2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(5套共100道单选合辑)

2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(5套共100道单选合辑)2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇1)【题干1】在建设工程发承包合同中，若采用FIDIC条款作为合同范本，其合同类型属于（）。【选项】A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价合同【参考答案】B【详细解析】FIDIC条款（国际咨询工程师联合会合同条件）主要适用于单价合同模式，强调按工程量清单约定单价结算，合同金额随工程量变化而调整。总价合同通常用于设计明确的固定总价项目，而成本加酬金合同则涉及按实际成本加计酬金支付，工程量清单计价合同虽以清单为基础，但更侧重国内工程实践中的计价方式，故正确答案为B。【题干2】工程量清单计价模式下，合同价款组成中不包含（）。【选项】A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.暂列金额【参考答案】D【详细解析】工程量清单计价模式下，合同价款由分部分项工程费、措施项目费、规费、税金组成，暂列金额属于业主在招标时预留的用于工程变更或索赔的款项，不计入合同价款初始组成，但需在实施过程中根据实际支出扣减，故D为正确选项。【题干3】合同约定调价公式为：ΔP=P0×(A×CPIFt-A×CPIF0)，其中A为材料费用比重，若某月材料价格指数CPIFt上涨8%，合同约定的材料价差权重为50%，则该月材料价差调整金额为（）。【选项】A.4%B.6%C.8%D.10%【参考答案】A【详细解析】材料价差调整金额=材料费用比重×（当期价格指数-基期价格指数）=50%×8%=4%，故A正确。其他选项未正确应用公式或权重。【题干4】合同约定工程变更导致工期延长，承包人索赔工期超过合同约定期限，业主以“未按约定时限提交索赔报告”为由拒绝批准，此时承包人可采取的正确措施是（）。【选项】A.重新计算工期并提交报告B.向造价工程师提出书面要求C.直接向合同约定的争议解决机构申请仲裁D.要求业主承担工期延误责任【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程合同（示范文本）》，承包人应在约定时限内提交索赔报告，若逾期但业主未明确拒绝，视为认可。若业主以未按时提交为由拒绝，承包人需先要求业主书面确认索赔报告的提交时限，故B正确。其他选项均不符合程序规定。【题干5】合同约定预付款比例不得超过合同总价的（）%。【选项】A.10%B.20%C.30%D.50%【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，预付款比例一般不超过合同总价的30%，且需在约定时限内支付，故C正确。【题干6】工程进度款支付中，若承包人未按合同要求提交合格证明文件，业主可扣留已支付工程款的（）%。【选项】A.5%B.10%C.20%D.30%【参考答案】B【详细解析】合同约定，承包人未按时提交合格证明文件时，业主可扣留不超过已支付工程款10%的款项，直至提交合格文件为止，故B正确。【题干7】合同约定工程量清单漏项或工程变更导致的工程量增加，超过合同金额的（）%时，应重新议定合同价款。【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单漏项或工程变更导致的工程量增加超过清单总价的10%，需重新议定合同价款，故B正确。【题干8】合同约定违约金计算方式为“逾期支付工程款按日0.05%计罚”，若业主逾期支付工程款100万元，逾期30天，则违约金为（）。【选项】A.1.5万元B.2万元C.15万元D.30万元【参考答案】A【详细解析】违约金=100万×0.05%×30=1.5万元，故A正确。其他选项未正确计算或单位错误。【题干9】合同风险分担原则中，下列哪项属于承包人承担的风险？【选项】A.政府政策变化B.承包人材料价格波动C.不可抗力D.设计变更【参考答案】B【详细解析】合同风险分担中，承包人承担材料价格波动风险（除专用条款另有约定），业主承担不可抗力、政府政策变化等风险，设计变更责任由责任方承担，故B正确。【题干10】合同约定工程验收后未按约定支付进度款超过（）天，承包人有权暂停施工。【选项】A.7B.14C.21D.28【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主未按约定支付进度款超过21天，承包人可暂停施工并书面通知，故C正确。【题干11】合同约定暂列金额用途中，下列哪项不属于暂列金额使用范围？【选项】A.工程变更增加的工程量B.施工过程中发现的设计错误C.业主提出的合理化建议D.