2025年综合类-铁路工程-1C420090铁路工程项目合同管理要求及方法历年真题摘选带答案(5卷100道集锦-单选题)

2025年综合类-铁路工程-1C420090铁路工程项目合同管理要求及方法历年真题摘选带答案(5卷100道集锦-单选题)2025年综合类-铁路工程-1C420090铁路工程项目合同管理要求及方法历年真题摘选带答案(篇1)【题干1】根据《铁路建设合同示范文本》，工程变更指令的签发主体应为（）。【选项】A.发包人单独签发B.总包人签发并报发包人备案C.设计单位签发D.监理单位签发【参考答案】B【详细解析】铁路工程变更需经总包人签发并报发包人备案，这是合同示范文本中明确规定的程序，旨在保障变更的合法性和可追溯性。选项B符合实际管理要求，其他选项均不符合规范流程。【题干2】合同履行期间，承包人提出的设计变更索赔，应在收到变更指令后多少日内提交详细索赔报告？（）【选项】A.7日B.14日C.21日D.30日【参考答案】C【详细解析】根据《铁路建设工程合同管理规程》，承包人需在收到变更指令后21日内提交索赔报告，此时限既保证充分论证，又避免拖延影响工期。选项C为正确时限，其他选项均与规定不符。【题干3】合同双方对工程价款调整的争议，若协商不成可申请（）裁剪。【选项】A.仲裁委员会B.人民法院C.行业主管部门D.第三方评估机构【参考答案】A【详细解析】铁路工程合同争议通常约定仲裁解决，仲裁具有法律效力且程序保密。选项A符合《仲裁法》规定，选项B虽为司法途径但需双方约定诉讼管辖，选项C、D非法定争议解决方式。【题干4】在铁路工程项目中，不可抗力导致的合同解除条件是（）。【选项】A.发生不可抗力且持续60日以上B.发生不可抗力造成合同无法履行C.发包人单方宣布解除D.监理单位认定不可抗力【参考答案】B【详细解析】合同解除需以不可抗力实际导致合同无法履行为前提，而非时间长度或单方决定。选项B准确体现法律要件，选项A错误时限，选项C、D违反合同相对性原则。【题干5】工程预付款的扣回比例，合同约定应为（）%。【选项】A.10%-20%B.20%-30%C.30%-40%D.40%-50%【参考答案】A【详细解析】根据铁路工程财务管理规范，预付款扣回比例通常为10%-20%，此比例既能保障承包人资金周转，又避免过度风险。选项A符合行业惯例，其他选项比例过高违反风险管理原则。【题干6】合同履行中，承包人未按约定提交材料导致工期延误，发包人可采取的违约责任形式不包括（）。【选项】A.责令限期改正B.每日收取合同金额0.1%的违约金C.索赔管理费D.终止合同【参考答案】C【详细解析】违约责任形式包括改正、违约金、赔偿损失等，但管理费非法定责任形式。选项C不符合《民法典》合同编规定，其他选项均属于可主张的违约责任。【题干7】铁路工程合同履行期间，关于工程价款调整的依据，正确表述是（）。【选项】A.根据市场材料价格波动调整B.根据承包人实际成本增加调整C.根据合同约定或双方协商调整D.按行业指导价调整【参考答案】C【详细解析】合同价款调整需以合同条款或双方协商为前提，材料价格波动需符合合同约定调整机制。选项C完整涵盖调整条件，选项A、B、D均缺少必要前提。【题干8】合同履行中，承包人提出工期延误索赔，需提供的关键证据不包括（）。【选项】A.工程进度计划B.监理签发的延误通知C.不可抗力证明D.承包人内部成本核算表【参考答案】D【详细解析】工期延误索赔需证明外部因素导致延误，内部成本核算与工期责任无直接关联。选项D非必要证据，其他选项均为证明延误的关键材料。【题干9】铁路工程合同中，关于工程变更的审批权限，正确表述是（）。