2025年一级建造师-建设工程项目管理（官方）-建设工程合同与合同管理历年参考试题库答案解析(5套合计百道单选题)

2025年一级建造师-建设工程项目管理（官方）-建设工程合同与合同管理历年参考试题库答案解析(5套合计百道单选题)2025年一级建造师-建设工程项目管理（官方）-建设工程合同与合同管理历年参考试题库答案解析(篇1)【题干1】在建设工程合同中，FIDIC合同条件下承包商提出索赔时，工程师应在收到完整索赔文件后的多少日内给予答复？【选项】A.7日B.14日C.21日D.28日【参考答案】B【详细解析】根据FIDIC合同条款，工程师应在收到完整索赔文件后14日内答复是否同意或提出反索赔。此时间限制体现了合同管理的效率要求，避免争议拖延。选项B符合规范。【题干2】施工合同履行过程中，若业主未按约定支付进度款，承包商可采取的合法措施不包括以下哪项？【选项】A.停止施工B.拒绝接收材料C.主张违约金D.申请调解【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包商可采取暂停施工、索赔违约金等权利，但无权直接拒绝接收业主提供的材料（材料通常由监理验收）。选项B违反合同约定。【题干3】关于工程变更管理，以下哪项流程不完整？【选项】A.发包人书面指令B.承包人提出变更意向C.设计变更单签字确认D.费用调整争议协商【参考答案】D【详细解析】标准变更流程包括提出-审核-确认-实施四个阶段，争议协商属于纠纷解决环节而非变更实施前必经步骤。选项D不符合《建设工程变更管理办法》要求。【题干4】索赔成立的必要条件中，要求承包商在知悉或应当知悉索赔事件后多少日内提出索赔意向书？【选项】A.7日B.14日C.28日D.无时限【参考答案】C【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包商应在知悉或应当知悉索赔事件后28日内提出意向书。此时限旨在保障证据链完整性，选项C为正确答案。【题干5】合同解除后，双方应如何处理已履行合同义务产生的费用？【选项】A.承包商自行承担B.按实际履行情况结算C.业主承担全部D.投保商业保险【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》合同编，合同解除后应遵循诚信原则处理善后，按实际履行情况结算费用。选项B符合法律规范，其他选项均存在责任划分不清晰问题。【题干6】工程合同约定违约金比例为合同金额的5%，若违约导致损失为合同金额的3%，承包商应如何主张权利？【选项】A.仅主张3%B.仅主张5%C.可选择5%D.可选择3%【参考答案】D【详细解析】违约金条款具有补充性，当实际损失小于违约金时，承包商可主张实际损失（3%）。选项D符合《民法典》第585条关于违约金约定与实际损失关系的规定。【题干7】不可抗力事件导致的工期延误，承包商应如何处理？【选项】A.自行承担延误责任B.顺延工期但不索赔C.顺延工期并索赔费用D.顺延工期需业主书面确认【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力引起的工期延误需承包商及时向监理报告，经业主确认后顺延。选项D完整涵盖法定程序，其他选项存在程序缺失。【题干8】合同履行中，业主将工程主体结构设计变更直接下达给承包商，该变更的法律效力如何认定？【选项】A.无效B.效力待定C.有效D.需补充协议【参考答案】D【详细解析】《建设工程质量管理条例》规定，涉及主体结构的设计变更必须由建设单位报规划部门批准，单方下达无效。选项D要求双方重新签订补充协议。【题干9】索赔意向书应包含哪些核心内容？【选项】A.索赔理由B.证据清单C.费用计算明细D.争议解决方式【参考答案】ABCD【详细解析】完整索赔意向书需包含事件描述、责任分析、证据材料、索赔金额及计算方式、处理建议等，四项内容缺一不可。选项ABCD均正确。【题干10】合同履行中，承包商因业主提供的图纸错误导致返工，其损失应由谁承担？【选项】A.业主承担全部B.承包商自行承担C.监理承担D.按责任比例分担【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.3.1条，业主提供的错误图纸导致返工，相关费用由业主承担。选项A正确。【题干11】工程合同约定预付款比例不低于合同金额的10%，若合同金额为200万元，预付款最高应为多少？【选项】A.20万元B.18万元C.22万元D.25万元【参考答案】A【详细解析】合同金额200万元，10%为20万元，选项A符合约定。其他选项计算比例或金额有误。【题干12】合同变更程序中，设计变更单最终确认的签署方不包括？【选项】A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.