2025建筑工程施工合同简化版(格式)

2025建筑工程施工合同简化版(DOC格式)工程名称：工程地点：工程规模：发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就本工程的施工相关事宜达成如下协议：第一条工程概况本工程为，包含（具体工程内容详见附件）。工程地点位于，发包单位为，承包单位为。本工程的施工范围、内容及要求详见本合同附件。第二条承包范围乙方负责完成本工程的施工任务，具体包括但不限于以下内容：（具体施工内容，如土建工程、安装工程等）；（材料的采购、供应及保管）；（设备的租赁及使用）；（施工期间的安全、文明施工管理）。第三条合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期：天工期顺延条款：（1）因不可抗力因素导致的停工；（2）因发包方原因导致的停工；（3）因政府行为或政策调整导致的停工。工期延误的处罚：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。第四条质量标准本工程质量标准为：（1）执行国家及地方相关工程质量规范；（2）符合设计文件及图纸要求；（3）达到（具体质量标准，如优良工程等）。质量验收：工程竣工后，由双方共同组织验收，验收标准以国家相关规范为准。若验收不合格，乙方应自甲方通知之日起日内完成整改，整改费用由乙方承担。第五条合同价款本工程合同总价为人民币：元（大写：）。合同价款的支付方式：（1）工程开工后，甲方按工程进度支付乙方进度款，具体支付比例为：%；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的%；（3）剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。第六条双方责任与义务甲方责任：负责提供施工场地及相关资料；按时支付合同价款；协调处理施工期间与第三方的关系。乙方责任：严格按设计图纸及施工规范施工；负责施工期间的安全管理，确保施工安全；负责施工材料的采购及保管，确保材料质量符合要求；按时完成工程进度，确保工期按时完成。第七条工程进度款的支付进度款支付节点：（1）基础工程完成验收后支付%；（2）主体结构完成验收后支付%；（3）竣工验收合格后支付%。乙方应在每个支付节点完成后日内向甲方提交相关验收资料及付款申请，甲方应在收到资料后日内完成审核并支付款项。第八条验收与保修工程竣工后，双方应共同组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》。质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，若出现质量问题，乙方应无条件进行维修，费用由乙方承担。第九条违约责任任何一方违约，应承担相应的法律责任，并赔偿给对方造成的损失。因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应支付违约金人民币元。因乙方施工质量问题导致返工的，相关费用由乙方承担。第十条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日乙方