【选项】A.10万元以下变更由项目经理审批B.10万-50万元变更由总包人审批C.50万元以上变更需发包人书面同意D.监理单位可越级审批【参考答案】C【详细解析】合同示范文本规定50万元以上变更需发包人书面同意，体现重大变更需甲方确认的原则。选项C符合规范，选项A、B审批权限过小，选项D违反监理权限规定。【题干10】合同履行中，关于变更指令的生效时间，正确选项是（）。【选项】A.变更指令签发之日B.发包人签收之日C.监理签章确认之日D.承包人收到通知后15日【参考答案】B【详细解析】变更指令生效以发包人签收为准，确保指令已实际到达合同主体。选项B符合合同成立要件，选项A签发日不产生约束力，选项C、D增加不必要时间间隔。【题干11】铁路工程合同中，关于质量保证金预留比例，正确选项是（）。【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】C【详细解析】根据《铁路工程质量管理条例》，质量保证金预留比例为合同金额的5%-10%，但示范文本通常采用10%-15%区间，选项C为常见合理范围，其他选项比例过高或过低。【题干12】合同履行中，承包人提出工程量清单漏项索赔，需满足的条件不包括（）。【选项】A.清单漏项导致实际工程量增加B.承包人已按合同约定计价方式报价C.发包人未在合同签订前发现D.承包人提交补充报价单【参考答案】C【详细解析】合同签订前发现的漏项不应作为索赔理由，需在合同履行中发现并履行通知程序。选项C不符合索赔成立要件，其他选项均为必要条件。【题干13】铁路工程合同中，关于工程款支付比例，正确表述是（）。【选项】A.预付款不超过合同金额的20%B.预付款需在开工后7日内支付C.阶段拨款比例不小于30%D.最终结算款需在竣工验收后60日内支付【参考答案】D【详细解析】最终结算款支付时限为竣工验收后60日内，体现资金支付合规性要求。选项D符合《铁路建设资金管理办法》，选项A、B、C比例或时限不符合规范。【题干14】合同履行中，承包人未按约定提交竣工资料，发包人可采取的措施不包括（）。【选项】A.责令限期改正B.每日收取合同金额0.05%违约金C.扣减合同款D.索赔管理费【参考答案】D【详细解析】违约责任不包括管理费索赔，需通过合同条款约定。选项D非法定责任形式，其他选项均为可主张的违约处理措施。【题干15】铁路工程合同争议仲裁的管辖地，正确选项是（）。【选项】A.争议发生地B.合同签订地C.仲裁委员会所在地D.承包人所在地【参考答案】A【详细解析】根据《仲裁法》，合同争议仲裁管辖以争议发生地为准，体现实际联系原则。选项A正确，选项B、C、D均非法定管辖依据。【题干16】合同履行中，关于工程变更的补偿范围，正确选项是（）。【选项】A.承包人实际成本增加B.工期延误损失C.承包人合理利润D.A、B、C均包括【参考答案】D【详细解析】工程变更补偿应涵盖成本增加、工期损失和合理利润，选项D完整覆盖补偿范围，其他选项遗漏必要内容。【题干17】铁路工程合同中，关于合同解除的法定条件，正确表述是（）。【选项】A.一方违约且未在30日内补救B.合同无法继续履行且双方协商一致C.发包人单方提出且经监理同意D.不可抗力持续60日以上【参考答案】B【详细解析】合同解除需以双方协商一致或法定情形（如不可抗力、一方根本违约）为前提，选项B符合《民法典》合同解除规定，其他选项存在单方解除或错误条件。【题干18】合同履行中，承包人提出工期顺延申请，需提交的关键材料不包括（）。【选项】A.工程进度计划B.监理签发的顺延通知C.不可抗力证明D.承包人内部延误分析报告【参考答案】D【详细解析】工期顺延需证明外部不可抗力或甲方责任，内部延误分析非顺延依据。选项D非必要材料，其他选项均为证明顺延要件。