2024 年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷

12024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷一、单选题(共60题，每题1分)中债权人是()。起()日内向上一级人民法院提起上诉，以下正确的是()。 27.关于建筑市场诚信行为的公布和期限，下列说法中正确的是()。B.良好信息的公开期限一般为5年公布期限最短不得少于6个月D.对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限8.下列关于联合体承包工程的说法中正确的是()。A.联合体是法人B.联合体中各单位资质等级不同时，可以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C.联合体中标后，由各组成单位分别与建设单9.下列选项中，符合《招标投标法》关于标底规定的是()。A.招标人必须编制标底B.一个招标项目可以有两个标底C.招标人不得规定最低投标限价D.招标人不得规定最高投标限价10.建筑业(不含简易计税部分)增值税税率一般为()。11.《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领亡补助金为()。A.上年度统筹地区职工平均工资的20倍B.上年度职工本人平均工资的20倍C.上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍D.上年度统筹地区职工平均工资的10倍12.根据《招标投标法》,下列不属于招标文件内容的是()。B.对投标人资格审查的标准C.招标项目的施工组织设计13.必须委托监理单位的建设工程不包括下列()。A.成片开发建设的住宅小区工程B.利用国际组织资金援助的工程C.省级重点建设工程D.大中型公用事业工程314.推荐性国家标准由()制定。A.国务院工程建设行政主管部门C.国务院标准化行政主管部门和国务院工程D.国务院发展改革主管部门15.下列各项业务中，涉及增值税进项税额可以抵扣的是()。A.甲公司因违法经营被强令销毁一批货物造成的损失B.乙公司在国外采购商品从海关取得进口增值税专用缴款书上注明的增值税额C.丙施工单位为甲供材料的工程提供清包工方式的建筑服务D.丁公司将外购的房屋作为集体宿舍，以福利方式供员工居住16.工程项目招标出现下列情形，应当重新招标的是()。A.经过资格预审合格的投标人不足5个的B.开标时投标人只有3个的C.评标委员会否决了所有投标的D.全部投标人的报价均高于标底的17.招标人资格预审文件或招标文件的发售期不得少于()日。18.纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物增值税税率为()。造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处()有期徒刑。A.1年以下B.1年~3年C.3年~5年D.5年以上20.下列建筑工程中，适合采用总价合同的有()。A.建筑面积为100平方米的公共厕所C.技术难度较大的建筑工程D.抗洪救灾修筑堤坝的工程421.关于噪声污染防治，下列说法错误的是()。A.在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间D.在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，建议优先使用低噪声施工工艺和设备22.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错，其正确做法是()。A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.应当及时提出意见和建议D.有权拒绝施工23.下列中华人民共和国境内的主体中，不属于增值税纳税人的有()。D.从事房屋租赁业务的个人24.下列关于举证时限的说法，正确的是()。A.提供新的证据的第二审案件举证时限不得少于15日B.举证时限不得由当事人协商，应由法院确定C.法院确定举证期限，第一审普通程序案件举证时限不得少于15日D.期限届满后，当事人不得再对已经提供的证据进行补正25.建设行政主管部门可以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实施。A.监督管理26.关于资格预审，下列说法错误的是()。不得少于5日B.未通过资格预审的申请人不具有投标资格截止时间3日前提出D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标27.根据《注册建造师管理规定》,二级建造师执业资格的注册管理机构是()。A.省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门B.国务院建设主管部门或其授权的机构D.国务院发展和改革委员会 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷528.根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后()个月内。A.129.企业申请延续资质证书，应在资质证书有效期届满()前向发证机关提出申请。A.6个月B.3个月C.1个月30.根据《刑法》第137条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的情形是施工单位()。A.违反国家规定，降低工程质量标准B.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全C.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重D.降低工程质量标准，后果特别严重31.定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。32.依据《消防法》有关规定，下列选项中不属于机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责的是()。A.制定灭火和应急疏散预案C.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次33.甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。D.改变法定时效期间34.下列情形中，视同为工伤的情形是()。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷6B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的35.建筑业企业资质证书的有效期为()年，期满前可以申请延续。36.我国招标投标法规定，评标应由()依法组建的评标委员会负责。A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.招标监管机构D.招标人37.按照承揽合同的法律规定，下列关于定作人义务的表述中，正确的是()。A.定作人不按约定支付报酬的，承揽人对已完成工作成果有B.定作人不能中途变更对承揽工作的要求C.由于承揽人工作具有独立性，定作人不负有协助的义务38.建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是()。D.暗示施工单位违反工程建设强制性标准39.施工企业取得法人资格的时间为()之日。A.注册资金到位D.建设行政主管部门颁发资质证书40.关于上位法优于下位法的说法中，正确的是()。A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B.《河北省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑C.《北京市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河41.《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出，建筑行()的再培训。 7D.40学时毁损的风险自()起由买受人承担。A.合同成立时43.《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)规定A.环境保护费B.文明施工费C.临时设施费D.安全措施费44.根据《噪声污染防治法》,下列关于环境噪声污染防治的说法中，错误的是()。府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内经允许夜间作业的，必须公告附近居民45.国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行()。46.工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准，下列选项中，属A.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准C.工程建设通用的信息技术标准D.工程建设勘察行业专用的质量要求47.根据《劳动合同法》,下列关于劳动合同变更的说法中，错误的是()。A.