一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》训练试卷（附答案）

一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》训练试卷（附答案）

一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分）。

1、根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）

A、原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织

B、有明确的被告

C、有具体的诉讼请求和理由

I）、事实清楚，证据确实充分

E、属干人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

【参考答案】：ABCE

2、关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）o

A、建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的

单位修改设计文件

B、设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设

计单位修改

C、建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件

D、设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批

准

E、设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计

【参考答案】：AD

【解析】：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》，建设

单位、施工企业、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件。确需

修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位

修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托

其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改

的勘察、设计文件承担相应责任。故

A、D为正确选项。

3、合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖，

以解决双方争议纠纷。

A、合同备案地

B、被告住所地

C、合同签订地

D、合同履行地

E、原告住所地

【参考答案】：BCDE

4、上海某工厂向广州某公司购买一批物品，合同对付款地点和交

货期限没有明确规定，发生争议，根据《合同法》规定，下列表述正

确的有()O

A、上海某工厂付款给广州某公司，应在上海履行

B、上海某工厂付款给广州某公司，应在广州履行

C、广州某公司可以随时交货给上海某工厂，该厂不得有任何异议

D、广州某公司可以随时交货给上海某工厂，但应给该厂必要的准

备时间

E、付款地点可选择广州，也可选择上海

【参考答案】：BD

【解析】：在买卖合同中，履行地点不明确的，给付货币的，在

接受货巾一方所在地履行；履行期限不明确的，债务人可以随时履行,

债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

5、下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有()o

A、合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假

B、合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并

任由损失扩大

C、合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格

D、合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延

E、合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术

【参考答案】：ABE

6、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，

关于质证的表述中，正确的是()O

A、证人应当出庭作证

B、证据应当在法庭上出示，由当事人质证

C、证人不得旁听法庭审理

D、未经质证的证据，可以作为认定案件事实的依据

A、该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B、《建设工程质量管理条列》

C、《建设工程安全生产管理条列》

D、该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

E、《工程建设冰准强制性条文》

【参考答案】：ABCE

【解析】：工程监理的依据包括：

(1)法律、法规；

(2)有关的技术标准；

(3)设计文件；

(4)建设工程承包合同。

9、某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物

保护单位，则其建设控制地带由()来划定。

A、省文物行政主管部门

B、市文物行政主管部门

C、省城乡规划行政主管部门

D、市城乡规划行政主管部门

E、国家文物局

【参考答案】：AC

【解析】：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治

区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行

政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

10、甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同，并按约定

交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括()O

A、按合同约定交付设备

B、转移该设备所有权

C、承担设备损毁风险

D、瑕疵担保

E、现实交付

【参考答案】：ABD

11、受到环境噪声污染危害的单位和个人，有权()O

A、要求赔偿损失

B、请求调解

C、对加害人处以罚款

D、要求加害人琲除危害

E、向人民法院起诉

【参考答案】：ABDE

【解析】：受到环境噪声污染危害的单位和个人，有权要求加害

人排除危害：造成损失的，依法赔偿损失。赔偿责任和赔偿金额的纠

纷，可以根据当事人的请求，

由环境保护行政主管部门或者其他环境噪声污染防治工作的监督

管理部门、机构调解处理；调解不成的，当事人可以向人民法院起诉。

当事人也可以直接向人民法院起诉。

12、施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施

工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作

失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有

()O

A、甲有权要求乙承担民事责任

B、甲有权要求丙承担民事责任

C、甲无权要求丁承担民事责任

D、乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿

E、丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

【参考答案】：ABDE

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》第25条规定：因建设工程质量发生争议的，发

包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。

《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对

建设单位负责；分包单位按分包合同的约定对总承包单位负责。总承

包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

《民法通则》第87条规定，负有连带义务的每个债务人，都负有

清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务

的人偿付他当承担的份额。

13、在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报

价竞标，则()。