承包单位【参考答案】C【详细解析】设计变更需由建设单位（业主代表）和设计单位共同签署确认，监理单位仅负责审核，不具签署权。选项C正确。【题干13】索赔证据材料中，监理日志可作为哪种类型证据？【选项】A.书证B.物证C.人证D.电子数据【参考答案】A【详细解析】监理日志记录施工过程关键节点，属于书面形式的客观记录，属于书证范畴。选项A正确。【题干14】合同履行中，业主指定分包给不具备资质的单位，承包商应如何应对？【选项】A.立即停止分包B.提请监理整改C.报告建设主管部门D.自行承担损失【参考答案】C【详细解析】《建设工程质量管理条例》第62条规定，业主指定分包给无资质单位属违法分包，承包商应书面报告主管部门。选项C正确。【题干15】工程合同约定质量保证金保留期为2年，验收后未及时返还，业主应承担什么法律责任？【选项】A.支付银行同期存款利息B.支付滞纳金C.支付双倍保证金D.承担诉讼费用【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，逾期扣留质量保证金需支付银行同期存款利息。选项A正确。【题干16】合同解除后，已完工程验收程序应如何进行？【选项】A.直接进行验收B.业主组织验收C.第三方机构鉴定D.承包商自行验收【参考答案】B【详细解析】合同解除后，已完工程由业主组织各方进行验收，并形成书面报告。选项B符合《建设工程质量管理条例》规定。【题干17】索赔费用计算中，不可抗力导致的停工窝工损失应如何计算？【选项】A.按实际窝工成本B.按合同单价计算C.按行业标准估算D.不予补偿【参考答案】A【详细解析】不可抗力导致的停工窝工损失，按承包商实际发生的窝工人工费、机械闲置费等合理计算。选项A正确。【题干18】合同争议仲裁条款约定争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，该条款效力如何认定？【选项】A.无效B.效力待定C.有效D.需补充协议【参考答案】C【详细解析】根据《中华人民共和国仲裁法》，当事人协议选择中国仲裁机构且无其他无效事由，仲裁条款有效。选项C正确。【题干19】工程进度款支付条件中，除进度款支付申请外，还需满足什么条件？【选项】A.工程量确认B.质量合格C.税款缴纳D.社保缴纳【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，进度款支付需经监理确认工程量。选项A正确。【题干20】合同解除后，承包商不得进行的行为是？【选项】A.擅自转移工程设备B.擅自使用已预留材料C.擅自雇佣人员返工D.追索合理费用【参考答案】A【详细解析】合同解除后，承包商不得擅自转移工程设备，其他选项属于正常维权行为。选项A违反《建设工程质量管理条例》第70条。2025年一级建造师-建设工程项目管理（官方）-建设工程合同与合同管理历年参考试题库答案解析(篇2)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的提出主体，下列表述正确的是？【选项】A.承包方可直接提出设计变更，但需经监理工程师确认B.业主方可直接提出合同价款调整，无需合同双方协商C.监理工程师发现设计图纸错误时，应直接通知承包商调整D.设计单位提出的图纸变更需经业主和承包商书面确认【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第4.2.1条，设计单位提出的图纸变更需经业主和承包商双方书面确认后方可实施。监理工程师仅负责审核变更是否符合技术规范，无权直接要求承包商执行变更指令，故A错误；合同价款调整需双方协商确定，B错误；设计单位无权直接通知承包商调整图纸，C错误。【题干2】在FIDIC合同条件下，承包商因业主提供的测量数据错误导致返工，其索赔处理方式应为？【选项】A.承包商可向业主索赔工程延误损失，但无法索赔利润损失B.承包商需自行承担全部返工成本，不享有任何补偿C.业主应承担直接成本损失，并支付合理利润补偿D.争议应通过国际商会仲裁解决【参考答案】C【详细解析】FIDIC合同通用条款第20.1条明确，业主提供的测量数据错误导致合同工程量减少或增加时，业主应承担直接成本损失及合理利润补偿。承包商无需承担因业主过失导致的返工成本，故B错误；利润损失属于可索赔范围，A错误；争议解决方式需依据合同具体约定，D错误。【题干3】建设工程合同约定“双方未约定事项按《建设工程施工合同（示范文本）》执行”，若合同未明确约定工程预付款比例，则按哪项标准确定？【选项】A.行业平均预付款比例B.当地建设行政管理部门规定C.双方协商确定D.承包商默认的20%比例【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第3.4.1条，合同双方未明确约定的事项应通过协商解决。工程预付款比例属于合同约定事项，若未明确约定，需双方协商确定，故A、B、D错误。