劳动合同变更需经过用人单位与劳动者协商一致C.变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷8D.劳动合同变更一般采用书面形式48.某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，其正确做法是()。B.在公众媒体上声明作废，并申请补办D.由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息49.张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止至 A.2013年4月10日B.2013年6月10日C.2013年9月10日D.2014年3月10日50.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中指出，专项施工方案实施前，由()A.专项施工方案编制人员C.项目技术负责人D.施工现场管理人员51.下列招标人的行为中，除()以外都属于招标人与投标人串通投标。B.暗示投标人降低报价D.授意投标人修改投标文件52.某建设工程于2010年10月1日通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，2010年10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。A.2010年10月1日B.2010年10月10日C.2010年10月20日53.建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给()具体实施。A.建设工程质量监督机构C.建设工程安全监督机构 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷954.在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的()。A.物证B.书证C.视听资料55.关于工程质量监督手续的办理，下列说法正确的是()。A.施工单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续B.应在办理施工许可证或者开工报告，再办理工程质量监督手续C.建设单位在开工后，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续或其委托的工程质量监督机构办理工程质量监督手续，接受政56.关于工程建设团体标准，下列说法正确的是()。A.团体标准必须高于推荐性标准的相关技术要求D.团体标准不能供本团体外的社会采用57.关于工程建设缺陷责任期确定的说法，错误的是()。A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期一般从工程通过竣工验收之日起计D.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计58.注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，止执业()。A.1个月~2个月B.2个月~3个月C.3个月~1年D.1年~5年59.下列关于商标专用权的说法中正确的是()。A.商标专用权的保护对象是商标C.商标专用权的内容只包括财产权D.注册商标的有效期为30年动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的()报告。A.水利主管部门 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷D.县级以上地方人民政府二、多选题(每题2分，共20题)生产经营单位作出()的决定。B.停止施工C.停止供电E.停止供应民用爆炸物品62.设立法人应该具备的条件包括()。B.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构和有独立产权的63.延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程约定或约定不明的，可以根据以下()时间作为应付款时间。A.建设工程实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程没有交付、工程价款没有结算的，为当事人起诉之日D.建设工程合同中约定了竣工日期的，为约定竣工之日E.建设工程有质量验收合格的，为验收合格之日64.下列情况中，不影响劳动合同履行的有()。A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇E.用人单位被依法宣告破产65.下列关于施工许可制度的有关说法中，正确的有()。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定止C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的，应重新办理开工报告批准手续E.实行开工报告批准制度的工程，因故未能在6个月内开工，应另办理施工许可证66.下列建筑工程中，适合采用成本加酬金合同的有()。A.建筑面积为200平方米的公共厕所 D.紧急抢险的建筑工程但下列选项中的()情况例外。A.同一工程相邻分段发包或分期施工的B.因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的C.合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D.因工作需要经工程发承包双方协商同意的B.有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格C.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规D.有保证工程质量和安全的具体措施E.建设资金来源已经落实69.关于仲裁和解与调解的说法，正确的是()。B.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉C.仲裁调解书一经作出即发生法律效力D.双方和解后，撤回仲裁申请后，如果反悔可提起诉讼E.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的70.根据《民法典》规定，承包人(),发包人可以解除建设工程施工合同。A.未按约定工期完工的B.将建设工程转包C.违法分包的D.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准E.将劳务部分分包给具有相应资质的公司71.依据《建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管实施意见》规定，下列选项中属于建筑施工企业主要负责人的有()。A.总经理C.分管生产经营的副总经理D.分管财务的副总经理E.技术负责人72.用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括()。A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.在试用期间被证明不符合录用条件的73.关于投标保证金的表述，正确的有()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。施工、货物招标的，投标保证金最高不得超过80万元人民币；勘察、设计等服务招标的，投标保证金最高不得超过10万元人民币。B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出通知之日起5日内退还E.投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人74.对于人民法院进行调解的案件，调解达成协议时，人民法院可以不制作调A.调解合同经济纠纷的案件D.调解履行赡养义务的案件75.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设D.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划E.编制专项工程施工方案76.下列可以作为监理工作的主要依据的有()。A.《工程建设标准强制性条文》B.施工图设计等设计文件C.与工程项目有关的推荐性标准77.以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的有()。B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决78.根据《注册建造师管理规定》,在下列情形中，予以注册的情形包括()。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月D.丁某5年前担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故79.下列选项中，符合中标及签订合同法定要求的有()。A.招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日B.对于国有资金控股或占主导地位的项目，应确定评标排名第一的中标候选人为中标人D.