A、该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止

Ik没有违背诚实信用原则，不应禁止

C、降低了工程造价，应当提倡

D、该投标文件应作废标处理

E、其做法符合低价中标原则，不应禁止

【参考答案】：AD

【解析】：《招标投标法》第三十三条规定，投标人不得以低于

成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，

骗取中标。因此，若投标人以低于成本的报价竞标，则违反了法律的

强制性规定，应作废标处理。

14、根据《担保法》的规定，下列关于定金的说法中，正确的是

()O

A、定金应当以书面的形式约定

B、定金数额不得超过主合同标的额的20%

C、给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金

D、收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金

E、定金数额不得超过主合同标的额的1096

【参考答案】：ABCD

15、民事责任的承担方式中不包括()。

A、恢复原状

B、消除危险

C、赔礼道歉

D、没收财产

E、罚款

【参考答案】：DE

【解析】：《民法通则》第一百三十四条规定，承担民事责任的

方式主要包括：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产;

⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨

消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。

16、下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有()o

A、项目经理越权订立的合同

B、材料员私自出售废旧钢材

C、因重大误解订立的合同

D、以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同

E、在订立合同时显失公平

【参考答案】：CE

【解析】：AB效力待定合同；D项是无效合同。

17、下列产生安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查

处理条例》规定的重大事故的有()O

A、重伤80人

B、直接经济损失5000万元

C、死亡20人

D、直接经济损失8000万元

E、死亡30人

【参考答案】：ABCD

【解析】：重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上

100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失。

18、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组

成的要求包括OO

A、评标委员会由5人以上的单数组成

B、评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C、评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D、评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业

水平

E、评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

【参考答案】：ACDE

【解析】：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相

关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为

五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的

三分之二。评标专家应符合下列条件：

（1）从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业

水平;

(2)熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实

践经验；

(3)能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

19、施工单位由于重大误解在订立买卖合同时，将想购买的A型

钢材误写为购买8型钢材，则施工单位()o

A、只能按购买A型钢材履行合同

B、应按效力待定处理该合同

C、可以要求变更为按购买B型钢材履行合同

D、可以要求撤销该合同

E、可以要求确认该合同无效

【参考答案】：CD

【解析】：本题涉及的考点是合同效力的判定。《合同法》规定,

下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:

①因重大误解订立的；②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁

迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,

受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求

变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

20、仲裁协议的效力体现在()o

A、对当事人的法律效力

B、对法院的约束力

C、对仲裁机构的法律效力

D、对行政法规的约束力

E、仲裁协议的独立性

【参考答案】：ABCE

【解析】：本题涉及的考点是仲裁协议的效力。仲裁协议的效力

体现在：对当事人的法律效力；对法院的约束力；对仲裁机构的法律

效力；仲裁协议的独立性；仲裁协议效力的确认。

21、下列有关招投标签订合同的说法，错误的是()o

A、招标人和中标人应当在确定中标人之日起30日内签订合同

B、招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

C、招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的

实质性内容做出修改

D、招标人和中标人签订的合同应当采用书面形式

E、中标人不与招标人订立合同的，可以没收投标保证金

【参考答案】：AC

【解析】：《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应

当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文

件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容

的其他协议。

22、建设项目安全设施的()应当对安全设施设计负责。

A、主要负责人

B、安全管理人员

C、设计人

D、设计单位

E、施工管理人员

【参考答案】：CD

【解析】：根据《中华人民共和国安全生产法》第一章第一条规

定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项

目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部

门及其负责审查的人员对审查结果负责。所以本题应选

C、D选项。

23、建设单位办理工程质量监督手绫，应提供的文件和资料包括

Oo

A、土地规划许可证

B、施工承包合同

C、施工单位资质等级证书

D、设计单位资质等级证书

E、工程勘察设计文件

【参考答案】：BCDE

24、根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动

合同时，不得OO

A、订立无终止时间的劳动合同

B、要求劳动者提供担保

C、向劳动者收取财物

D、约定竞业限制条款

E、扣押劳动者的证件

【参考答案】：BCE

【解析】：《劳动合同法》第三条规定，订立劳动合同，应当遵

循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。第九条规定,

用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件，

不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

25、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()o

A、调解只能在民事诉讼阶段进行

B、和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C、仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议