【题干4】某项目业主将合同金额500万元的施工合同转让给第三方，该行为违反了《民法典》哪项规定？【选项】A.建设工程合同不得转让B.需经承包商书面同意C.应经监理单位备案D.需支付转让手续费【参考答案】B【详细解析】《民法典》第793条明确规定，建设工程合同不得随意转让，经承包人同意后可依法转让。业主单方转让合同构成违约，需承包商书面同意，故A错误；备案义务不在此列，C错误；手续费非法定要求，D错误。【题干5】施工合同约定“违约金不得超过合同总额的10%”，承包商未按约完成工程，业主主张违约金为合同总额的15%，法院应如何裁决？【选项】A.支持业主主张，按15%执行B.驳回业主主张，按10%执行C.支持业主主张，但需调整至合同总额的10%D.支持业主主张，但需调整至实际损失【参考答案】B【详细解析】《民法典》第585条明确约定违约金不得超过合同总额的10%。即使业主主张实际损失超过10%，法院仍应按10%上限调整违约金，故A、C错误；违约金调整以合同约定为基准，D错误。【题干6】在EPC总承包合同中，设计错误导致返工，承包商应如何主张索赔？【选项】A.向监理工程师提出工程变更指令B.向业主提出工期顺延和费用补偿C.向设计单位直接索赔D.通过合同约定的争议解决机构处理【参考答案】B【详细解析】EPC合同中设计错误属于业主责任范围，承包商应依据合同约定向业主提出工期顺延和费用补偿请求。监理工程师仅负责审核变更指令的技术可行性，不承担设计错误责任，故A错误；设计单位属于第三方责任主体，直接索赔缺乏合同依据，C错误；争议解决机构处理的是合同履行争议，非主动索赔程序，D错误。【题干7】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程进度款支付，下列表述错误的是？【选项】A.承包商未按约定提交进度款申请表，业主可扣留当期工程款B.业主未在42天内审批进度款申请表，视为认可申请金额C.监理工程师未签署意见的进度款申请表无效D.承包商可依据合同约定申请预支款【参考答案】C【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第10.4.2条明确，监理工程师未签署意见的进度款申请表不影响其效力，业主仍需依据合同规定进行审批。监理工程师的审核意见仅作为参考依据，故C错误。【题干8】施工合同约定“工程验收后10日内完成结算”，但承包商未在约定时限内提交竣工资料，业主可如何处理？【选项】A.直接解除合同并索赔B.书面催告承包商限期提交C.自行组织验收并主张工期延误费D.申请仲裁解决争议【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第13.4.2条要求业主在承包商未提交竣工资料时需书面催告限期提交。业主直接解除合同或自行组织验收均违反合同约定，故A、C错误；争议解决需待承包商拒绝提交后启动，D错误。【题干9】建设工程合同中约定“双方应建立工程联系单制度”，某工程因联系单执行错误导致工期延误，责任如何划分？【选项】A.承包商承担全部责任B.业主承担全部责任C.根据过错比例分担责任D.由监理工程师承担连带责任【参考答案】C【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第3.6.1条约定，工程联系单作为合同文件组成部分，双方对联系单内容负有共同责任。执行错误导致工期延误时，应依据过错程度分担责任，故A、B、D错误。【题干10】施工合同约定“双方因争议协商不成时提交仲裁”，但承包商未经仲裁程序直接向法院起诉，法院应如何处理？【选项】A.裁定准予受理B.裁定驳回起诉C.要求承包商先申请仲裁D.由仲裁机构管辖【参考答案】B【详细解析】《仲裁法》第26条明确规定，当事人未达成书面仲裁协议的，法院应当受理。但若合同明确约定仲裁条款，法院无权受理诉讼请求，直接裁定驳回起诉，故A错误；C正确但表述不完整，D错误。【题干11】建设工程合同约定“业主应提供工程地质勘察报告”，但实际未提供完整报告，承包商可如何主张权利？【选项】A.直接解除合同B.要求业主承担合同解除责任C.依据合同约定索赔工期顺延D.自行承担风险并索赔【参考答案】C【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第3.2.3条约定，业主未按约定提供工程资料时，承包商可要求工期顺延和费用补偿。直接解除合同需满足法定条件，故A错误；B表述不准确，C正确；自行承担风险违反合同约定，D错误。【题干12】某项目因业主迟延提供图纸导致工期延误，承包商未在28天内提出工期顺延申请，其权利是否消灭？【选项】A.权利消灭，不可主张顺延B.权利消灭，但可协商处理C.权利消灭，仍可向法院起诉D.