【题干19】铁路工程合同中，关于工程变更的时限要求，正确选项是（）。【选项】A.变更指令应在开工后30日内发出B.承包人接到变更指令后5日内确认C.变更实施前需完成图纸会审D.争议解决时限为收到通知后10日内【参考答案】C【详细解析】变更实施前完成图纸会审是保证施工质量的关键程序，选项C符合《铁路建设变更管理办法》，其他选项时限或程序不符合规范。【题干20】合同履行中，关于工程款支付担保，正确选项是（）。【选项】A.保证金存入银行保函B.承包人提供个人保证人C.放弃验收即可支付D.按进度款比例支付【参考答案】A【详细解析】工程款支付担保通常采用银行保函形式，选项A符合《铁路工程款支付担保实施细则》，选项B、C、D均非规范担保方式。2025年综合类-铁路工程-1C420090铁路工程项目合同管理要求及方法历年真题摘选带答案(篇2)【题干1】根据《铁路工程项目合同管理规范》，EPC总承包合同中，设计、采购、施工的整合管理责任通常由谁承担？【选项】A.业主单位B.监理单位C.承包商D.设计院【参考答案】C【详细解析】EPC合同的核心特征是承包商对设计、采购、施工全过程的整合管理，业主单位仅负责最终验收。监理单位负责监督，设计院作为分包单位不承担整合责任。【题干2】铁路工程项目合同履行中，若发生设计变更导致工期延误，承包商提出索赔时，应提交监理单位的哪类文件？【选项】A.工程量清单变更单B.索赔意向书C.变更指令D.验收证明【参考答案】C【详细解析】设计变更需先由业主或监理签发变更指令，承包商据此计算索赔金额。工程量清单变更单是后续计量依据，验收证明用于最终结算。【题干3】合同双方对工程量清单存在争议时，监理单位应在收到承包商异议后多少日内作出决定？【选项】A.7日B.14日C.21日D.30日【参考答案】B【详细解析】根据《铁路工程监理规范》，监理需在异议提出后14日内组织现场核查并书面答复，超期未答复视为认可承包商主张。【题干4】铁路工程项目合同中，业主逾期支付进度款超过合同约定期限后，承包商可按日万分之几的标准主张违约金？【选项】A.0.05%B.0.1%C.0.5%D.1%【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，逾期付款违约金为日万分之五，铁路工程合同可参照执行。选项B为房屋建筑行业常见标准，但铁路工程合同明确采用更低比例以平衡风险。【题干5】合同履行中，承包商因业主提供的测量基准点错误导致返工，其索赔依据应选择哪项合同条款？【选项】A.不可抗力条款B.风险分担条款C.业主责任条款D.工期延误条款【参考答案】C【详细解析】业主提供的测量基准点错误属于合同约定的业主责任范围，承包商可依据合同专用条款中“业主责任”章节主张工期和费用索赔。【题干6】铁路工程项目合同争议仲裁中，若双方未约定仲裁机构，仲裁委员会应如何确定？【选项】A.由法院指定B.由争议发生地仲裁委员会管辖C.由被告所在地仲裁委员会管辖D.由国际商会指定【参考答案】B【详细解析】根据《仲裁法》第四条，仲裁协议未约定仲裁机构的，可由当事人事后达成补充协议；若仍无法达成，应适用仲裁地原则，即争议发生地仲裁委员会管辖。【题干7】合同履行期间，承包商发现业主提供的材料不符合技术规范，应首先采取的应对措施是？【选项】A.直接拒收并要求退货B.提交监理单位确认C.自行采购合格材料D.与业主协商价格调整【参考答案】B【详细解析】《铁路工程项目管理细则》规定，承包商对业主提供的材料存在质量争议时，需先由监理单位组织技术鉴定，确认不合格后才能采取后续措施。【题干8】铁路工程项目合同履行中，业主指令承包商进行非合同工程的设计变更，承包商可按什么标准计算费用？