不可抗力导致的损失【参考答案】D【详细解析】暂列金额用于工程量清单未包含的必然发生但无法预估的费用，如工程变更、设计错误等，不可抗力损失由风险方承担，故D正确。【题干12】合同争议解决中，若协商不成且双方未约定仲裁机构，可向（）申请调解或仲裁。【选项】A.建设行政主管部门B.合同约定的争议解决机构C.工程所在地人民法院D.仲裁委员会【参考答案】C【详细解析】合同未约定仲裁机构时，可向工程所在地人民法院起诉或申请仲裁，但仲裁需双方同意，故C正确。【题干13】工程进度款支付中，承包人按月提交的进度款申请表中，需包含已完工程量、单价、合价及（）等数据。【选项】A.材料用量B.材料单价C.工程变更签证D.气象条件【参考答案】C【详细解析】进度款申请表中需列明工程变更签证金额，以确认实际完成工程价值，故C正确。【题干14】合同约定工程结算时，若工程量清单漏项或工程变更导致的工程量减少，承包人可要求返还（）%。【选项】A.1B.3C.5D.10【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量减少时，承包人可按合同约定比例返还已支付价款，一般比例为1%-5%，且需符合合同约定，故A为常见选项。【题干15】合同约定工程变更导致费用增加，承包人提出索赔时，需提供的材料不包括（）。【选项】A.工程量变更证明B.费用计算明细表C.监理单位确认文件D.业主口头同意记录【参考答案】D【详细解析】承包人需提供书面证据，如监理确认文件，而口头同意无法律效力，故D正确。【题干16】合同约定工程量清单计价模式下，分部分项工程费中措施项目费由（）确定。【选项】A.招标文件要求B.承包人自定C.监理单位确认D.合同约定【参考答案】D【详细解析】措施项目费在招标时由招标文件规定或合同约定，承包人无权自定，故D正确。【题干17】合同约定工程变更导致工期延长，承包人索赔工期时，需提供的材料不包括（）。【选项】A.工期计算分析表B.变更通知单C.影响工期的证明D.监理工程师确认意见【参考答案】D【详细解析】工期索赔需由承包人提交证明材料，监理确认意见属于审核环节，非索赔提交材料，故D正确。【题干18】合同约定工程结算时，若承包人未按约定提交最终结算资料，业主可扣留已结工程款的（）%。【选项】A.5%B.10%C.20%D.30%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人逾期提交结算资料超过约定时限，业主可扣留不超过已结工程款10%的款项，故B正确。【题干19】合同约定工程量清单计价模式下，规费中包含（）。【选项】A.工程保险费B.工程质保金C.安全文明施工费D.企业管理费【参考答案】C【详细解析】规费包括社会保险费、公积金等，安全文明施工费属于措施项目费，企业管理费属于承包人自主成本，故C正确。【题干20】合同约定工程验收合格后，业主未按约定支付工程款，承包人可采取的正确措施是（）。【选项】A.强制执行合同条款B.向法院提起诉讼C.要求支付违约金D.同时采取A和B【参考答案】D【详细解析】业主逾期支付工程款时，承包人可同时采取法律诉讼和违约金索赔，故D正确。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇2)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额主要用于承包人按照合同约定提前准备工程应对措施或提供担保所需的费用，正确选项是：【选项】A.工程量清单漏项或错误导致的工程量增加B.发包人应承担的由设计变更引起的费用C.承包人提前准备工程应对措施或提供担保费用D.不可抗力导致的合同价款调整【参考答案】C【详细解析】暂列金额是承包人根据工程特点和风险防范需要提前准备的专项费用，用于应对可能发生的工程量清单漏项或设计变更，但选项C明确指向承包人应对措施或担保费用，符合规范第4.4.2条关于暂列金额定义的规定。【题干2】在FIDIC红皮书合同中，工程变更引起的工期延误索赔需由承包商提交的索赔报告中包含哪些关键内容？【选项】A.变更指令日期与实际完成日期的对比分析B.承包商报价单中相关分项成本明细C.变更影响范围的经济损失计算书D.发包人违约证据及违约金计算依据【参考答案】ACD【详细解析】FIDIC合同要求承包商提交变更索赔报告需包含变更对工期、成本的综合影响分析，其中A项时间对比、C项经济计算是核心，D项针对发包人责任需单独列明，B项报价单仅作为成本依据而非索赔必要文件，故正确选项为ACD。【题干3】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同价款调整的申请时限要求是：【选项】A.设计变更后14日内提出申请B.调整因素发生后的28日内提出C.发包人确认新增工程量后的7日内D.索赔事件发生后15日内提出【参考答案】B【详细解析】示范文本专用条款第10.1.2条明确规定，合同价款调整申请应在相关事项发生后的28日内提出，逾期不提出则视为不提出。