D、仲裁实行一裁终局制

E、民事诉讼实行两审终审制

【参考答案】：BCDE

【解析】：调解也可以在仲裁程序中进行，所以选项A错误。其

他四个选项说法正确。

26、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()o

A、不同投标人的投标文件相互混装

B、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要

求协同投标

C、招标人授意没标人撤换、修改投标文件

D、不同投标人委托同一单位办理投标

E、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加

同一招标项目不同标段的投标

【参考答案】：AD

【解析】：《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相

互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2)投标人之间约定中标人；

(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要

求协同投标；

(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合

行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1

27、施工企业保证工程质量的最基本要求包括()o

A、不得压缩合同工期

B、按设计图纸施工

C、与监理单位建立友好的沟通关系

D、严格履行企业质量管理认证体系

E、不擅自修改设计文件

【参考答案】：BE

【解析】：《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计图

纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单

位负优，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

28、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的

有()工程项目。

A、涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的

B、受自然地域环境限制的

C、技术复杂，仅有几家投标人满足条件的

D、公开招标费用与项目的价值相比不值得的

E、施工主要技术需要使用某项特定专利的

【参考答案】：BCD

【解析】：《工程建设项目施工招标投标办法》规定，对于应当

公开招标的建设工程项目，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请

招标：项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选

择的；受自然地域环境限制的；涉及国家安全、国家秘密或者抢险救

灾，适宜招标但不宜公开招标的；拟公开招标的费用与项目的价值相

比，不值得的；法律、法规规定不宜公开招标的。

29、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。

A、代理期间届满

B、代理入死亡

C、被代理人取消委托或者代理人辞去委托

D、被代理人恢复民事行为能力

E、作为被代理人或者代理人的法人终止

【参考答案】：ACE

【解析】：本题涉及的考点是建设工程代理行为的终止。《民法

通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：①代理期间届满或

者代理事务完成；②被代理人取消委托或者代理人辞去委托；③代理

人死亡；④代理人丧失民事行为能力；⑤作为被代理人或者代理人的

法人终止。建设工程代理行为的终止，主要是第①、②、⑤三种靖况。

30、根据《工卷建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强

制性标准的有()O

A、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准

B、工程建设重要的行业专用的信息技术标准

C、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准

D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准

E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准

【参考答案】：ABDE

【解析】：根据《工程建设国家标准管理办法》第3条的规定，

下列标准属于强制性标准：

（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通

用的综合标准和重要的通用的质量标准；

（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；

（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑

模数和制图方法标准；

（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；

（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；？

（6）国家需要建制的其他

二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符

合工程质量标准，则其正确做法是（）。

A、直接修改设计

B、要求设计单位修改

C、报告建设单位提出修改建议

D、报告工程建设行政主管部门要求修改

【参考答案】：C

【解析】：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准

或合同约定质量要求时，应当通过建设单位向设计单位提出建议，没

有修改权。故C为正确选项。

2、不能作为认定案件事实依据的证据是（）。

A、未成年人所做的与其年龄和智力状况不相当的证言

B、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

C、无正当理由未出庭作证的证人证言

D、以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证

【参考答案】：D

3、下列选项中，属于担保物权的是（）。

A、抵押权

B、地役权

C、处分权

D、用益物权

【参考答案】：A

4、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。

A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完

D、设计深度由设计单位酌定

【参考答案】：B

【解析】：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，设

计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构（配）件和设备，应当

注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的

标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计

单位不得指定生产厂、供应商。

5、甲公司委托业务员乙到某地采购电视机，乙到该地发现丙公司

的DVD机畅销，就庄盖有甲公司公章的空白合同与丙公司签订了购买

500台DVD机的合同，双方约定货到付款。丙公司按时交货，后未收到

货款，双方发生纠纷后，丙公司应（）。

A、要求甲公司支付DVD机货款

B、要求业务员乙支付DVD机货款

C、中止合同并要求甲公司退货

D、撤销合同并要求甲公司退货

【参考答案】：A

【解析】：《合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超

越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由

相信行为人有代理权的，该代理行为有效。本题中，乙购买DVD机的

行为没有代理权，但由于其具有甲公司盖有公章的空白合同书，具有

外表授权的特征，而使丙公司相信其有代理权并与其签订合同，乙的

行为构成表见代理，合同有效，法律后果由被代理人承担，因此，甲

公司应接受货物并向丙公司付款，如若甲公司因此受到损失，有权向

乙追偿。

6、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼

职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（）。

A、100人

B、200人

C、300人

D、500人

【参考答案】：C

7、仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一，其基本特点

中不包括（）。

A、独立性

B、公权性

C、保密性

D、自愿性

【参考答案】：B

【解析】：公权性系人民法院在民事诉讼中的基本特征之一。我

国《民事诉讼法》规定：“凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼,

必须遵守本法”；“民事案件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委

员会具有民间性质，其受理案件是基于当事人之间达成的仲裁协议。

我国《仲裁法》第4条规定：”当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当

双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委

员会不予受理”。因此，公权性并非仲裁的基本特征，故B为正确选

项。

8、《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规

定要求提供建筑业企业信用档案信息的，

由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警

告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

A、1000元以上1万元以下

B、5000元以上2万元以下

C、1万元以上10万元以下

D、2万元以上20万元以下

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是建筑市场诚信行为的奖惩机制。《建筑

业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建

筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或

者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1

00元以

上1万元以下的罚款。

9、下列选项中除（）以外都属于投标人的不正当竞争行为。

A、相互串通投冰

B、以行贿手段谋取中标

C、谋求低价格中标

D、以他人名义没标

【参考答案】：C

10、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是

（）O