【选项】A.市场价B.合同单价C.业主确认价D.政府指导价【参考答案】A【详细解析】非合同工程的设计变更费用按施工当地市场价计算，业主需提供市场价证明文件。合同单价仅适用于合同范围内的变更。【题干9】合同履行中，承包商提交的工程进度计划若未获监理批准，应如何调整？【选项】A.直接按原计划施工B.重新编制计划并报监理C.与业主协商修改合同D.提交验收申请【参考答案】B【详细解析】《铁路工程监理规范》要求承包商必须获得监理批准的进度计划后方可实施。未经批准的进度计划不得作为施工依据。【题干10】铁路工程项目合同中，业主提供的图纸存在错误且未能在施工前修正，承包商可主张哪类索赔？【选项】A.工期延误索赔B.费用索赔C.两者均可D.需业主书面确认【参考答案】C【详细解析】图纸错误导致返工既影响工期又产生费用，承包商可同时主张工期延误和费用索赔。业主需在图纸错误造成损失后15日内书面确认索赔内容。【题干11】合同履行中，承包商因业主未按约定提供施工场地导致停工，应如何处理？【选项】A.顺延工期但不索赔费用B.顺延工期并索赔窝工费C.顺延工期并索赔管理费D.直接终止合同【参考答案】B【详细解析】《铁路工程项目合同管理细则》规定，业主未按时移交场地导致停工，承包商可顺延工期并按实际窝工费用索赔，管理费需单独核算。【题干12】铁路工程项目合同专用条款中，若未约定争议解决方式，应优先适用哪项原则？【选项】A.诉讼优先B.仲裁优先C.协商优先D.仲裁与诉讼均可【参考答案】C【详细解析】《仲裁法》规定，合同未约定仲裁条款的，可向法院起诉。但铁路工程合同通常约定争议优先协商，协商不成再进入诉讼程序。【题干13】合同履行中，承包商发现业主指定分包单位存在资质问题，应如何处理？【选项】A.直接拒绝分包单位进场B.提交监理单位核实C.自行更换分包单位D.与业主协商赔偿【参考答案】B【详细解析】《铁路工程项目管理细则》要求承包商发现分包单位资质问题时，需立即向监理单位报告并核实，监理核实后由业主负责更换或处理。【题干14】铁路工程项目合同履行中，业主要求承包商进行合同外的设计优化，承包商可按什么原则计取费用？【选项】A.合同单价B.实际成本加利润C.市场价D.业主确认价【参考答案】B【详细解析】合同外设计优化属于新增工程，按实际成本加合理利润计价。业主需在收到承包商报价后5日内书面确认，逾期视为默认。【题干15】合同履行中，承包商因业主未按时支付预付款导致资金链断裂，可主张哪类索赔？【选项】A.工期延误索赔B.资金占用费C.两者均可D.需提供银行证明【参考答案】C【详细解析】逾期支付预付款既导致工期延误又产生资金占用成本，承包商可同时主张工期顺延和资金占用费索赔。【题干16】铁路工程项目合同履行中，若业主要求承包商在非合同工期内完成紧急工程，承包商可按什么标准计算费用？【选项】A.合同单价B.实际成本加30%利润C.市场价D.业主确认价【参考答案】B【详细解析】《铁路工程合同专用条款》规定，非合同工期的紧急工程按实际成本加30%合理利润计价，业主需在48小时内确认。【题干17】合同履行中，承包商提交的工程量清单存在漏项，监理单位应在收到清单后多少日内提出修改意见？【选项】A.7日B.14日C.21日D.30日【参考答案】B【详细解析】《铁路工程监理规范》要求监理单位在收到工程量清单后14日内完成审核并书面提出修改意见，逾期未答复视为认可。【题干18】铁路工程项目合同履行中，业主要求承包商承担合同外的环保措施费用，承包商应如何处理？【选项】A.直接拒绝B.提交监理单位评估C.与业主签订补充协议D.按实际成本报价【参考答案】C【详细解析】合同外环保措施费用需通过补充协议明确计价方式，承包商不得自行承担或直接拒绝。