其他选项的时限均不符合规范要求，如选项A对应进度款申请时限。【题干4】在工程量清单计价模式下，综合单价包含哪些费用？【选项】A.规费和税金B.管理费和利润C.材料损耗率和人工效率D.骨料损耗率与模板周转率【参考答案】AB【详细解析】根据清单计价规范，综合单价组成包含人工费、材料费、机械台班费、管理费和利润，规费和税金属于措施项目费范畴。选项C属于材料费细目，D是施工损耗参数，均不包含在综合单价中。【题干5】工程索赔中的同期记录原则要求承包商在什么时间点完成哪些工作？【选项】A.每日施工日志即时记录B.索赔事件发生后24小时内提交C.月度进度报告附后记录D.竣工验收时汇总归档【参考答案】A【详细解析】同期记录要求承包商对影响工期的所有事项在每日施工日志中实时记录，这是形成有效证据链的基础。选项B的24小时时限不符合《建设工程施工合同示范文本》第3.4.3条关于同期记录的即时性要求。【题干6】合同履行期间，因设计变更导致合同总价超过原估算价值的百分比超过10%，应如何处理？【选项】A.重新签订补充合同B.双方协商确定增减金额C.按合同约定调价公式计算D.执行总价包干的固定价格条款【参考答案】C【详细解析】当合同总价变动超过10%时，必须启动调价机制。选项C符合示范文本第10.2.1条关于调价公式优先适用的规定，选项A适用于总价变更超过20%的情形。【题干7】工程预付款的比例下限是多少？【选项】A.合同价的5%-10%B.合同价的5%-15%C.合同价的10%-20%D.合同价的3%-5%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》第3.4.5条，预付款比例下限为合同价的5%，上限为10%，选项B的上限错误，选项D下限过低不符合规定。【题干8】在工程索赔中，若承包商未按约定程序提交索赔报告，将导致什么后果？【选项】A.索赔金额自动核减50%B.承包商丧失索赔权利C.索赔处理期限延长30日D.索赔证据材料无效【参考答案】B【详细解析】示范文本第3.4.6条明确规定，承包商未按约定程序提交索赔报告视为放弃索赔权利，选项B正确。其他选项的处罚力度或期限均无合同依据。【题干9】工程结算时，合同约定的质保金比例最高不得超过合同总价的多少？【选项】A.3%B.5%C.10%D.15%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》第10.5.3条，质保金比例最高为合同价的5%，且扣留期限不得迟于ochrge验收后2个月。选项C和D违反强制性规定。【题干10】在工程变更中，承包商对新增工程量的计价方式选择权是什么？【选项】A.必须采用原合同综合单价B.可选择原合同或市场价C.优先采用承包商报价单D.需经造价工程师确认后调整【参考答案】D【详细解析】示范文本第10.3.2条明确规定，新增工程量的计价需经造价工程师确认，选项D正确。选项B的“市场价”表述不准确，需结合合同约定执行。【题干11】工程进度款支付比例中，预付款比例应为合同价的：【选项】A.10%-20%B.5%-10%C.20%-30%D.3%-5%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》第3.4.5条，预付款比例应为合同价的5%-10%，选项B正确。其他选项超出法定范围。【题干12】工程量清单计价模式下，措施项目费中的安全文明施工费由谁承担？【选项】A.发包人承担全部费用B.承包人承担全部费用C.按合同约定分担D.按工程类别定额标准计算【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.3条，安全文明施工费按工程类别定额标准计算，由承包人承担，但具体费率由合同约定，选项D正确。【题干13】合同履行期间，因材料价格波动导致合同价款调整，下列哪种情况不属于调价范围？【选项】A.材料价格累计波动超过5%B.材料供应商单方面涨价C.材料运输距离发生变化D.材料运输方式变更【参考答案】C【详细解析】合同价款调整范围包括材料价格波动超过约定比例（如5%）、运输距离或方式变更等，但选项C仅是运输距离变化，若未超出合同约定调整基准则不属于调价范围。【题干14】工程变更导致的工期延误，承包商索赔时需提交哪些材料？【选项】A.变更指令文件与原始合同工期对比B.承包商施工日志与变更影响分析C.发包人违约证据及违约金计算书D.第三方检测机构出具的工期损失证明【参考答案】ABD【详细解析】工期延误索赔需提供变更指令文件（A）、承包商施工日志（B）和第三方检测报告（D），而选项C属于费用索赔范畴，非工期索赔必要材料。【题干15】在工程量清单计价中，规费费率计算基数应包含哪些内容？【选项】A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.税金【参考答案】ABC【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.7条，规费计算基数包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费，但不包含税金。