A、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不

停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

B、对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设

行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

C、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关

内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

D、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公

告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

【参考答案】：A

【解析】：行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部

门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执

行的除外。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时

对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。对于选项B,

对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主

管部门进行修正。对于选项C被公告的招标投标当事人认为公告记录

与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请,

并提供相关证据。

11、工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂筑,

经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。

A、施工单位维修，建设单位直接承担费用

B、建设单位维修并承担费用

C、施工单位维修并承担费用

D、施工单位维修，设计单位直接承担费用

【参考答案】：A

12、受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因

承诺书超过期限到达要约人，则该承诺属于（）。

A、承诺超期，该承诺无效

B、承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定

C、承诺延误，咳承诺无效

D、承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定

【参考答案】：D

【解析】：《合同法》第29条规定，受要约人在承诺期限内发出

承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要

约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限

不接受该承诺的以外，该承诺有效。故D为正确选项。

13、民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，

以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。

A、仲裁委员会

B、人民调解委员会

C、人民检察院

D、人民法院

【参考答案】：D

【解析】：《民事诉讼法》第3条规定：“人民法院受理公民之

间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关

系提起的民事诉讼，适用本法的规定”：第6条规定：“

民事案件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会是仲裁途径

解决民事争议的机构，人民调解委员会是以调解方式解决民事争议的

机构，人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，不

是民事诉讼中行使审判权的主体。故D为正确选项。

14、以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是

()O

A、核对当事人一举证质证一法庭调查一法庭辩论一宣判

B、核对当事人一法庭调查一法庭辩论一举证质证一宣判

C、法庭调查一核对当事人一举证质证一法庭辩论一宣判

D、核对当事人一法庭调查一举证质证一法庭辩论一宣判

【参考答案】：D

【解析】：《民事诉讼法》第187条至142条的规定，民事诉讼

一审普通程序开庭审理的顺序一般为：核对当事人法庭调查一举证质

证…法庭辩论宣判。故D为正确选项。

15、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律

关系、刑事法律关系特有原则的是()。

A、平等原则

B、自愿原则

C、公平原则

D、诚实信用原则

【参考答案】：B

16、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民

事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院

制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则

下列说法正确的是（）。

A、甲公司可以向人民法院申请强制执行

B、人民法院应当根据调解书进行判决

C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

【参考答案】：A

【解析】：根据《民事诉讼法》的有关规定，判决前能够调解的，

还可以进行调解。调解书经双方事人签收后，即具有法律效力。调解

不成的，如调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院

应当及时判决。根据《民事诉讼法》的有关规定，对于下列具有法律

效力的法律文书，一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权

的法院申请执行：①法院制作的发生法律效力的民事判决、裁定以及

生效的调解书；②仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、

生效的仲裁调解书；③公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书等。

17、某建设工程于2011年9月1日开工，由于设计图纸变更，工

程于2011年9月18B中止施工。根据《建筑法》的规定，建设单位

最迟应当于（）向施工许可证的发证机关报告。

A、2011年10月1日

B、2011年10月18日

C、2011年12月1日

D、2011年12月18日

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是核险施工许可证的规定。《建蒐法》

规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之

日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管

理工作。

18、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文

件开始发出之日起至投标人提出投标文件截止之日止，最短为（）

日。

A、5

B、20

C、10

D、15

【参考答案】：B

【解析】：《招标投标法》第二十四条规定，招标人应当确定投

标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项

目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，

最短不得少于二十日。

19、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审

的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结

束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此

对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）万元。

A、1020

B、1010

C、1000

D、990

【参考答案】：A

【解析】：《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应

当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文

件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容

的其他协议。所以双方订立的合同价应为投标书中的报价，即1020万

7C.o

20、建筑工程施工合同如果无效，一般应采取（）方式进行处

理。

A、返还财产

B、赔偿损失

C、折价补偿

D、追缴财产，收归国有

【参考答案】：C

【解析】：《合同法》第58条规定，合同无效或者被撤销后，因

该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，

应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方

都有过错的，应当各自承担相应的责任。根据上述规定，建设工程施

工合同无效一般采取作价补偿原则。故C选项正确。

21、施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合

同。本合同的主体应当是（）。

A、施工企业与物资部

B、物资部与材料商

C、施工企业与材料商

D、施工企业、物资部和材料商

【参考答案】：C

【解析】：根据《民法通则》规定，代理人应以被代理人的名义

对外实施代理行为。故C为正确选项。

22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向

建设单位出具质量保修书的时间是（）。

A、竣工验收时

B、提交竣工验收报告时

C、竣工验收合珞后

D、交付使用时

【参考答案】：B

【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位

在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保

修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修

责任等。因此选B选项。

23、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。

A、使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B、施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民

币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C、利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目

