2025履行建设工程合同

2025履行建设工程合同合同编号：GF-2025-本合同由以下双方于年月日在（城市/省）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方需要进行（工程名称）的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，就本工程的施工建设事宜达成如下协议：第一章总则第一条合同名称本合同为《（工程名称）建设工程施工合同》，以下简称“本合同”。第二条工程概况工程名称：（工程名称）。工程地点：（详细地址）。工程内容：（简要描述工程内容，如土建、装饰、安装等）。工程规模：（如建筑面积、投资额等）。结构形式：（如框架结构、钢结构等）。第三条合同范围本合同涵盖（工程名称）的所有施工内容，包括但不限于（具体施工内容）。具体工程范围以双方确认的施工图纸、技术要求及工程量清单为准。第四条合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。总工期：日历天。工期顺延情形：因甲方原因、不可抗力或其他非乙方责任导致的停工，工期相应顺延。第二章双方权利与义务第五条甲方权利与义务负责提供施工场地及施工所需的相关资料，并确保其真实、准确、完整。按时支付工程款，不得无故拖延或拒付。协助乙方办理施工所需的相关审批手续。及时组织工程验收，按照合同约定支付工程款。有权对乙方的施工质量、进度进行监督，发现问题及时通知乙方整改。第六条乙方权利与义务按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务。严格遵守国家的法律法规及行业标准，确保施工安全和质量。负责施工期间的材料保管、设备维护及现场清理工作。有权要求甲方按时支付工程款，并在甲方违约时依法追究其责任。第七条变更与签证工程变更：施工过程中若需变更设计或施工方案，双方应协商一致并签署书面补充协议。签证管理：乙方应在变更发生后日内向甲方提交签证申请，甲方应在收到签证申请后日内予以确认或提出异议。第三章工程质量第八条质量标准工程质量应符合国家及地方的相关质量标准，包括但不限于《建筑结构工程质量验收规范》《建筑装修装饰工程质量验收规范》等。乙方应严格按照设计图纸、施工规范及技术要求施工，确保工程达到合同约定的质量标准。第九条检查与验收乙方应在每一分部（分项）工程完成后，及时通知甲方组织验收，甲方应在接到通知后日内完成验收。若验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改完成后再行验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、隐蔽工程验收记录、材料合格证明等。第十条质量保修质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。在质量保修期内，若出现施工质量问题，乙方应免费进行维修。因使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方不承担责任，但可提供有偿修复服务。第四章工程价款与支付第十一条合同价款合同总价为人民币元（大写：元整），包含人工费、材料费、管理费等所有费用。合同价款若有调整，应以补充协议形式明确。第十二条工程款支付工程款支付方式：（如银行转账、支票等）。工程款支付节点：第一期：合同签订后，支付合同总价的%作为预付款。第二期：分部（分项）工程完成后，支付合同总价的%。第三期：工程竣工验收合格后，支付合同总价的%。第四期：质量保修期满后，支付剩余合同价款的%。第十三条结算与审计工程竣工验收合格后，双方应进行结算，并签署《工程结算协议》。若甲方需对工程进行审计，应在结算后日内通知乙方，审计期间不耽误工程款支付。第五章违约责任第十四条甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的%向乙方支付违约金。甲方未按合同约定履行其他义务，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。第十五条乙方违约责任乙方未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应按合同总价的%向甲方支付违约金。乙方施工质量未达到合同约定标准，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担。第十六条免责条款因不可抗力导致的工期延误或工程损坏，双方互不承担责任，但应协商解决后续事宜。第六章其他条款第十七条补充协议本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十八条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月