选项D错误。【题干16】工程索赔中的“合理证据”要求不包括哪项内容？【选项】A.书面证明文件B.事后补救措施C.与相关单位沟通记录D.监理工程师签字确认【参考答案】B【详细解析】合理证据需包括索赔事件合同依据、过程记录（如监理日志）、结论确认（如监理签字），选项B的事后补救措施与证据形成无关。【题干17】合同约定采用价格指数调价公式时，若调差公式权重分配为人工费40%、材料费50%、机械费10%，当材料价格指数累计上涨8%而人工费上涨4%，合同价款调整金额计算时应采用：【选项】A.人工费按4%调整，材料费按8%调整B.按公式权重计算加权涨幅3.2%C.仅调整材料费上涨部分D.人工费与材料费分别调整【参考答案】B【详细解析】调差公式计算应为（人工费权重×人工涨幅）+（材料费权重×材料涨幅）=（40%×4%）+（50%×8%）=1.6%+4%=5.6%，但选项B表述为3.2%存在计算错误，正确应为5.6%。需注意此类题目需严格按公式计算，选项设置需符合规范。【题干18】工程进度款支付条件中，承包商完成进度款申请时尚未满足哪些要求？【选项】A.已完成合同约定支付比例的工程量B.通过验收并取得监理签认C.结算款已结清D.质保金已预留【参考答案】C【详细解析】进度款支付条件要求承包商完成合同约定比例的工程量（A）、通过验收并取得签认（B），但未要求结算款结清（C），质保金预留是结算阶段要求（D）。【题干19】工程量清单计价模式下，暂估价专项材料费在结算时如何处理？【选项】A.按合同约定暂估金额结算B.按实际采购价格结算C.按造价工程师确认价结算D.按市场平均价格结算【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.4.4条，暂估价材料费需按合同约定的供应商自主采购或经造价工程师确认的价差调整，实际结算价需经造价工程师确认。【题干20】工程变更引起的费用索赔，承包商需优先采用哪种证据形式？【选项】A.事后补救措施B.书面变更指令C.监理工程师往来函件D.现场影像资料【参考答案】B【详细解析】书面变更指令是启动变更程序的法定文件，具有优先证明效力。其他选项如监理函件（C）和影像资料（D）需配合书面指令使用，事后补救措施（A）与索赔无直接关联。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇3)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023），合同价款中暂列金额用于哪些情形？【选项】A.发包人不可预见的工程支出B.发包人提出的合理化建议C.工程量清单未约定工作内容D.监理工程师确认的索赔和签证费用【参考答案】A【详细解析】暂列金额专门用于承包人施工过程中可能遇到的不可预见的新增工程支出，选项A正确。B为索赔费用，C为工程量清单漏项，D需通过签证程序处理，均不属于暂列金额使用范围。【题干2】在施工合同履行期间，因材料价格波动引起合同价款调整时，若材料价格变化的基准日期为2024年3月1日，计算2024年6月28日调价应采用哪个价格指数？【选项】A.2024年3月1日当地价格指数B.2024年6月28日当地价格指数C.2024年4月1日当地价格指数D.2024年5月1日当地价格指数【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，调价计算周期为1个月，基准日为3月1日，6月28日应采用4月1日的价格指数作为计算基准，选项C正确。【题干3】施工合同约定预付款比例不得低于合同总额的10%且不高于30%，当合同总额为500万元时，预付款的最低限额是多少万元？【选项】A.40B.50C.60D.70【参考答案】B【详细解析】500万元×10%=50万元，符合合同约定最低10%的限制，选项B正确。【题干4】某工程合同约定结算周期为每季度末，若施工进度导致实际完成工程量在季度内分段验收，结算申请应如何处理？【选项】A.按季度统一结算B.按实际完成时间分段结算C.必须经监理确认后申请D.不得提前申请【参考答案】B【详细解析】结算周期虽为季度末，但分段验收时可按实际完成时间申请结算，选项B正确。【题干5】工程变更导致合同价款增加时，承包人应在收到变更指令后多少日内提交实施方案及价格分析？【选项】A.7天B.14天C.21天D.28天【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在7日内提交实施方案及价格分析，选项A正确。【题干6】合同价款调价公式中，若材料价差计算周期超过5%，且持续时间超过多少个月时需重新确定合同价款？【选项】A.1B.2C.3D.4【参考答案】C【详细解析】当材料价差连续3个月累计超过5%时，合同双方应重新确定合同价款，选项C正确。【题干7】工程量清单计价模式下，综合单价包含哪些费用？