可以不进行招标

D、需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【参考答案】：C

24、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。

A、厂矿的职能部门

B、有限责任公司

C、政府机关

D、某高等学校

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是保证人资格。具有代为清偿债务能

力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不

能作为保证人：①国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外

国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。②学校、幼儿园、医

院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。③企业法人

的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书

面授权的，可以在授权范围内提供保证。

25、失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的,

领取失业保险金的期限最长为（）个月。

A、12

B、18

C、24

D、36

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是失业保险金的领取。失业人员失业

前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的，领取失业保险金的期

限最长为12个月；累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的

期限最长为18个月；累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限

最长为24个月。

26、建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原

则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。

A、进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法

B、予以行政处罚、经济制裁

C、坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿

失

D、采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光

【参考答案】：C

27、下列单位不可以成为工程重大安全事故罪的犯罪主体的是

()O

A、建设单位

B、设计单位

C、施工单位

D、工程勘察单位

【参考答案】：D

【解析】：《刑法》第一百三十七条规定，建设单位、设计单位、

施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重

大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处

罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

工程重大安全事故罪的犯罪主体是特殊主体，仅限于建设单位、设计

单位、施工单位和工程监理单位。

28、依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是

()O

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可

变更合同约定的内容

B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约

定的内容

【参考答案】：A

29、我国法的形式中，()是指由全国人民代表大会和全国人

民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。

A、部门规章

B、宪法

C、法律

D、行政法规

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是法律。法律是指由全国人民代表大会和

全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，即狭义的

法律。

30、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设

备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提

供保证担保。

A、市政府建设行政主管部门

B、乙银行

C、丙建筑工程公司

D、丁大学

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是保证人资格。具有代为清偿债务能

力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不

能作为保证人：①国家机关，但经国务院批准为使用外国政府或者国

际经济组织贷款进行转贷的除外；②学校、幼儿园、医院等以公益为

目的的事业单位、社会团体；③企业法人的分支机构、职能部门。

31、下列关于建设工程施工合同的内容说法正确的（）。

A、当事人可以不在建设工程施工合同中约定中间交工工程的开工

和竣工时间

B、工程质量条款是明确工人施工要求，确定施工人责任的依据

C、材料和设备必须由发包人负责提供和采购

D、拨款条款是施工人请求发包人支付工程款和报酬的惟一依据

【参考答案】：B

【解析】：A项，中间交工工程是指施工过程中的阶段性工程，为

了保证工程各阶段的交接，顺利完成工程建设，当事人应当明确中间

交工工程的开工和竣工时间；C项，材料和设备可以由发包人提供也可

以由施工人负责采购；D项，拨款和清算条款是施工人请求发包人支付

工程款和报酬的依据。

32、划拨土地使用权只能由（）人民政府依法批准。

A、中央

B、省级以上

C、镇级以上

D、县级以上

【参考答案】：D

33、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过

程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人

的请求应（）。

A、予以支持

B、不予支持

C、征求发包人意见

D、要求承包人提供证据

【参考答案】：B

34、根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生

产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、

公安机关以及工会派人组成，并应当邀请（）派人参加。

A、仲裁机构

B、人民法院

C、人民检察院

D、建设行政主管部门

【参考答案】：C

35、法人进行民事活动的物质基础是（）。

A、依法成立

B、有必要的财产或者经费

C、有自己的名称

D、能够独立承殂民事责任

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是法人进行民事活动的物质基础。有必要

的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。

36、某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务

员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本

人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订

货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是()。

A、合法行为

B、无权代理

C、不正当竞争

D、滥用代理权

【参考答案】：A

【解析】：《反不正当竞争法》第八条规定，经营者不得采用财

物或者其他手段进行财赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方

单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收

受回扣的，以受贿论处。经营者销售或者购买商品，可以以明示方式

