钢结构工程施工合同的

钢结构工程施工合同的钢结构工程施工合同的「篇一」甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将__________________有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程承包给乙方施工。就此工程施工事项协商一致，订立本合同。一工程名称：__________________有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程。二工作地点：__________________。三承包范围及施工内容：甲方提供的图纸范围内的全部基础工程(四个钢结构车间的工程量)，乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。四技术要求及验收标准：1.按照此工程施工图纸技术数据，结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。2.要求不低于图纸技术标准要求，保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。该工程所用材料应有合格证，符合国标标准，符合图纸设计要求及规范。3.依照建筑工程地基基础验收标准及图纸技术要求，按照合格标准验收。在施工过程中发现的质量问题，乙方应无条件无偿的整修完毕。五承包方式：乙方包工包料，包安全、文明施工。六工程量及工程价款：工程总量为图纸要求标准(四个钢结构车间的工程量)，工程总价：__________________。七结算方式：1.乙方自筹工程所需材料及全部施工所需工机具、人员及现场临电等事宜。八、其它约定事项：1、乙方的施工工期应按##的要求如期完成(天气原因除外自开工之日起6日内)。施工所需钢筋及混凝土应做试件质量试验，如因所用材料试验不合格造成的一切损失由乙方负责。九此合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方代表人签字，盖章(画押)生效。甲方：__________________乙方：__________________代表人：__________________代表人：____________________________________年__________________月__________________日__________________年__________________月__________________日钢结构工程施工合同的「篇二」发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：福鼎市云鼎茶业有限公司茶厂(车间二、车间三)2.工程地址：福鼎市点头镇观洋工业集中区a-01地块。3.承包范围和内容：承包福鼎市云鼎茶业有限公司茶厂车间二建筑占地面积909.00平方米、车间三建筑占地面积1037.8平方米的轻钢结构厂房施工。二、合同价款：包工包料。(车间二435元/平方米，车间三430元/平方米)。金额(大写)：人民币捌拾肆万壹仟柒佰伍拾伍元整。三、双方一般权利和义务(1)发包人责任：a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款0.05%违约金。(2)承包人责任：a.严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量。b.做好现场文明施工、安全生产。c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。d.在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。e.服从甲方统一安排指挥。f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款0.05%违约金。四、合同工期1、本合同工期总日历天数90天。以合同签订之日起开始计算。2、如遇以下情况，工期相应顺延：a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;c.发包方原因造成影响下一道工序施工;d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。五、工程质量1、涂装材料要求：钢构材料现场除油污除锈，防锈漆一道，中灰调合漆一道。2、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。3、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。六、工程款的支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：30%计人民币25万元作为材料款;钢构材料进场付合同款30%计人民币：25万元;彩钢板进场付合同款30%计人民币25万元，余款计人民币柒万壹仟柒佰伍拾伍元在工程竣工验收备案达到目的合格标准后七天内付清。余款2万元作为工程保质金，待保质期满后三日内付清(保质期按国家法定时间，保质金按各时间段分别返还)。七、施工与设计变更1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。九、附则1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。3、补充协议a.工程竣工验收前，乙方须向甲方提供竣工图和竣工报告;b.属于本合同承包内的有关质量安全验收等接待费用由乙方支付，乙方施工时就做好内业资料，验收前汇总给总承包单位;c.乙方严格按照福鼎市云鼎茶业有限公司厂房车间二、车间三图审后的结构施工图施工。d.消防涂料由乙方施工，两车间计另加工程款2万元人民币。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日钢结构工程施工合同的「篇三」发包人(全称);(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：建设面积：约4500㎡二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。三、承包方式：包工包料四、合同工期进场安装日期：20xx年5月20日安装竣工日期：20xx年5月30日合同工期日历天数：20天。五、质量标准工程质量标准：合格六、分包合同价款按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：__________________年____月____日

_________年____月____日钢结构工程施工合同的「篇四」某钢结构工程施工合同纠纷工程造价司法鉴定一、工程基本情况某大厦的钢结构工程合同纠纷原告为承包方，被告为发包方。某钢结构工程施工合同纠纷工程造价司法鉴定原、被告双方于2002年签订施工合同，合同约定了工程承包范围、合同价款（暂定）、合同工期，合同补充条款约定结算时工程量按实际发生计算，项目单价按照预算单价包死。工程竣工验收后，原告以被告一直未办理结算为由，向法院提起诉讼。二、委托鉴定内容及鉴定资料法院委托鉴定机构对该工程造价进行鉴定。送鉴资料包括：委托书、合同及附件、诉状、答辩状、庭前证据交换笔录、开庭笔录、施工图、竣工图、关于工程造价鉴定依据的说明、分部工程质量验收记录、分部工程验收证明书、会议纪要、变更的函、监理总结等资料。三、双方计价争议焦点原、被告双方对工程量的确定存在争议，根据法院移交的质证资料显示，被告对原告提交的合同及合同预算予以认可，对施工图、竣工图不予确认（理由是没有经过被告的签字、盖章）；对变更项目采光天棚聚炭酸脂阳光板单价不予认可。工程《某钢结构工程施工合同纠纷工程造价司法鉴定》四、鉴定说明㈠工程量计算：根据法院提交的施工合同、施工图、双方确认的变更函计算，法院提供的鉴定资料中显示，原告未施工的项目不予计算。施工图的真实性、有效性请法院认定。㈡计价：分部分项工程按合同约定的预算单价计算。由于变更项目采光天棚聚炭酸脂阳光板未提供详细设计变更，双方均未提供该变更项目单价的确认证据，鉴定单价按合同约定的计价标准参考聚炭酸脂阳光板市场材料价确定。五、案例评述㈠计价争议产生的原因1、由于原告即是施工方又是设计方，原、被告在合同中未对施工图的设计编号进行约定，也未提供施工图的收发登记证据，造成鉴