【选项】A.材料费、人工费、机械使用费、措施费B.材料费、人工费、规费、税金C.材料费、管理费、利润、风险金D.材料费、人工费、利润、税金【参考答案】A【详细解析】综合单价包含直接费中的材料、人工、机械费用，及间接费中的措施费，选项A正确。【题干8】工程索赔程序中，承包人向发包人提出索赔意向后，应在什么时限内向监理提出正式索赔报告？【选项】A.28天B.14天C.7天D.5天【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，索赔报告应在收到索赔意向书28日内提交，选项A正确。【题干9】合同约定材料暂估价为100万元，实际采购价98万元，承包人应如何处理差额？【选项】A.冲减合同价款并支付差价B.冲减合同价款但不支付差价C.调整工程量清单价格D.作为新增工程处理【参考答案】A【详细解析】材料暂估价实际价低于合同价时，承包人应提交结算差额，由发包人支付，选项A正确。【题干10】工程结算时，质保金比例最高不得超过合同总额的多少百分比？【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】A【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定质保金比例不得高于合同总额的5%，选项A正确。【题干11】合同履行期间发生设计变更导致工程量增加，且增加部分清单单价为500元/平方米，实际成本为600元/平方米，承包人应如何主张费用？【选项】A.按清单单价结算B.按实际成本结算C.按清单单价加10%利润D.提前申请调价公式调整【参考答案】A【详细解析】设计变更部分的工程量按清单单价结算，承包人承担超支风险，选项A正确。【题干12】合同约定工程量争议处理程序中，监理未在收到争议资料后多少日内给出答复视为放弃争议？【选项】A.14天B.21天C.28天D.30天【参考答案】A【详细解析】监理未在14日内答复，视为争议资料被放弃，选项A正确。【题干13】工程计量支付申请中，承包人需附送哪些资料？【选项】A.经监理审核的进度计划B.经造价工程师审核的结算报告C.经发包人确认的工程量清单D.经监理签字的计量支付证书【参考答案】D【详细解析】计量支付申请需附监理签发的计量支付证书，选项D正确。【题干14】合同价款调整中，材料价差调整的条件是价格变化超过约定百分比且持续时间？【选项】A.5%，1个月B.5%，3个月C.10%，2个月D.10%，5个月【参考答案】B【详细解析】合同约定材料价差超过5%且持续3个月时需调整，选项B正确。【题干15】工程违约金计算中，迟延付款违约金的比例为合同总额的？【选项】A.0.1%B.0.5%C.1%D.1.5%【参考答案】A【详细解析】迟延付款违约金为合同总额的0.1%/日，选项A正确。【题干16】工程结算审核中，造价工程师发现承包人虚报材料用量，正确的处理方式是？【选项】A.按虚报量结算B.按实际用量结算C.按合同约定单价扣除虚报部分D.责令承包人限期更正【参考答案】D【详细解析】结算审核中发现虚报，应要求承包人限期更正并重新审核，选项D正确。【题干17】合同约定工程量清单漏项的计价方式是？【选项】A.按同类工作清单单价B.按承包人自主报价C.重新确定综合单价D.按造价工程师指导价【参考答案】C【详细解析】清单漏项工程应重新确定综合单价，选项C正确。【题干18】工程变更指令发出后，承包人应在多少日内向监理提交实施方案？【选项】A.3天B.5天C.7天D.10天【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定承包人应在3日内提交实施方案，选项A正确。【题干19】合同价款约定中，调价公式中人工单价变化的计算周期为？【选项】A.1个月B.1个季度C.半年D.1年【参考答案】A【详细解析】人工单价调差周期为1个月，选项A正确。【题干20】工程结算时，若承包人未能在约定时限内完成竣工资料归档，发包人可如何处理？【选项】A.责令限期整改B.按日扣减合同价款C.按合同总额的1%收取违约金D.解除合同关系【参考答案】A【详细解析】竣工资料归档逾期属管理责任，应责令整改，选项A正确。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇4)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款中的措施费通常包括哪些内容？【选项】A.材料费、人工费B.现场管理费、安全文明施工费C.设计变更费用、物价上涨风险金D.工程保险费、质量保证金【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），措施费主要包括施工过程中为完成工程内容所需的非工程实体费用，如现场管理费、安全文明施工费、临时设施摊销费等。选项B中的现场管理费和安全文明施工费属于措施费范畴，而其他选项涉及的材料费、人工费属于建安工程费，设计变更费用和物价风险金属于其他项目费或合同价款调整内容。