给对方折扣，可以绐中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金

的，必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。本题中,

施工企业将王某所给补贴如实入账，不存在“账外暗中”给回扣的情

形，王某的行为属于合法的个人行为。

37、关于建设民地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是

()O

A、建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附

属设施应一并处分

B、建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C、建设用地使用权期间届满的，自动续期

D、建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销

登记

【参考答案】：A

38、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠

部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼

部分空余写字间卖给丙公司，则（）。

A、该买卖合同可撤销

B、该买卖合同有效

C、该买卖合同可变更

D、该买卖合同无效

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是承包人工程价款的优先受偿权。

《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可

以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照

建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将

该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价

款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。本题中，该施工企业木经

催告协商且自行出售的行为不符合法律规定。故该买卖合同无效。

39、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工

程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告

情况。

A、中止施工起1个月内

B、15日内

C、6个月内

D、及时

【参考答案】：D

【解析】：根据《建筑法》的规定，按照国务院有关规定批准开

工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向

批准机关报告情况。故D为正确选项。

40、在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门

移交建设项目档案的主体是（）。

A、建设单位

B、监理单位

C、施工单位

D、设计单位

【参考答案】：A

【解析】：《建设工程质量管理条例》第十七条规定，建设单位

应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各

环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，

及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

41、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用

土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该

村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确

的是（）

A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再

提起诉讼

C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许

可证的行为

【参考答案】：C

【解析】：本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考

生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为

命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC,当事人认为

行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行

政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。

B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的

批复不属于具体行政行为。

42、根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的

规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣

的，处（）。

A、3年以下有期徒刑或者拘役

B、3年以上7至以下有期徒刑

C、5年以下有期徒刑或者拘役

D、5年以上10年以下有期徒刑

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是施工作业人员违法行为应承担的法律责

任。《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，

因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有

期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

43、下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声

敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是

()。

A、在业主支付赶工费情况下施工

B、征得周围居民同意后施工

C、城市供水主管线断裂修复施工

D、混凝土需要连续浇筑的施工

【参考答案】：A

【解析】：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感

建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,

但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的

除外。

44、13周岁的王某，智力超常，高中三年级学生。王某因有某项

发明，而与某科技公司达成转让该发明的协议。下列描述正确的是

()O

A、该转让协议有效

B、该转让协议效力待定

C、该转让协议无效

D、该转让协议可撤销

【参考答案】：B

【解析】：《合同法》第四十七条第一款规定，限制民事行为能

力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的

合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必

经法定代理人追认即为有效。在王某的法定代理人追认前，该转让协

议效力待定。

45、劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决

()日内向人民提起诉讼。

A、7

B、15

C、30

D、60

【参考答案】：B

46、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的

()分包给他人完成。

A、全部工作

B、主体工作

C、部分非关键性工作

D、部分工程

【参考答案】：C

【解析】：《招标投标法》规定，中标人应当按照合同约定履行

义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中

标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分

非主体、非关键性工作分包给他人完成。故C为正确选项。

47、调整平等主体的公民之间、法人之间及公民与法人之间的财

产关系和人身关系的法律规范的总称是（）。

A、商法

B、社会法