招标人与中标人应按招标文件和中标人的投标文件订80.下列选项中，属于无权代理表现形式的有()。C.超越代理权D.默示授权 2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷答案与解析【解析】本题考查的是劳动合同的履行、变更、解除和终止，为一般考点。有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员(1)依照企业破产法规定进行重整的；(2)生产经营发生严重困难的；(3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；(4)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。所以BCD均错误。【解析】A选项正确。在饮用水水源保护区内，禁止设置排【解析】本题考查的知识点为上诉期间当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级【解析】本题考核的是延期开工、核验和重新办理批准的规定，为基础知识。的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。所以A正确。(1)基本信息长期公开；(2)优良信用信息公开期限一般为3年； 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷(3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市[2007]9号)规定，省、自治区和直辖市建设行可延长其不良行为记录信息公布期限。故C选项不正确，D选项正确。【解析】本题考查的知识点为对资格预审文产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为9%。【解析】本题考查的知识点为职工因工死亡的丧葬补助金、抚恤金和一次性工亡补助金20倍。因此，正确选项为C。【解析】本题考查的知识点为对资格预审文【解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务，为一般考点。《建设工程质量管理条例》还规定，下列建设工程必须实行监理(1)国家重点建设工程(2)大中型公用事业工程(3)成片开发建设的住宅小区工程(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程(5)国家规定必须实行监理的其他工程。所以C是不包括的。【解析】下列进项税额准予从销项税额中抵扣： 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷(1)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(2)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。(3)购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。(4)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。A非常损失，C简易计税，D属于消费行为，未进入生产环节。16.【答案】C【解析】本题考查的知识点为对资格预审文件、招标文件的要求通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。17.【答案】A【解析】本题考查的知识点为对资格预审文件、招标文件的要求《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。18.【答案】A【解析】纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物增值税税率为13%。19.【答案】D【解析】本题考查的知识点为重大责任事故罪《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。20.【答案】A【解析】本题考查的是建设工程价款的确定，为重要考点。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。所以A正确。21.【答案】D【解析】本题考查知识点为建筑施工噪声污染防治A选项正确：所谓噪声敏感建筑物集中区域，是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。所谓噪声敏感建筑物，是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。B选项正确：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。C选项正确：因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 【解析】本题考查的知识点为按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定【解析】修配劳务，销售服务、无形资产、不动产以及进口货【解析】本题考查的知识点为举证时限人民法院指定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二【解析】建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督止时间2日前提出。【解析】本题考查的是二级建造师的注册，为一般考点。《注册建造师管理规定》规定，取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、发证书后30日内送国务院住房城乡建设主管部门备案。所以A正确。【解析】本题考查的知识点为建设工程竣工规划验收2019年4月经修改后公布的《中华人民共和国城乡规划法》(以下简称《城乡规划法》)规应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。【解析】本题考查的是企业资质证书的使用与延续，为重要考《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷所以，正确选项是B。30.【答案】B【解析】本题考查的知识点为工程重大安全事故罪《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。31.【答案】B【解析】本题考查的知识点为定金的规定定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。32.【答案】C【解析】机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：(1)落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；(5)组织防火检查，及时消除火灾隐患；(6)组织进行有针对性的消防演练；(7)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。33.【答案】A【解析】本题考查的知识点为诉讼时效中断《民法典》规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：(1)权利人向义务人提出履行请求；(2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。34.【答案】B【解析】本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定，为一般考点。职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有以上第(1)项、第(2)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险职工有以上第(3)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：(1)故意犯罪的； 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷(2)醉酒或者吸毒的；(3)自残或者自杀的。【解析】《建筑业企业资质管理规定》规定，资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满。企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个关提出延续申请。所以D正确。【解析】本题考查的知识点为开标规定【解析】本题考查的是承揽合同中当事人的主要义务，为一般考点。有权拒绝交付，但是当事人另有约定的除外。所以A错误。答复等原因造成承揽人损失的，定作人应当赔偿损失。所以D正确。【解析】本题考查的知识点为限制不合理的干预行为选项A,不得低于成本的价格，而非低价。选项B,不得任意压缩合理工期，而非缩短工期。选项C,不得明示或者暗示设计单位违反工程建设强制性标准，而非降低设计标准。案为D。【解析】本题考查的知识点为法人的分类B选项错误：《河北省建筑市场管理条例》与《北京市建筑市场管理条例》具有同等法律效力D选项错误：《北京市建筑市场管理条例》与《河北省建筑市场管理力 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷41.