监理单位负责评估环保措施必要性。【题干19】合同履行中，承包商因业主指令提前竣工导致安全措施不足，可主张哪类索赔？【选项】A.工期奖励B.安全文明施工费C.两者均可D.需业主书面同意【参考答案】B【详细解析】提前竣工指令导致安全措施费用增加，承包商可主张安全文明施工费索赔。若业主同时要求支付提前竣工奖励，需在合同中明确奖励标准。【题干20】铁路工程项目合同履行中，若业主提供的施工图纸与工程量清单存在矛盾，应以哪个文件为准？【选项】A.工程量清单B.施工图纸C.两者均需调整D.由监理单位决定【参考答案】A【详细解析】《铁路工程合同专用条款》规定，工程量清单与施工图纸冲突时，以工程量清单为准。承包商可依据清单主张计量争议，监理单位负责协调解决。2025年综合类-铁路工程-1C420090铁路工程项目合同管理要求及方法历年真题摘选带答案(篇3)【题干1】铁路工程项目合同中，关于工程量清单计价方式，下列表述正确的是？【选项】A.按实际完成工程量结算B.按合同约定单价与实际工程量乘积结算C.按总价包干，不调整单价D.按预算定额综合单价结算【参考答案】B【详细解析】铁路工程项目合同中，工程量清单计价采用单价合同模式，单价通常为合同约定价，结算时按实际工程量与合同单价的乘积计算，故选B。A项适用于总价合同，C项为总价包干合同特征，D项未体现合同单价约束性。【题干2】工程变更指令应由谁签发？【选项】A.项目经理B.发包方代表C.监理工程师D.设计单位【参考答案】B【详细解析】根据《铁路建设工程监理规范》，工程变更指令应由发包方代表签发，需附设计变更文件，故选B。项目经理无权直接签发变更指令，监理工程师仅提供建议，设计单位负责技术确认。【题干3】合同争议仲裁的时效期间为多少年？【选项】A.1年B.2年C.3年D.5年【参考答案】B【详细解析】《铁路建设合同纠纷调解仲裁办法》规定合同争议仲裁时效为2年，自争议知道或应当知道之日起算，故选B。时效期间不包含仲裁程序耗时，A项为诉讼时效标准值，C项为工程索赔特殊时效。【题干4】合同履行过程中，索赔事件提出的时限要求是？【选项】A.发生后7日内B.每月5日前提交上月索赔C.签约后1年内D.合同终止前28日【参考答案】D【详细解析】《铁路工程项目合同管理细则》要求索赔应在合同终止前28日提出，逾期视为放弃权利，故选D。A项为施工日志提交时限，B项为进度款申报时间，C项为质量缺陷整改期限。【题干5】关于合同终止情形，下列哪项不属于法定解除情形？【选项】A.发包方拖欠工程款超过60日B.承包方严重违约C.不可抗力导致合同无法履行D.双方协商一致解除【参考答案】C【详细解析】不可抗力属于合同履行障碍而非解除事由，合同终止需协商或法定事由，如A项（60日）和B项（严重违约）符合《铁路建设合同示范文本》规定，C项应通过协商补偿后继续履行，故选C。【题干6】工程款支付比例中，进度款比例通常为合同价的？【选项】A.10%-20%B.30%-40%C.50%-60%D.70%-80%【参考答案】A【详细解析】铁路工程进度款支付比例一般为合同价的10%-20%，验收后支付剩余5%-10%，故选A。B项接近尾款比例，C项为总包工程款常见比例，D项超出常规支付标准。【题干7】合同文件组成中，属于技术文件的是？【选项】A.投标文件承诺函B.工程量清单C.施工组织设计D.投标报价单【参考答案】C【详细解析】施工组织设计属于技术文件，需经监理审批后作为合同附件，故选C。A项为商务文件，B项为经济文件，D项为报价文件。【题干8】合同履行中，承包方因材料质量问题导致的损失由谁承担？【选项】A.承包方自行承担B.发包方承担C.