C、经济法

D、民法

【参考答案】：D

48、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当

向建设单位出具（）。

A、质量保证书

B、咨询评估书

C、使用说明书

D、质量保修书

【参考答案】：D

【解析】：《建设工程质量管理条例》第三十九条第二款规定，

建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建

设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、

保修期限和保修责任等。

49、《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性

法规，特别规定与一般规定不一致时，（）。

A、适用特别规定

B、适用一般规定

C、由制定机关裁决

D、由国务院裁决

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是特别法优于一般法。《立法法》规

定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行

条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。

50、被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的，应当在

该行政许可有效期届满（）日前向作出行政许可决定的行政机关提

出申请。

A、45

B、30

C、60

D、90

【参考答案】：B

51、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午

9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标

文件送达，开标当时的F确做法是（）。

A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D、由评标办委员会按废标处理

【参考答案】：A

【解析】：《招标投标法》第二十八条规定，投标人应当在招标

文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点；招

标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的,

招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间

后送达的投标文件，招标人应当拒收。

52、下列关于工程建设地方标准的表述中错误的是（）。

A、在公布国家标准或行业标准后，该地方标准即行废止

B、未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C、地方标准中不存在强制性条文

D、地方标准的复审周期一般不超过5年

【参考答案】：C

【解析】：工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、

人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门

确定后，可作为强制性条文。

53、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材

料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业

向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是OO

A、相邻权

B、地役权

C、土地出租权

D、建设用地使用权

【参考答案】：B

54、甲企业于2010年6月1日向乙企业发出签订合同的信函。

2010年6月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信困作

废的传真件，则甲企业发出传真通知信函作废的行为属于要约（）

的行为。

A、发出

B、撤销

C、撤回

D、变更

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是要约的撤销。要约可以撤销，但撤销要

约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

55、施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，

双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备

齐钢材后（）。

A、应将钢材送到施工现场

B、应将钢材送到建设单位的办公所在地

C、应将钢材送到建设单位的仓库

D、可通知施工单位自提

【参考答案】：D

【解析】：《合同法》第62条第3款规定，履行地点不明确，给

付货币的，在接受货币一方所在地履行；其他标的，在履行义务一方

所在地履行。故D为正确选项。

56、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）o

A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B、工程竣工验收报告

C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

【参考答案】：A

【解析】：本题考查的是竣工验收报告备案的规定。建设单位办

理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1）工程竣工险收备案表；

（2）工程竣工验收报告；（3）法律、行政法规规定应当由规划、环

保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（4）法律规定应当由公

安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合

格的证明文件；（5）施工单位签署的工程质量保修书；（6）法规、

规章规定必须提供的其他文件。住宅工程的《住宅质量保证书》、

《住宅使用说明书》。

57、根据《合同法》的规定，下列行为属于可撤销合同的是

（）.

A、以合法形式奄盖非法目的

B、因欺诈胁迫而订立的合同

C、违反法律、行政法规的强制性规定

1）、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定，

下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:

（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、

胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合

同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

58、应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的

是（）。

A、技术比较复杂

B、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

C、采用公开招派方式的费用过大

D、涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的

【参考答案】：B

【解析】：根据《招标投标法实施条例》的规定，国有资金占控

股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下

列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然

环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费

用占项目合同金额的比例过大。根据《招标投标法》的规定，涉及国

家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、

需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家

有关规定可以不进行招标。故B为正确选项。

59、排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的,

应责令限期治理，限期治理的期限最长不超过（）。

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年

【