2025住宅水电安装承包合同

2025住宅水电安装承包合同本合同（以下简称“本合同”）由下列双方于（填写具体地点）签订：发包方（以下简称“甲方”）：名称：地址：联系dianhua：身份zheng号/统一社会信用代码：承包方（以下简称“乙方”）：名称：地址：联系dianhua：身份zheng号/统一社会信用代码：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担住宅水电安装工程的相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：住宅水电安装工程1.2工程地点：1.3工程规模：建筑面积平方米，包含但不限于住宅室内给排水系统、电气系统及相关配套设施的安装。第二条承包范围2.1乙方负责下列工作内容：（1）给排水系统：包括但不限于饮用水、污水、雨水管道的安装，水表前管道的敷设，卫生洁具的安装及相关配件的安装调试；（2）电气系统：包括但不限于供电线路的敷设、照明灯具及开关插座的安装、配电箱及配电线路的安装调试；（3）其他相关工作：包括但不限于设备材料的采购（需符合国家相关质量标准）、施工设备的提供、施工人员的管理和施工现场的安全防护等。第三条工期要求3.1总工期：自合同签订之日起个日历天，具体开工日期以甲方书面通知为准。3.2工期顺延：如因甲方原因（如设计变更、图纸延迟、材料供应不及时等）导致工期延误，乙方有权要求顺延工期，且由此造成的窝工、停工损失由甲方承担。第四条工程质量及验收标准4.1工程质量要求：符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2025、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2025等相关国家及地方标准，且达到设计要求和甲方验收标准。4.2隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程隐蔽前24小时书面通知甲方，甲方应在接到通知后48小时内组织验收。若甲方未能按时验收，乙方有权自行隐蔽施工，由此产生的后果由甲方承担。4.3竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、材料合格证明、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告等。甲方应在收到资料后30日内组织竣工验收，验收合格后双方签署《竣工验收合格证书》。第五条工程款及支付方式5.1合同总价款：人民币元（大写：圆整）。5.2工程款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%，即人民币元；（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的30%，即人民币元；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的30%，即人民币元；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性无息付清。第六条双方权利与义务甲方权利与义务：6.1负责提供施工场地，协调乙方与其他施工单位的关系；6.2及时提供工程所需的设计图纸、技术资料及相关文件；6.3按合同约定支付工程款；6.4有权对乙方施工过程进行监督，提出合理建议；6.5甲方有权要求乙方更换不符合要求的施工人员，但应提前通知乙方。乙方权利与义务：6.6乙方应严格遵守国家法律法规及安全施工规范，确保施工安全，防止施工过程中发生安全事故；6.7乙方应按合同约定工期完成施工任务，确保工程质量符合合同要求；6.8乙方应做好施工现场的材料管理工作，防止材料浪费或丢失；6.9乙方应自行办理相关施工手续，如需甲方协助，甲方应提供相应资料。第七条安全施工与责任7.1乙方应严格按照国家安全施工规范进行作业，确保施工安全，若因乙方原因发生安全事故，责任由乙方承担。7.2乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担施工人员的工资、福利及相关费用。第八条工程保修8.1质保期限：自《竣工验收合格证书》签署之日起年，期间若出现质量问题，乙方应无偿修复。8.2质保范围：本合同约定的全部工程内容，包括但不限于材料、施工工艺及安装质量。第九条违约责任9.1甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的%向乙方支付违约金。9.2乙方违约责任：若乙方未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应按合同总价款的%向甲方支付违约金；若因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应无条件返工直至合格，并承担产生的费用。第十条争议解决10.1本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3本合同一式份，甲乙双方各执