广西二建真题及答案2025

广西二建练习题及答案2025一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某施工项目采用装配式混凝土结构，项目技术负责人在编制施工组织设计时，针对预制构件吊装环节，应重点明确的内容是（）。A.混凝土养护周期B.吊装设备选型及吊装顺序C.钢筋连接方式D.模板拆除时间答案：B解析：装配式混凝土结构施工中，预制构件吊装是关键工序，需明确吊装设备（如塔吊型号、起重能力）、吊装顺序（避免碰撞、确保结构稳定）、吊点设置等内容。A选项为混凝土施工内容，C选项为构件连接内容，D选项为模板工程内容，均非吊装环节重点。2.某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，持续时间为7天；该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天、第26天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.2B.3C.4D.5答案：A解析：自由时差=紧后工作最早开始时间的最小值本工作最早完成时间。工作M最早完成时间=15+7=22天；紧后工作最早开始时间最小值为24天，故自由时差=2422=2天。3.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T503262022），项目管理机构应在施工前编制成本计划，成本计划的编制以（）为基础。A.合同价B.预算定额C.施工定额D.投资估算答案：C解析：成本计划编制的依据包括合同文件、项目管理实施规划、相关设计文件、价格信息、相关定额（施工定额是企业内部使用的定额，反映企业施工生产与组织的技术水平和管理水平，是编制成本计划的基础）等。4.关于安全生产事故应急预案的说法，正确的是（）。A.综合应急预案应规定应急组织机构及职责、应急响应程序B.专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位制定的C.现场处置方案应包括事故风险分析、应急指挥机构及职责D.应急预案编制完成后，应报建设单位备案答案：A解析：B错误，专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除）、危险源和应急保障而制定的计划或方案；C错误，现场处置方案应包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置措施、注意事项等，应急指挥机构及职责属于综合或专项预案内容；D错误，施工单位的应急预案应报属地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门备案。二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.下列施工质量控制内容中，属于现场施工准备阶段质量控制的有（）。A.计量器具的标定B.施工方案的审批C.原材料进场检验D.测量控制点复核E.施工机械性能检查答案：ABDE解析：现场施工准备阶段质量控制包括：计量控制（计量器具标定）、测量控制（测量控制点复核）、施工平面图控制、施工方案审查（审批）、施工机械质量控制（性能检查）等。C选项原材料进场检验属于施工过程质量控制。72.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF20200201），关于变更估价的说法，正确的有（）。A.承包人应在收到变更指示后14天内提交变更估价申请B.监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人C.发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕D.因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付E.承包人未在约定时间内提交变更估价申请的，视为变更不涉及价款调整答案：ABDE解析：C错误，发包人应在监理人收到承包人提交的变更估价申请后14天内审批完毕；A正确，承包人应在收到变更指示后14天内提交变更估价申请；B正确，监理人7天内审查；D正确，变更价款与进度款同期支付；E正确，逾期未提交视为无价款调整。三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料：某新建住宅工程，建筑面积8万㎡，地下2层，地上26层，框架剪力墙结构。建设单位通过公开招标选定A施工总承包单位，合同约定工期420天，质量目标为“广西优质工程”。施工过程中发生以下事件：事件1：A单位编制施工组织设计时，考虑到项目规模较大，将“施工进度计划”“质量保证措施”“安全文明施工措施”列为专项内容，报项目技术负责人审批后实施。事件2：基础底板混凝土浇筑前，监理工程师检查发现钢筋保护层厚度不符合设计要求，要求整改。施工单位整改后重新验收，仍未通过，监理工程师向施工单位发出《监理通知单》。事件3：主体结构施工至10层时，因建筑材料价格大幅上涨，A单位向建设单位提出调整合同价款的申请，建设单位以合同为固定总价合同为由拒绝。事件4：工程竣工后，A单位整理工程档案，包括工程管理资料、施工技术资料、进度造价资料、施工物资资料，移交给建设单位。问题：1.指出事件1中施工组织设计编制与审批的不妥之处，说明正确做法。2.针对事件2，监理工程师发出《监理通知单》后，施工单位应如何处理？3.事件3中，建设单位拒绝调整合同价款是否合理？说明理由。4.事件4中，A单位移交的工程档案是否完整？补充缺失的档案类别。答案：1.不妥之处及正确做法：（1）不妥：仅将“施工进度计划”“质量保证措施”“安全文明施工措施”列为专项内容。正确做法：施工组织设计应包含工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置、主要施工管理计划（质量、安全、环境、成本等）等基本内容。（2）不妥：报项目技术负责人审批。正确做法：施工组织设计应由项目负责人主持编制，经施工单位技术负责人审批，加盖企业公章后报监理单位审查。2.处理程序：（1）施工单位收到《监理通知单》后，应在监理工程师要求的期限内，按要求进行整改；（2）整改完成后，填写《监理通知回复单》，附上相关整改证明材料（如重新检测的钢筋保护层厚度报告），报监理工程师复查；（3）监理工程师复查合格后，签署复查意见，关闭《监理通知单》；若仍不合格，应继续整改直至符合要求。3.建设单位拒绝调整不合理。理由：固定总价合同在约定风险范围内价款不予调整，但建筑材料价格大幅上涨属于“市场价格波动超过合同约定的风险范围”（若合同未约定风险范围，根据《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013，材料价格涨幅超过5%时，超出部分应由发包人承担）。