权利继续有效，可主张顺延【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第8.3.2条明确，承包商未在28天内提出工期顺延申请的，视为放弃顺延权利。权利消灭后不可再通过协商或诉讼主张顺延，故B、C错误；D与合同约定冲突，A正确。【题干13】施工合同约定“工程变更超过合同金额的5%需双方书面确认”，承包商未经确认实施变更，业主可如何主张权利？【选项】A.直接拒绝变更并索赔B.要求承包商限期补签变更文件C.自行实施变更并主张费用D.申请仲裁解决争议【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第4.2.2条约定，重大变更需双方书面确认。承包商未履行确认程序实施的变更无效，业主可要求限期补签变更文件，故A错误；自行实施变更违反合同约定，C错误；争议解决需待承包商拒绝补签后启动，D错误。【题干14】建设工程合同约定“争议解决方式为诉讼”，但双方在诉讼过程中达成和解，和解协议效力如何认定？【选项】A.具有强制执行力B.需双方重新签署书面协议C.需经法院确认D.仅对诉讼参与方有效【参考答案】A【详细解析】根据《民事诉讼法》第196条，经法院调解达成的协议具有法律强制执行力。和解协议不同于调解书，但符合《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第209条规定的和解条件时，可直接作为执行依据，故B错误；C表述不准确，D错误。【题干15】施工合同约定“工程保修期为2年”，但业主在保修期届满后1年内发现质量缺陷，承包商应如何处理？【选项】A.直接拒绝修理B.要求业主承担修理费用C.依据合同约定免费修理D.协商确定修理责任【参考答案】C【详细解析】《建设工程质量管理条例》第40条和《建设工程施工合同（示范文本）》第12.2.2条均规定，保修期自竣工验收合格之日起计算，承包商在保修期内承担免费修理责任。业主责任届满后主张权利的，承包商无需承担，故A错误；B、D违反合同约定，C正确。【题干16】建设工程合同约定“工程量确认以监理工程师确认的计量表为准”，承包商质疑计量表数据错误，可如何主张权利？【选项】A.直接拒绝支付当期工程款B.要求监理单位重新核实C.向业主提出书面异议D.申请仲裁解决争议【参考答案】C【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第10.5.3条要求承包商对计量表数据有异议时需向业主提出书面异议。监理工程师的确认仅作为参考，最终确认权在业主，故A错误；B程序不完整，C正确；争议解决需待业主未采纳异议后启动，D错误。【题干17】施工合同约定“工程款支付周期为每月5日前”，但业主迟延支付超过15日，承包商可如何处理？【选项】A.直接解除合同B.要求业主支付逾期利息C.暂停施工并要求赔偿D.申请法院强制执行【参考答案】C【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第10.6.2条约定，业主迟延支付工程款超过15日的，承包商有权暂停施工并要求赔偿。直接解除合同需满足法定条件，B、D未穷尽合同救济途径，C正确。【题干18】建设工程合同约定“知识产权归属业主”，承包商使用自有技术实施工程，其知识产权如何处理？【选项】A.归承包商所有B.归业主所有C.双方共有D.需另行约定【参考答案】A【详细解析】《民法典》第843条和《建设工程施工合同（示范文本）》第12.3.1条均规定，承包商使用自有技术实施工程所形成的知识产权归承包商所有，除非合同另有约定。业主主张知识产权归属的，需承担举证责任，故B错误；C、D与合同约定冲突，A正确。【题干19】施工合同约定“工程验收后60日内完成结算”，但承包商未提交竣工资料，业主可如何处理？【选项】A.直接主张结算价款B.书面催告限期提交资料C.自行组织验收并结算D.申请仲裁解决争议【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第13.4.3条要求业主在承包商未提交竣工资料时需书面催告限期提交。业主直接主张结算价款或自行组织验收均违反合同约定，故A、C错误；争议解决需待承包商拒绝提交后启动，D错误。【题干20】建设工程合同约定“双方应建立风险共担机制”，但承包商未购买工程一切险，业主可如何主张权利？【选项】A.直接解除合同B.要求承包商承担全部风险C.依据合同约定索赔D.自行购买保险并索赔【参考答案】C【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第10.7.4条约定，承包商未按约定投保工程一切险的，业主可要求承包商承担额外风险并索赔。直接解除合同需满足法定条件，B错误；D违反合同约定，C正确。