【题干2】合同价款约定中，材料价差调差公式为ΔP=P0×(K1-K2)/K0，其中K1、K2、K0分别代表什么？【选项】A.K1为合同签订时材料单价，K2为调差时材料单价，K0为合同约定材料价格指数B.K1为调差时材料单价，K2为合同签订时材料单价，K0为合同约定材料价格指数C.K1为调差时材料价格指数，K2为合同签订时材料价格指数，K0为合同约定材料单价D.K1为合同签订时材料价格指数，K2为调差时材料价格指数，K0为合同约定材料单价【参考答案】A【详细解析】材料价差调差公式中，ΔP表示调差金额，P0为合同约定材料价格，K1为合同签订时材料价格指数，K2为调差时材料价格指数，K0为合同约定材料价格指数。选项A正确反映了公式中各参数的定义，选项B将K1与K2的位置颠倒导致计算结果错误，选项C和D混淆了价格与价格指数的概念。【题干3】施工合同履行期间，因工程变更导致的合同价款调整属于哪类合同价款约定内容？【选项】A.风险分担条款B.暂列金额使用条款C.调价机制条款D.预付款支付条款【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，暂列金额是招标人在工程量清单中预留的用于施工过程中可能发生的工程变更、物价上涨等费用，由承包人提出使用申请并经发包人确认。工程变更导致的合同价款调整属于暂列金额的典型应用场景，而风险分担条款适用于不可抗力等非承包人责任情形。【题干4】合同约定预付款比例不得低于合同总额的20%，且不得低于80万元，若合同总额为500万元，则预付款应为多少？【选项】A.80万元B.100万元C.120万元D.150万元【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，预付款比例应同时满足合同总额的20%和最低80万元的要求。本题合同总额为500万元，20%为100万元，高于80万元，因此预付款应为100万元。选项B符合双限制条件，选项A仅满足最低金额但未达到比例要求，选项C和D超出合理范围。【题干5】施工过程中因设计变更导致合同价款增加，承包人需先提出书面报告，经发包人审核批准后调整合同价款，该过程涉及哪些法律程序？【选项】A.争议解决程序B.风险分担程序C.合同变更程序D.付款进度程序【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款，设计变更导致合同价款调整需遵循"先履行报告义务，再审核批准"的程序，属于合同变更的法定流程。选项C正确，选项A对应合同争议解决机制，选项B适用于不可抗力等风险情形，选项D涉及进度款支付条件。【题干6】合同中约定工程量清单项目特征描述与实际施工不符时，如何处理合同价款？【选项】A.按实际施工内容结算B.按清单项目特征描述结算C.承包人承担超支部分D.发包人承担节约部分【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单项目特征描述与合同签订时的施工要求不一致时，以清单项目特征描述为准结算。若承包人擅自变更施工工艺导致特征不符，则由承包人承担超支费用；若发包人要求变更且经确认，则按变更后的特征结算。选项B正确反映了规范要求。【题干7】合同中约定材料价格波动超过合同价的5%时启动调价机制，若某材料价格累计上涨8%，则承包人可主张调增金额为？【选项】A.合同价×8%B.合同价×3%C.合同价×5%D.合同价×8%-合同价×5%【参考答案】B【详细解析】材料价格波动超过合同价的5%时，调价机制启动且承包人可主张超过5%的部分。本题材料价格上涨8%，超过合同价5%的基准，承包人有权主张调增金额为合同价×(8%-5%)=3%。选项B正确，选项A错误地将全部波动纳入调增，选项C仅按基准5%计算，选项D错误地采用差额计算方式。【题干8】施工合同约定质量保证金保留period为合同总价的5%，若合同总价为1000万元，则承包人需预留的质量保证金是多少？【选项】A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质量保证金保留比例为合同总价的5%，即1000万元×5%=50万元。选项A正确，选项B为合同总价10%的误算，选项C和D分别对应15%和20%的保留比例。【题干9】合同约定工程进度款按月支付，每季度末结算累计工程款，若某月完成合同价款300万元，则该月实际支付工程款应为？【选项】A.300万元B.0万元C.300万元×80%D.300万元×50%【参考答案】B【详细解析】根据合同约定，工程进度款按月支付但每季度末结算累计工程款，即每月完成工程款暂不支付，需在季度末汇总后支付。因此，该月虽完成300万元工程量，但根据约定无需支付进度款。选项B正确，选项A违反支付条件，选项C和D错误地引入了比例系数。【题干10】合同约定风险分担比例中，地质条件变化由谁承担？【选项】A.发包人承担全部风险B.承包人承担全部风险C.发包人承担70%，承包人承担30%D.