本题中材料价格“大幅上涨”已超出承包人可合理预见的风险范围，建设单位应与承包人协商调整合同价款。4.不完整。缺失的档案类别包括：施工记录资料（如隐蔽工程验收记录、施工日志）、施工试验资料（如混凝土试块强度报告）、施工质量验收资料（如检验批、分项、分部工程验收记录）、竣工图等。建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共60题，每题1分）1.根据《民法典》，关于建设工程合同的说法，正确的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.承包人可以将全部建设工程转包给第三人C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同和监理合同答案：A解析：B错误，禁止转包；C错误，禁止违法分包（分包单位不得再分包）；D错误，建设工程合同包括勘察、设计、施工合同，监理合同属于委托合同。2.某施工企业因拖欠农民工工资被举报，经查实后，建设行政主管部门对其作出限制承接新工程3个月的处罚。该处罚属于（）。A.行政处分B.行政处罚C.刑事责任D.民事责任答案：B解析：行政处罚的种类包括警告、罚款、没收违法所得、责令停产停业、暂扣或吊销许可证、限制从业等。本题中“限制承接新工程”属于限制从业的行政处罚。3.根据《招投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期应与投标有效期一致C.投标保证金只能以现金形式提交D.中标人拒绝签订合同的，投标保证金不予退还答案：B解析：A错误，投标保证金不得超过估算价的2%；C错误，可采用现金、银行保函、保兑支票等形式；D错误，中标人无正当理由不签合同，投标保证金可不予退还，但需区分是否因不可抗力等因素。二、多项选择题（共20题，每题2分）61.根据《安全生产法》（2024年修订），生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（）。A.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程B.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制E.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施答案：ABCD解析：E属于安全生产管理人员的职责。主要负责人职责包括：建立健全并落实全员安全生产责任制；组织制定规章制度和操作规程；组织制定并实施安全生产教育和培训计划；保证安全生产投入；组织建立并落实双重预防机制；及时、如实报告生产安全事故等。三、案例分析题（共3题，每题20分）（一）背景资料：2024年10月，某房地产公司（发包人）与某建筑公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定由承包人承建某商业综合体，合同价款1.2亿元，工期480天。合同约定：“因不可抗力导致的工期延误，工期相应顺延；因承包人原因导致的工期延误，每延误1天，按合同总价的0.01%支付违约金。”施工过程中发生以下事件：事件1：2025年3月，当地突发百年一遇暴雨，导致基坑积水，停工15天；暴雨后，承包人清理基坑花费5天，修复被冲毁的临时道路花费3天。事件2：2025年5月，承包人因未及时支付钢材供应商货款，供应商停止供料，导致停工10天。事件3：工程竣工后，承包人向发包人提交竣工结算文件，发包人收到后3个月未予答复。承包人起诉要求发包人按照竣工结算文件结算工程价款。问题：1.事件1中，承包人可索赔的工期为多少天？说明理由。2.事件2中，承包人是否应承担工期延误责任？说明理由。3.事件3中，承包人的主张是否成立？说明理由。答案：1.可索赔工期15天。理由：百年一遇暴雨属于不可抗力，因不可抗力导致的停工15天，工期可顺延；但清理基坑（5天）和修复临时道路（3天）属于承包人应承担的恢复施工的责任，不计入可索赔工期。2.应承担。理由：承包人未及时支付货款导致供应商停供，属于承包人自身原因（资金管理不善）导致的停工，由此造成的工期延误（10天）应由承包人承担，需按合同约定支付违约金。3.成立。理由：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。本题中发包人收到结算文件后3个月未答复（超过合理期限），承包人主张按结算文件结算，法院应支持。专业工程管理与实务（建筑工程）一、案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料：某高层住宅工程，地下3层（筏板基础），地上32层，建筑高度98m，采用钢筋混凝土剪力墙结构。施工单位中标后，编制了《施工组织设计》和《高大模板工程专项施工方案》。施工过程中：事件1：基础底板混凝土浇筑时，因商品混凝土供应不及时，导致浇筑中断2小时，施工单位未采取任何措施，继续浇筑，最终底板出现贯穿性裂缝。事件2：主体结构施工至20层时，监理工程师检查发现部分剪力墙混凝土强度未达到设计要求（设计C35，检测值C30），施工单位委托第三方检测机构进行钻芯法检测，仍不满足要求。事件3：屋面工程施工时，采用SBS改性沥青防水卷材，施工单位未对基层含水率进行检测，直接铺贴，导致卷材起鼓。问题：1.分析事件1中底板裂缝的主要原因，列出预防措施。2.事件2中，混凝土强度不满足要求时，施工单位应如何处理？3.事件3中，卷材起鼓的原因是什么？正确的基层含水率控制标准是什么？答案：1.主要原因：混凝土浇筑中断时间过长（超过混凝土初凝时间），未按施工缝处理，导致新旧混凝土结合不良，产生裂缝。预防措施：（1）合理安排混凝土供应，确保连续浇筑；（2）若需中断，应在混凝土初凝前按设计或规范要求留设施工缝（如底板宜留设在受剪力较小的部位）；（3）浇筑前检查混凝土坍落度，控制水灰比；（4）加强混凝土养护（覆盖保湿、温控，避免内外温差过大）。2.处理程序：（1）由原设计单位核算，若核算后仍能满足结构安全和使用功能，可予以验收；（2）若核算不满足，可采取加固处理（如增大截面、粘贴碳纤维），经设计单位认可后重新验收；（3）若加固仍不满足，应拆除重建。3.起鼓原因：基层含水率过高（超过卷材施工要求），铺贴后水分蒸发形成蒸汽，导致卷材起鼓。基层含水率控制标准：采用SBS改性沥青防水卷材时，基层含水率应≤9%（可采用现场实测法：将1㎡卷材平坦干铺在基层上，静置34小时后掀开，基层覆盖部位与卷材上未见水印即可）。（二）背景资料：某酒店装修工程，建筑面积1.5万㎡，合同工期120天。施工内容包括墙面装饰