2025年一级建造师-建设工程项目管理（官方）-建设工程合同与合同管理历年参考试题库答案解析(篇3)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），工程款支付周期中预付款比例不得低于合同总额的（）。【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】A【详细解析】根据示范文本规定，预付款比例不得低于合同总额的5%且不高于10%，正确答案为A。B选项10%是上限值，C和D超出合理范围。【题干2】施工过程中，承包人未按合同要求提交进度计划，导致工期延误，承包人可向发包人提出工期顺延请求权的（）。【选项】A.书面说明B.口头通知C.提交索赔报告D.直接要求补偿【参考答案】C【详细解析】索赔需按合同约定程序提出，通常要求提交书面索赔报告。口头通知或直接要求补偿不符合法定程序，正确答案为C。【题干3】FIDIC合同条件下，业主不对施工过程中的材料损失承担风险，该风险由（）承担。【选项】A.承包人B.监理人C.保险人D.政府【参考答案】A【详细解析】FIDIC合同条款规定，承包人需对施工期间材料损失负责，业主免责。B选项监理人仅负责监督，C和D与合同约定不符。【题干4】工程总承包合同约定“总价包干，允许调价因素包括钢材价格波动超过（）%”。【选项】A.5%B.8%C.10%D.15%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程总承包合同（示范文本）》，调价因素需约定合理波动范围，通常为8%。其他选项超出行业常见标准。【题干5】工程索赔事件中，承包人未按监理人要求进行设计变更，导致返工，该情况属于（）。【选项】A.工期延误责任B.合同缺陷责任C.不可抗力D.情势变更【参考答案】B【详细解析】承包人未按监理人要求实施变更导致损失，属于合同履行中的过错责任，正确答案为B。不可抗力需满足客观不可预见性条件。【题干6】建设工程合同约定违约金为合同总额的5%，若违约行为导致损失为合同总额的3%，法院应调整违约金为（）。【选项】A.3%B.5%C.4%D.2%【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第585条，违约金超过损失的30%可调整。本题损失3%，违约金5%已超过30%，法院应调减至3%。【题干7】施工合同解除后，已支付工程款应按照（）原则返还。【选项】A.实际施工方优先B.合同约定比例C.双方协商D.工程款支付顺序【参考答案】D【详细解析】根据《民法典》第784条，合同解除后，已支付工程款按工程款支付顺序返还，正确答案为D。协商需符合公平原则。【题干8】工程总承包合同约定“材料采购由承包人负责，但特殊材料需经（）书面确认”。【选项】A.监理人B.设计人C.业主D.第三方检测机构【参考答案】A【详细解析】监理人负责施工过程质量监督，特殊材料需监理书面确认。设计人仅负责技术方案，业主决策权受限。【题干9】工程分包合同中，分包人将其承包的工程转包给其他单位，该行为属于（）。【选项】A.合法分包B.违法分包C.挂靠D.联合体【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》，分包人不得将工程转包，正确答案为B。挂靠需存在借用资质关系。【题干10】工程竣工结算中，质量保证金预留比例通常为合同总额的（）%。【选项】A.3%B.5%C.8%D.10%【参考答案】A【详细解析】根据住建部规定，质量保证金预留比例一般为3%，正确答案为A。10%为保修金标准。【题干11】施工合同约定“因业主原因停工超过（）日，业主需支付停工窝工费”。【选项】A.15B.30C.45D.60【参考答案】B【详细解析】示范文本规定停工超过30日，业主需承担承包人停工损失。其他选项时间标准不匹配。【题干12】工程款支付中，进度款比例通常为合同总价的（）%。【选项】A.10%B.20%C.30%D.50%【参考答案】B【详细解析】根据行业惯例，进度款支付比例一般为合同价的20%，正确答案为B。30%适用于预付款。【题干13】FIDIC合同条件下，承包人未按合同约定提交工程量清单，业主可采取（）措施。【选项】A.直接索赔B.合同解除C.暂停施工D.要求违约金【参考答案】A【详细解析】FIDIC合同规定，承包人违约需业主通过索赔程序处理，正确答案为A。合同解除需满足法定条件。【题干14】建设工程合同约定“争议解决方式为诉讼”，若双方和解后反悔，法院应（）。【选项】A.强制执行和解协议B.确认和解协议有效C.恢复原状D.按诉讼程序处理【参考答案】D【详细解析】诉讼程序中达成的和解协议需经法院确认，若反悔仍按诉讼程序处理，正确答案为D。【题干15】工程总承包合同约定“设计变更超过（）万元需经双方书面确认”。【选项】A.5万B.10万C.20万D.50万【参考答案】C【详细解析】示范文本规定重大设计变更金额标准为合同价的20%，正确答案为C。其他选项金额不匹配。