【答案】B【解析】本题考查的知识点为进入新岗位或者新施工现场前的安全生产教育培训《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培42.【答案】A【解析】本题考查的是标的物毁损、灭失风险的承担，为一般考点出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。所以A正确。43.【答案】D【解析】安全文明施工费包括：(1)环境保护费；(2)文明施工费；(3)安全施工费；(4)临时设施费。44.【答案】A【解析】本题考查知识点为建筑施工噪声污染防治A选项错误：在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，建设单位应当按照国家规定，设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网，保存原始监测记录，对监测数据的真实性和准确性负B选项正确：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。C、D选项正确：因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。45.【答案】D【解析】本题考查的知识点为安全生产工艺、设备、材料淘汰制度国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。故选项D正确。46.【答案】A【解析】本题考查的知识点为工程建设国家标准工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：①工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；②工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；③工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法等标准；④工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；⑤工程建设重要的通用的信息技术标准；⑥国家需要控制的其他工程建设通用的标准。47.【答案】D【解析】本题考查的是劳动合同订立，为一般考点。用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。A正确。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷C正确。变更劳动合同时应当注意：(1)必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行；(2)必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意；(3)不得违反法律法规的强制性规定；(4)劳动合同的变更须采用书面形式。48.【答案】D【解析】本题考查的知识点为安全生产许可证的有效期建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。49.【答案】C【解析】本题考查的是劳动合同的形式和内容，为重要考点。劳动合同可以约定试用期，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。所以C正确。50.【答案】D【解析】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条规定，专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。51.【答案】C【解析】本题考查的知识点为禁止招标人与投标人串通投标有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。52.【答案】C【解析】本题考查的是建设工程工期和价款的规定，为一般考点。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时(1)建设工程已实际交付的，为交付之日(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。所以C正确。53.【答案】C【解析】本题考查的知识点为建设工程安全生产的监督管理体制建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。54.【答案】C 案件事实的材料，如用录音机录制的当事人的谈话、用【解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务，为重要考点。A、B、C错误，《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当性标准相关技术要求的团体标准。故选项AB错误。采用。故选项D错误。正确答案为C。【解析】本题考查的是质量责任的损失赔偿，为重要考点。报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。B正确，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。C、D正确，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规【解析】本题考查的知识点为施工管理人员违法行为应承担的法律责任注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【解析】本题考查的知识点为专利权人的权利和期限注册商标的有效期为10年，D选项错。【解析】本题考查的知识点为政府主管部门实施安全生产行政执法工作的法定职权负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故 《建设工程法规及相关知识》考前全真密卷【解析】本题考查的知识点为法人应当具备的条件法人应当具备的条件：1.依法成立。2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。3.能够独立承担民事责任。4.有法定代表人。【解析】本题考查的是建设工程工期和价款的规定，为重要考点。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。所以ABC正确。【解析】本题考查的是劳动合同的履行、变更、解除和终止，为重要考点。用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。所以BCD正确。【解析】本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围，为重要考点。实行开工报告批准制度的建设工程，必须符合国务院的规定。A选项错。建设单位既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B选项正确。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。C选项正确。《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。D选项正确。E选项中，开工报告与施工许可证不要重复办理。E错误。【解析】本题考查的是建设工程工期和价款的规定，为重要考点。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。所以CDE正确。【解析】本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围，为一般考点。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。所以ABE正确。【解析】本题考查的是施工许可证的申请条件，为重要考点。《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件： (1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；(4)已经确定施工企业；(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经(6)有保证工程质量和安全的具体措施。所以ABCD是正确的选项。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。故A正确。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。故B选项不正确。【解析】1.发包人解除施工合同《民法典》规定，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。B、C选项正确。【解析】本题考查的知识点为施工单位主要负产管理规定实施意见》(建质[2015]206号)中规定，企业主要负责人包括法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、【解析】本题考查的是劳动合同的履行、变更、解除和终止，为一般