供应商承担D.监理工程师承担【参考答案】C【详细解析】《铁路工程质量验收标准》规定材料质量问题导致的损失由供应商承担，需提供质量合格证明，故选C。A项适用于承包方管理不当情形，B项为设计缺陷责任，D项为监理失职责任。【题干9】合同变更程序中，监理工程师收到变更指令后的处理时限是？【选项】A.5日内B.7日内C.10日内D.15日内【参考答案】B【详细解析】监理工程师应在收到变更指令后7日内完成技术审核并书面回复，逾期视为认可，故选B。A项为进度款审批时限，C项为工程验收报告提交时限，D项为变更索赔时限。【题干10】工程保险中，承包方必须投保的险种是？【选项】A.责任险B.人身意外险C.工程一切险D.建筑物一切险【参考答案】C【详细解析】《铁路建设项目保险管理办法》要求承包方必须投保工程一切险，故选C。A项为法定投保险种（适用于施工方），B项为自愿险种，D项为业主投保险种。【题干11】合同违约金计算基数不包括？【选项】A.合同总价B.实际完成工程量C.变更工程款D.索赔金额【参考答案】C【详细解析】违约金计算基数应为合同总价或实际完成工程量，变更工程款单独列支，故选C。D项为索赔处理范畴，A项为总价合同计算基数，B项为单价合同计算基数。【题干12】工程款支付条件中，不属于必要条件的是？【选项】A.完成合同约定工程量B.通过中间验收C.提交增值税专用发票D.签订补充协议【参考答案】D【详细解析】工程款支付必要条件包括完成工程量、验收合格、票据齐全，补充协议为非必要条件，故选D。A项为履约条件，B项为验收条件，C项为结算条件。【题干13】合同争议仲裁地点约定错误的是？【选项】A.争议发生地B.合同签订地C.仲裁委员会所在地D.任意第三方所在地【参考答案】D【详细解析】《铁路建设合同示范文本》规定争议仲裁地点应为争议发生地、合同签订地或双方约定的仲裁委员会所在地，故选D。A、B、C均为法定可选地点，D项不符合《仲裁法》规定。【题干14】工程变更中，设计变更的审批时限是？【选项】A.3日内B.5日内C.7日内D.10日内【参考答案】C【详细解析】设计变更需经监理审核、设计单位确认后报发包方批准，时限为7日内，故选C。A项为进度款审批时限，B项为变更指令回复时限，D项为变更索赔时限。【题干15】合同履约评价中，质量合格率低于多少时视为不合格？【选项】A.95%B.90%C.85%D.80%【参考答案】B【详细解析】《铁路工程质量评价标准》规定合同履行质量合格率需≥90%，故选B。A项为优良标准，C项为验收最低合格线，D项为不合格标准。【题干16】合同文件归档保存期限为？【选项】A.5年B.10年C.15年D.20年【参考答案】C【详细解析】铁路工程项目合同文件保存期限为15年，含工程验收后5年，故选C。A项为一般工程文件保存期，B项为房屋建筑档案标准，D项为特殊工程档案保存期。【题干17】工程索赔的计算方法中，哪项不属于实际费用法？【选项】A.人工费B.材料价差C.机械台班费D.管理费【参考答案】D【详细解析】实际费用法包括人工、材料、机械台班等直接费用，管理费属于间接费用，故选D。A、B、C均为实际费用构成项。【题干18】合同履行中，业主提前终止合同需支付违约金比例是？【选项】A.合同总价5%B.合同总价10%C.合同总价15%D.合同总价20%【参考答案】C【详细解析】《铁路建设合同示范文本》规定业主单方终止合同需支付合同总价15%违约金，故选C。A项为承包方迟延交工违约金比例，B项为设计变更增加费用上限，D项为重大质量缺陷赔偿比例。【题干19】合同履行中，承包方未按期提交竣工图时限是？【选项】A.竣工验收后1年B.竣工验收后2年C.竣工验收后3年D.