【题干16】工程分包合同中，分包人将其承包的工程分包给（）的行为属于合法分包。【选项】A.总承包单位B.其他专业承包单位C.劳务作业单位D.材料供应商【参考答案】B【详细解析】根据《建筑法》，专业工程分包限于总承包单位和分包单位之间，正确答案为B。劳务作业分包需经总承包单位同意。【题干17】工程款支付中，竣工结算款支付比例不得低于合同总额的（）%。【选项】A.80%B.85%C.90%D.95%【参考答案】C【详细解析】示范文本规定竣工结算款支付比例不低于合同总额的90%，正确答案为C。80%适用于进度款。【题干18】施工合同约定“业主未按约定支付进度款超过（）日，承包人有权解除合同”。【选项】A.15B.30C.45D.60【参考答案】B【详细解析】示范文本规定逾期付款超过30日，承包人有权解除合同，正确答案为B。其他选项时间标准不匹配。【题干19】工程总承包合同约定“工程款支付前需完成（）比例的工程量”。【选项】A.10%B.30%C.50%D.70%【参考答案】C【详细解析】示范文本规定进度款支付比例通常为合同价的50%，正确答案为C。10%适用于预付款。【题干20】FIDIC合同条件下，业主工程师有权指令承包人暂停施工的情况是（）。【选项】A.承包人未按规范施工B.承包人未提交进度计划C.承包人未缴纳管理费D.承包人未提供安全措施【参考答案】A【详细解析】FIDIC合同规定，业主工程师有权对承包人违反合同规定的行为采取暂停施工措施，正确答案为A。其他选项需通过索赔程序处理。2025年一级建造师-建设工程项目管理（官方）-建设工程合同与合同管理历年参考试题库答案解析(篇4)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），施工方应在发出索赔意向通知后多少日内提交索赔申请表？【选项】A.28日B.14日C.7日D.3日【参考答案】A【详细解析】根据示范文本规定，施工方应在发出索赔意向通知后28日内提交索赔申请表。此时间要求旨在保障合同双方对索赔材料的充分准备与核实，避免争议拖延。其他选项对应不同程序环节，如28日为提交申请表，14日为监理收到申请后的处理时限。【题干2】建设工程合同履行过程中，若承包商因非己方原因导致工期延误，其索赔工期如何计算？【选项】A.实际延误天数与合同工期的比例B.实际延误天数减去合理调整天数C.合同工期延长天数与实际延误天数的差值D.监理审核确认的延误天数【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包商因非己方原因导致工期延误的索赔，以监理审核确认的实际延误天数为准。选项D直接对应合同约定，而其他选项混淆了比例计算、合理调整等不同情形的处理方式。【题干3】合同约定风险分担时，下列哪项属于承包商必须承担的风险？【选项】A.市场价格波动超过5%B.政府政策调整C.设计变更导致工程量增加D.不可抗力导致工程中断【参考答案】A【详细解析】根据风险分担原则，市场价格波动属于承包商合同风险范围。选项A符合示范文本中“承包商承担市场价格波动风险”的条款。选项B、C、D分别对应业主、双方或不可抗力风险，需结合合同具体条款判断。【题干4】工程进度款支付中，按月结算的工程款支付比例通常为？【选项】A.完成工程量的100%B.完成工程量的80%C.完成工程量的70%D.完成工程量的50%【参考答案】B【详细解析】根据现行规定，按月结算的进度款支付比例一般为完成工程量的80%。剩余20%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。选项A对应全额支付，不符合实际操作；选项C、D为不常见比例。【题干5】合同变更程序中，设计单位提出的变更需经哪两个主体书面确认？【选项】A.业主与监理B.业主与承包商C.监理与承包商D.业主与设计单位【参考答案】A【详细解析】根据合同变更管理要求，设计单位提出的变更需经业主与监理书面确认。选项A符合变更程序中“业主确认权责”和“监理审核技术可行性”的双重机制。其他选项遗漏关键主体，不符合实际管理流程。【题干6】建设工程合同中，违约金计算方式若约定为“实际损失20%”，则承包商可索赔的违约金上限为？【选项】A.实际损失的20%B.实际损失的100%C.合同总价的20%D.合同总价的100%【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第585条，违约金以实际损失为上限，若合同约定“实际损失20%”，则承包商可索赔金额不超过实际损失的20%。选项B错误在于未考虑上限限制，选项C、D混淆合同总价与实际损失的关系。【题干7】合同履行中，若业主未按约定支付进度款，承包商可采取的措施不包括？【选项】A.暂停施工B.停窝工损失索赔C.直接解除合同D.