承包人承担70%，发包人承担30%【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.1.2条，合同履行过程中出现的地下工程情况、地质条件变化等风险，除专用条款另有约定外，由承包人承担。但若合同明确约定地质条件变化由发包人承担70%风险，则选项D正确。需注意，示范文本默认承包人承担此类风险，具体比例以合同约定为准。【题干11】合同价款约定中，暂列金额使用应遵循什么原则？【选项】A.先到先得原则B.专款专用原则C.按需申请原则D.无偿使用原则【参考答案】B【详细解析】暂列金额是招标人在工程量清单中专项列出的金额，用于施工过程中可能发生的工程变更、物价上涨等费用。其使用必须遵循"专款专用"原则，未经发包人同意不得挪作他用。选项B正确，选项A和D违反财务规范，选项C虽需申请但不符合"专款专用"的核心原则。【题干12】合同约定工程量清单漏项部分的工程价款如何处理？【选项】A.按清单项目单价结算B.按承包人报价结算C.按行业平均造价结算D.重新招标确定价格【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单漏项部分的工程价款由承包人提出实施方案，经发包人确认后按承包人提出的综合单价结算。选项B正确，选项A错误地假设清单存在漏项单价，选项C和D不符合常规结算程序。【题干13】合同价款约定中，工程变更导致合同价款增加时，承包人是否需承担管理费和利润？【选项】A.不承担，仅按材料价差结算B.承担合同价款10%的管理费和5%的利润C.承担合同价款5%的管理费和10%的利润D.承担合同价款15%的管理费和利润【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.2条，承包人在施工过程中提出的工程变更，经发包人同意后合同价款调整时，承包人应承担合同价款10%的管理费和5%的利润。选项B正确，选项A违反合同约定，选项C和D的比例不符合示范文本要求。【题干14】合同约定工程量清单项目特征描述与实际施工存在偏差时，如何处理合同价款？【选项】A.按实际施工内容结算B.按清单项目特征描述结算C.承包人承担偏差导致的增支D.发包人承担偏差导致的减支【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单项目特征描述与实际施工偏差时，若承包人擅自变更导致特征不符，由承包人承担超支部分；若发包人要求变更且经确认，按变更后的特征结算。选项C正确反映了承包人责任情形，选项B仅适用于描述与实际施工一致的情况，选项D错误地归责于发包人。【题干15】合同价款约定中，工程量清单中措施项目的工程量如何确定？【选项】A.按实际完成工程量结算B.按清单项目特征描述计算C.按施工组织设计确定D.按招标人提供的工程量计算【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，措施项目清单中的工程量按清单项目特征描述计算，其费用不得调整。若施工组织设计导致措施项目实际用量偏差，仍按清单价值结算。选项B正确，选项A错误地引入实际工程量，选项C和D混淆了措施项目与实体项目的计价方式。【题干16】合同约定工程进度款支付比例中，预付款比例不得低于合同总额的20%，且不得低于80万元，若合同总额为300万元，则预付款应为多少？【选项】A.60万元B.80万元C.90万元D.100万元【参考答案】B【详细解析】根据合同约定，预付款需同时满足合同总额的20%和最低80万元的要求。本题合同总额300万元，20%为60万元，低于80万元，因此预付款应为80万元。选项B正确，选项A仅满足比例未达最低，选项C和D超出合理范围。【题干17】合同价款约定中，工程量清单漏项部分的工程量如何确定？【选项】A.按实际完成工程量计算B.按行业平均工程量计算C.按承包人提出方案经发包人确认的工程量D.按招标人提供的工程量计算【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单漏项部分的工程量由承包人提出实施方案，经发包人确认后按确认的工程量计算。选项C正确，选项A错误地假设存在实际工程量，选项B和D不符合合同约定。【题干18】合同约定工程变更导致合同价款减少时，是否需经发包人签证确认？【选项】A.不需要签证确认B.需经发包人签证确认后执行C.需经监理单位签证确认后执行D.需经造价工程师签证确认后执行【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更导致的合同价款调整（无论增减）均需经发包人签证确认后执行。选项B正确，选项A违反合同约定，选项C和D错误地引入监理或造价工程师的签证权限。【题干19】合同价款约定中，工程量清单项目特征描述与实际施工偏差时，如何处理合同价款？【选项】A.按实际施工内容结算B.按清单项目特征描述结算C.承包人承担偏差导致的增支D.