竣工验收后5年【参考答案】A【详细解析】《铁路建设工程竣工图管理办法》规定竣工图需在竣工验收后1年内提交，逾期按工程量清单计价处理，故选A。B项为质量缺陷整改期限，C项为档案归档时限，D项为工程保险追溯期。【题干20】合同履行中，工程款支付凭证不包括？【选项】A.银行转账回单B.发票C.验收合格证书D.工程量确认单【参考答案】C【详细解析】工程款支付凭证需包含发票、工程量确认单及银行凭证，验收合格证书属于质量证明文件，故选C。A项为支付证明，B项为票据依据，D项为工程计量依据。2025年综合类-铁路工程-1C420090铁路工程项目合同管理要求及方法历年真题摘选带答案(篇4)【题干1】根据《铁路建设合同示范文本》，铁路工程项目合同应明确约定不可抗力事件的认定程序，若合同未明确约定，应如何处理？【选项】A.由承包商单方认定并提交证明B.由发包方单方认定并提交证明C.争议提交合同约定的仲裁机构裁决D.按照行业惯例处理【参考答案】C【详细解析】根据《铁路建设合同示范文本》第12.3条，合同未明确约定不可抗力认定程序时，应遵循争议提交仲裁机构的规则。选项C符合合同争议解决条款的强制性规定，选项A和B违反合同双方平等原则，选项D缺乏法律依据。【题干2】铁路工程项目合同变更指令的签发主体是？【选项】A.项目经理B.发包方代表C.监理工程师D.设计单位负责人【参考答案】B【详细解析】《铁路工程建设项目管理规范》（TB10701-2016）第8.4.2条明确规定，合同变更指令应由发包方代表签发，监理工程师复核，选项B正确。选项A混淆了项目经理的职责范围，选项C和D超出变更指令签发权限。【题干3】合同履行过程中，承包方提出的设计变更索赔，若未在约定时限内提交索赔意向书，将面临什么后果？【选项】A.索赔金额自动丧失B.索赔程序暂停C.需支付延期提交罚款D.争议提交法院诉讼【参考答案】A【详细解析】《铁路建设项目合同争议处理办法》第5.1条明确规定，承包方未在合同约定的7日内提交索赔意向书，视为放弃索赔权利。选项A正确，选项C虽可能存在但非强制性规定，选项D违反合同争议处理流程。【题干4】合同履行期间，因承包方施工质量不达标导致的返工费用，通常由谁承担？【选项】A.发包方承担全部费用B.承包方承担全部费用C.发包方承担材料费，承包方承担人工费D.按合同约定的质量责任划分【参考答案】D【详细解析】《铁路工程质量管理条例》第22条要求合同必须明确质量责任划分。选项D符合合同自由原则，选项A和B违反过错责任原则，选项C属于具体合同约定示例但非普遍规则。【题干5】合同争议仲裁的仲裁机构应如何确定？【选项】A.双方协商一致选择B.由发包方指定C.按项目所在地仲裁委员会D.按合同争议金额大小选择【参考答案】A【详细解析】《铁路建设合同示范文本》第14.2条约定争议仲裁机构需经双方协商一致选定，选项A正确。选项B违反平等原则，选项C和D无法律依据。【题干6】铁路工程项目合同履行过程中，承包方提交的月度进度计划未经监理工程师确认，是否影响其合法性？【选项】A.影响合法性，需重新确认B.不影响合法性，按计划执行C.影响合法性，需发包方确认D.不影响合法性，但需备案【参考答案】B【详细解析】《铁路工程监理规范》（TB10702-2016）第7.3.5条明确规定，承包方提交的月度计划未经监理确认不影响其合法性，监理应在5日内提出修改意见。选项B正确，选项A和C扩大了监理权限，选项D无依据。【题干7】合同履行期间，发包方指定分包的工程，承包方是否可以拒绝执行？【选项】A.可以拒绝，需重新招标B.可以拒绝，但需赔偿损失C.不得拒绝，但可要求补偿管理费D.