要求业主支付滞纳金【参考答案】C【详细解析】根据合同条款，承包商可暂停施工、索赔停窝工损失及要求滞纳金，但直接解除合同需满足重大违约条件（如拖欠款项超过合同总价20%且持续56日）。选项C不符合常规处理程序，属于不恰当措施。【题干8】建设工程合同中，下列哪项属于可抗辩的合同解除事由？【选项】A.承包商未按图施工B.业主未支付工程款超过合同总价20%C.设计错误导致工程无法实施D.不可抗力导致合同无法履行【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第563条，业主未支付工程款超过合同总价20%且持续56日，承包商可解除合同。选项A、C需通过协商或诉讼解决，选项D属于不可抗力免责事由，不构成合同解除条件。【题干9】合同履行中，若工程变更导致合同总价增加10%，承包商可否拒绝执行？【选项】A.可以拒绝并要求补偿管理费B.可以拒绝并要求补偿利润C.不可拒绝但可要求补偿管理费D.不可拒绝且不可要求补偿【参考答案】C【详细解析】根据合同约定，承包商应无条件接受合同总价增加的变更指令，但可就管理费损失提出索赔。选项A、B错误在于拒绝变更的合法性，选项D错误在于否定索赔权利。【题干10】合同争议解决中，若协商不成，双方可选择的仲裁机构应？【选项】A.由合同约定或双方协商确定B.由一方指定C.由仲裁委员会随机分配D.必须由省级政府批准设立【参考答案】A【详细解析】根据《仲裁法》第16条，合同中应明确约定仲裁机构，或由双方协商确定。选项B、C、D均不符合法律规定，仲裁机构选择需遵循约定优先原则。【题干11】工程量清单计价模式下，措施项目费如何计价？【选项】A.按实际完成情况单独计量B.按清单项目费比例计算C.按定额组价计算D.按市场价随机确定【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，措施项目费按清单项目费的比例计算，体现合理分摊原则。选项A对应实际施工措施，选项C、D不符合清单计价模式要求。【题干12】合同履行中，若业主将工程主体结构设计变更指令下达给承包商，承包商应？【选项】A.直接拒绝执行B.按变更指令施工并要求补偿C.提交技术可行性报告D.向监理申请签证【参考答案】C【详细解析】根据合同条款，主体结构设计变更需承包商提交技术可行性报告。选项A错误，选项B、D未履行必要程序。【题干13】合同履行中，若监理工程师未在28日内对承包商的索赔申请作出答复，承包商可？【选项】A.自行处理争议B.提请造价工程师复核C.直接向合同约定的人民法院起诉D.继续履行合同并暂缓索赔【参考答案】D【详细解析】根据示范文本规定，监理未在28日内答复视为认可索赔申请。承包商应继续履行合同并暂缓索赔，待监理答复后处理争议。选项C错误在于诉讼前置程序，选项A、B不符合合同约定。【题干14】合同履行中，若承包商未按约定提交进度计划，业主可采取的措施不包括？【选项】A.暂停施工并要求整改B.每日收取合同价款0.1%的违约金C.直接解除合同D.责令承包商承担监理费用【参考答案】C【详细解析】根据合同条款，业主可暂停施工、收取违约金及要求整改，但直接解除合同需满足重大违约条件（如持续违约超过合同工期20%）。选项C不符合常规处理程序。【题干15】建设工程合同中，关于知识产权归属的规定通常为？【选项】A.归承包商所有B.归业主所有C.归双方共有D.归监理单位所有【参考答案】C【详细解析】根据合同示范文本，承包商使用业主提供的资料所形成的知识产权归双方共有。选项A错误在于承包商无权独占，选项B、D遗漏承包商贡献。【题干16】合同履行中，若业主指令承包商赶工，承包商可要求补偿哪些费用？【选项】A.直接成本B.间接成本C.管理费D.利润【参考答案】A【详细解析】根据合同条款，承包商可要求补偿赶工导致的直接成本增加（如人工、材料、设备租赁费用），但管理费和利润需通过索赔程序单独确认。选项B、C、D需结合具体合同条款判断。【题干17】合同履行中，若承包商发现业主提供的材料不合格，应首先采取的措施是？【选项】A.拒绝接收并退回B.自行采购并计入合同价款C.要求业主承担检测费用D.直接更换材料【参考答案】A【详细解析】根据合同条款，承包商应拒绝接收不合格材料并退回，同时书面通知业主。选项B、D违反合同管理程序，选项C未履行必要程序。【题干18】工程变更导致合同总价增加5%，承包商可否要求利润补偿？【选项】A.可以要求利润补偿B.可以要求利润补偿但需证明C.不可要求利润补偿D.需协商确定是否补偿【参考答案】B【详细解析】根据合同条款，承包商可要求利润补偿，但需提供变更导致利润减少的证据。选项A错误在于无需证明，选项C、D不符合合同约定。【题干19】合同履行中，若业主未按约定提供场地，承包商可采取的措施不包括？【选项】A.暂停施工并要求延期B.每日收取合同价款0.5%的违约金C.直接解除合同D.