通信建设工程合同范本

通信建设工程合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行通信建设工程，乙方具备相关工程承包资质及能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方的通信建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[通信建设工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：本工程主要包括但不限于通信线路铺设、基站建设、通信设备安装与调试等，具体如下：通信线路铺设：[线路规格、走向、长度等详细描述]，包含[各类线缆名称及规格]的敷设，以及配套的管道建设、线路附属设施安装等。基站建设：新建[基站数量]个基站，基站类型为[具体基站类型，如宏基站、微基站等]，每个基站占地面积约为[X]平方米，主要建设内容包括基站机房搭建、铁塔安装、电力引入、空调设备安装、通信设备安装与调试等。机房建设要求满足[机房建设相关标准和规范要求，如防火、防潮、防雷等]，铁塔高度为[X]米，需具备[相应的承载能力、抗风能力等参数]。电力引入采用[具体供电方式，如市电引入、备用电源接入等]，确保基站电力供应稳定可靠。空调设备应满足机房温度控制要求，保持机房环境温度在[规定温度范围]内。通信设备安装需严格按照厂家提供的安装指南进行，确保设备安装牢固、连接正确，调试后各项性能指标符合[通信设备性能指标要求]。通信设备安装与调试：对[具体通信设备名称及数量]进行安装与调试，包括但不限于核心网设备、接入网设备、传输设备等。设备安装过程中需注意设备的布局合理、布线整齐，确保设备之间的连接正常。调试工作应全面检测设备的各项功能，保证设备能够正常运行，实现与现有通信网络的无缝对接，各项通信指标达到[相应通信标准和规范要求]。4.工程承包范围：上述工程内容中的全部施工任务，包括但不限于材料采购、设备安装、调试、测试、验收以及工程交付使用后的质量保修等工作。二、合同工期1.开工日期：本工程计划于[预计开工日期]开工，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程预计于[预计竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。因甲方原因、不可抗力或经甲方书面同意的其他原因导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在每个月的[具体日期]向甲方提交当月工程进度报告，说明工程实际进展情况及预计完成时间。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，每延误一天，按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金；延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。3.工期调整：在施工过程中，如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害（地震、洪水、台风等）、政府行为（政策调整、征收、拆迁等）、社会异常事件（战争、罢工、骚乱等）等导致工程无法正常进行的；甲方提出设计变更或增加工程内容的；因甲方原因导致乙方无法按时获得施工所需的场地、图纸、资料、设备、材料等，影响工程正常施工的；经甲方书面同意的其他合理原因。三、质量标准1.本工程的质量标准为符合国家及行业现行的通信建设工程相关标准、规范和验收规范的要求，达到[具体质量等级，如优良、合格等]标准。乙方应严格按照设计文件、施工规范及质量检验评定标准组织施工，确保工程质量。2.乙方在施工过程中应建立质量管理体系，加强质量控制，做好各工序的质量检验和记录工作。每道工序完成后，乙方应进行自检，自检合格后报甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。3.工程竣工后，乙方应提交工程竣工报告，并通知甲方及相关部门进行验收。甲方应在收到乙方验收申请后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门提出的整改意见进行整改，直至工程质量达到合同约定的标准。整改费用由乙方承担，整改期间乙方应采取措施确保施工现场安全，并承担因整改延误工期而造成的一切损失。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议，并要求乙方整改。有权根据工程实际情况对设计文件、施工方案等进行变更，但应提前通知乙方，并办理相关变更手续。有权按照合同约定对乙方的工作进行验收，如验收不合格，有权要求乙方返工或采取其他补救措施，直至达到合同要求。有权对乙方在施工过程中违反法律法规、合同约定及相关规定的行为进行制止，并要求乙方承担相应的责任。2.义务：负责办理工程建设所需的相关审批手续，提供施工所需的场地、图纸、资料等，并确保其真实、准确、完整。按照合同约定及时支付工程款项，如因甲方原因未能按时支付，应承担相应的违约责任。协调与工程建设相关的外部关系，为乙方施工创造良好的施工环境。组织工程竣工验收，并在验收合格后及时办理工程结算和支付手续。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、图纸、资料等，并在约定时间内支付工程款项。有权根据工程实际情况提出合理化建议，但应经甲方书面同意后方可实施。在工程施工过程中，如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程无法正常进行，有权要求甲方顺延工期，并给予合理的经济补偿。2.义务：具备相应的通信建设工程承包资质和安全生产许可证，并按照国家及地方有关规定办理施工许可证等相关手续。按照合同约定及甲方要求组织施工，确保工程质量、进度和安全，承担施工过程中的全部安全责任。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。负责施工所需材料、设备的采购、运输、保管及安装调试等工作，并确保材料、设备的质量符合合同要求和相关标准。遵守国家及地方有关法律法规、政策规定，遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，保护环境。按照合同约定的格式和时间向甲方提交工程进度报告、质量检验报告、竣工报告等相关文件资料。在工程竣工验收合格后，按照国家及行业有关规定提交工程竣工资料，并承担工程交付使用后的质量保修责任。质量保修期按照国家及行业相关规定执行，在质量保修期内，乙方应免费对工程质量问题进行维修、更换，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。五、工程价款及支付方式（一）工程价款1.本工程合同总金额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本工程承包范围内全部工作所需的费用，除因甲方原因导致的设计变更或增加工程内容外，合同总价不作调整。2.合同总价包含但不限于以下费用：工程直接费：包括人工费用、材料费用、设备购置费用、机械台班费用等；间接费：包括管理费、规费、利润、税金等；其他费用：包括施工措施费、临时设施费、安全文明施工费、工程保险费、检测费、调试费、验收费用等一切与本工程相关的费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程进度报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的[X]个工作日内审核确认，并按照当月已完工程价款的[X%]向乙方支付工程进度款。3.竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的[X%]。4.质量保修金：合同总金额的[X%]作为质量保修金，在工程质量保修期满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息返还给乙方。六、材料设备供应1.本工程所需材料、设备由乙方负责采购，但乙方采购的材料、设备的质量、规格、型号等应符合合同要求和相关标准，并提供产品合格证明、质量检验报告等资料。2.乙方在采购材料、设备前，应将采购计划及样品提交甲方审核，甲方应在收到后的[X]个工作日内给予书面答复。经甲方审核同意后，乙方方可进行采购。3.甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验和抽检，如发现材料、设备不符合合同要求或相关标准，甲方有权要求乙方更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。4.材料、设备到货后，乙方应及时通知甲方及监理单位进行验收。验收合格后，乙方应妥善保管，因乙方保管不善导致材料、设备损坏或丢失的，由乙方负责赔偿。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定及时支付工程款项，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致工程变更或工期延误，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。如甲方违反合同约定，擅自解除合同或拒绝验收工程，应按照合同总金额的[X%]向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准施工，导致工程质量不合格，乙方应负责返工或采取其他补救措施，直至达到合同要求，由此产生的费用由乙方承担。如因乙方原因造成工程质量问题给甲方及第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方违反合同约定，擅自转包或分包工程，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方在施工过程中违反法律法规、合同约定及相关规定，导致发生安全事故或其他违法行为，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。如乙方未按照合同约定提交相关文件资料或提交的文件资料不符合要求，甲方有权要求乙方限期整改，每逾期一天，应按照合同总金额的[X‰]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X