发包人承担偏差导致的减支【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，若承包人擅自变更施工工艺导致特征不符，由承包人承担超支部分；若发包人要求变更且经确认，按变更后的特征结算。选项C正确反映了承包人责任情形，选项B仅适用于描述与实际施工一致的情况，选项D错误地归责于发包人。【题干20】合同约定工程量清单中措施项目的费用如何调整？【选项】A.按实际工程量调整B.按清单项目特征描述计算C.按施工组织设计调整D.按物价上涨幅度调整【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，措施项目清单中的费用不得调整，其工程量按清单项目特征描述计算。即使施工组织设计导致措施项目实际用量变化，仍按清单价值结算。选项B正确，选项A错误地引入实际工程量，选项C和D混淆了措施项目与实体项目的计价方式。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定历年参考试题库答案解析(篇5)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款约定中工程量清单的编制主体是（）。【选项】A.招标人；B.投标人；C.监理单位；D.设计单位【参考答案】A【详细解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第4.1.1条，工程量清单应由招标人编制或委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制。因此正确答案为A。【题干2】合同价款调整的触发条件中，下列哪项不属于法律规定的调价机制触发条件？（）【选项】A.材料价格波动超过5%；B.国家政策调整；C.工程设计变更；D.工期延误超过合同期50%【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第3.5.3条，合同价款调整的触发条件包括法律、行政法规、政策、市场行情变化等，但工期延误超过合同期50%并不属于法定调价条件。因此正确答案为D。【题干3】工程变更指令的发出主体在施工合同中约定为（）。【选项】A.招标人；B.投标人；C.监理单位；D.设计变更提出方【参考答案】C【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.1条，工程变更指令应由监理单位根据设计变更或工程需要向承包人发出，因此正确答案为C。【题干4】合同履行期间，承包人提出的工程索赔需符合哪些条件？（）【选项】A.存在合同约定的索赔事由；B.索赔费用计算合理；C.索赔证据充分；D.监理单位未及时处理【参考答案】ABC【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.7.2条，承包人提出工程索赔需满足合同约定的索赔事由、索赔费用计算合理、索赔证据充分三个条件，因此正确答案为ABC。【题干5】合同履行过程中，因承包人原因导致工期延误，承包人可否要求工期顺延？（）【选项】A.可以；B.可以但需补偿费用；C.不可以；D.需经监理单位批准【参考答案】C【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.6.1条，因承包人原因导致工期延误，承包人无权要求工期顺延，因此正确答案为C。【题干6】建设工程合同中，关于履约担保的方式，下列哪项正确？（）【选项】A.只能采用银行保函；B.可采用银行保函或保证金；C.必须由设计单位担保；D.需同时提供银行保函和保证金【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.10.2条，履约担保方式包括银行保函或保证金，因此正确答案为B。【题干7】合同价款调整时，若双方协商不成，应如何处理？（）【选项】A.按投标报价调整；B.提交造价管理机构鉴定；C.按监理单位建议调整；D.重新招标【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.5条，合同价款调整协商不成的，应提请造价管理机构鉴定，因此正确答案为B。【题干8】工程量清单计价中，措施项目费的计算基础通常为（）。【选项】A.分部分项工程费；B.分部分项工程量；C.投标人报价；D.合同约定总价【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.4条，措施项目费计算基础一般为分部分项工程费，因此正确答案为A。【题干9】合同履行过程中，若发生设计变更，承包人应在收到变更指令后多少日内提交变更实施方案？（）【选项】A.7日；B.14日；C.21日；D.28日【参考答案】C【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.3条，承包人应在收到设计变更指令后21日内提交变更实施方案，因此正确答案