起诉要求赔偿【参考答案】C【详细解析】根据合同条款，承包商可暂停施工、要求延期及收取违约金，但直接解除合同需满足重大违约条件（如场地未提供超过合同工期20%）。选项C不符合常规处理程序。【题干20】合同履行中，若工程因不可抗力中断超过8个月，承包商可？【选项】A.自动解除合同B.要求业主承担全部损失C.继续履行合同D.向保险机构索赔【参考答案】A【详细解析】根据合同条款，不可抗力导致合同无法履行超过8个月的，双方可协商解除合同。选项B错误在于损失分担需根据合同约定，选项C、D未考虑合同终止情形。2025年一级建造师-建设工程项目管理（官方）-建设工程合同与合同管理历年参考试题库答案解析(篇5)【题干1】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程进度款按月支付的比例不得低于约定合同价的（）。【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】B【详细解析】根据示范文本规定，进度款支付比例不得低于合同价的10%，且需在进度款支付条件中明确约定。选项B符合《建设工程施工合同（示范文本）》第6.3.2条要求，其余选项未达法定比例或超出合理范围。【题干2】施工合同双方对工程变更的书面确认文件中，必须明确约定（）以避免争议。【选项】A.变更内容与理由B.工期与价款调整方案C.担保条款D.争议解决方式【参考答案】B【详细解析】工程变更的核心是调整合同价款和工期，根据《民法典》第805条，书面确认文件需明确变更导致的价款增减和工期顺延方案，选项B为正确答案。选项A为变更基础，D为补充条款，均非必备核心内容。【题干3】在索赔处理程序中，承包人向发包人提交索赔意向书的最迟时间为（）。【选项】A.工程开工前B.发现索赔事件后28日内C.竣工验收后60日内D.合同终止后15日内【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第8.1.2条明确规定，承包人应在索赔事件发生后28日内提交意向书，选项B符合程序规定。选项C适用于最终索赔，D属于合同终止后无关时间点。【题干4】施工合同履行中，因承包人原因导致工期延误，发包人有权要求（）作为违约责任。【选项】A.减少合同价款B.延长工期C.赔偿损失D.强制解除合同【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第809条，承包人违约导致工期延误，发包人可要求承包人延长工期，但需与承包人协商确定合理期限。选项B为法定权利，选项C需证明实际损失，D需满足法定解除条件。【题干5】工程合同履行中，若出现情势变更导致合同无法履行，承包人可主张（）权利。【选项】A.撤销合同B.解除合同C.请求法院判决变更合同D.要求增加合同价款【参考答案】C【详细解析】《民法典》第533条允许当事人请求法院或仲裁机构变更或解除合同，当情势变更导致合同基础发生重大变化时，承包人可主张变更合同以适应新情况，选项C正确。选项B需满足法定解除条件，D属于变更后的权利诉求。【题干6】施工合同中约定总价款的结算方式为（）。【选项】A.按月结算B.按进度分段结算C.实际完成工作量结算D.竣工后一次性结算【参考答案】D【详细解析】总价款结算方式指工程竣工验收后一次性结算全部合同价款，符合《建设工程施工合同（示范文本）》第10.4条约定。选项A、B为按工程进度结算方式，C为成本单价结算方式，均不符合总价款定义。【题干7】合同无效后，双方已履行的合同义务产生的（）应当返还。【选项】A.违约金B.损失赔偿金C.税金D.管理费【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第157条，合同无效后已履行的义务产生的费用（如违约金）应返还，但实际损失赔偿金无需返还。选项A正确，选项B错误，选项C、D属于合同无效后无需返还的款项。【题干8】施工合同中约定，若工程变更导致合同总价增加超过（）时，需重新签订补充合同。【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第6.3.3条约定，工程变更导致合同总价增加超过10%时，需重新签订补充合同。选项B符合规定，其余选项未达法定比例或超出合理范围。【题干9】工程合同履行中，承包人未按约定提交进度计划，发包人可采取的合理措施是（）。【选项】A.暂停施工并扣留全部工程款B.要求承包人限期整改C.直接解除合同D.指定第三方施工【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第7.2.1条，承包人未提交进度计划属轻微违约，发包人应要求限期整改，而非直接解除合同或采取惩罚性措施。选项B为正确处理方式，A、C、D均超出合理范围。【题干10】工程合同履行中，因设计变更导致材料价格上涨，承包人可主张（）作为补偿。【选项】A.调整合同价款B.延长工