不得拒绝，无需补偿【参考答案】C【详细解析】《铁路建设项目管理规范》第9.2.3条明确规定，承包方不得拒绝发包方指定分包，但可要求补偿管理费。选项C正确，选项A和B违反合同约定，选项D忽视补偿必要性。【题干8】合同履行过程中，承包方因材料质量问题导致的损失，应如何处理？【选项】A.承包方自行承担B.发包方承担全部责任C.按合同约定质量责任划分D.由监理工程师承担【参考答案】C【详细解析】《铁路工程材料管理规程》（TB10703-2016）第8.4条要求合同必须明确质量责任划分。选项C正确，选项A和B违反过错责任原则，选项D混淆监理责任。【题干9】合同履行过程中，承包方提出的工程变更索赔，若争议无法协商解决，应如何处理？【选项】A.向法院提起诉讼B.按合同约定的仲裁条款执行C.提交上级主管部门调解D.按行业惯例处理【参考答案】B【详细解析】《铁路建设合同示范文本》第14.1条明确规定争议解决方式为仲裁，选项B正确。选项A违反合同约定，选项C和D无法律依据。【题干10】合同履行期间，因不可抗力导致工期延误，承包方是否可以要求工期顺延？【选项】A.可以顺延，但需提供证明B.可以顺延，无需证明C.不可顺延，需承担违约责任D.可顺延30日【参考答案】A【详细解析】《铁路建设合同示范文本》第12.2条明确规定，承包方因不可抗力导致工期延误，可要求顺延并提交证明。选项A正确，选项B违反证明要求，选项C和D无依据。【题干11】合同履行过程中，发包方未按约定支付进度款，承包方应如何处理？【选项】A.立即停工要求支付B.按合同约定程序索赔C.向项目所在地住建部门投诉D.直接申请仲裁【参考答案】B【详细解析】《铁路建设项目合同争议处理办法》第6.1条明确规定，应按合同约定程序索赔。选项B正确，选项A和D违反程序要求，选项C投诉渠道不明确。【题干12】合同履行期间，承包方提出的设计变更索赔，若涉及合同金额超过5%，应如何处理？【选项】A.需发包方和监理共同确认B.需经合同约定的人民法院预审C.需提交至合同约定的仲裁机构D.可直接实施变更【参考答案】A【详细解析】《铁路建设合同示范文本》第10.3条明确规定，变更金额超过5%需经发包方和监理共同确认。选项A正确，选项B混淆司法程序，选项C和D违反合同程序。【题干13】合同履行过程中，承包方提出的工程索赔，若争议提交仲裁，仲裁机构应如何组成？【选项】A.3名仲裁员由双方共同选定B.1名仲裁员由仲裁委员会指定C.3名仲裁员由承包方单方选定D.1名仲裁员由发包方指定【参考答案】A【详细解析】《仲裁法》第30条明确规定仲裁庭组成，选项A符合3名仲裁员由双方共同选定的规定，选项B和C错误，选项D违反仲裁程序。【题干14】合同履行期间，因发包方提供的测量基准点错误导致返工，责任应由谁承担？【选项】A.承包方承担全部责任B.发包方承担全部责任C.按合同约定质量责任划分D.由监理工程师承担【参考答案】B【详细解析】《铁路工程质量管理条例》第21条明确规定，发包方提供错误基准点导致返工，责任由发包方承担。选项B正确，选项C和D错误。【题干15】合同履行过程中，承包方提出的工程索赔，若涉及合同金额超过50万元，应如何处理？【选项】A.需提交至合同约定的人民法院预审B.需经双方协商一致处理C.直接提交仲裁机构D.需经监理工程师确认【参考答案】A【详细解析】《铁路建设合同示范文本》第10.4条明确规定，超过50万元需提交至合同约定的人民法院预审。选项A正确，选项B和D程序错误，选项C无依据。【题干16】合同履行期间，承包方因材料短缺导致的停工，应如何处理？【选项】A.承包方自行采购并承担费用B.发包方提供材料并承担费用C.顺延工期并索赔管理费D.按合同约定材料供应责任划分【参考答案】D【详细解析】《铁路建设项目合同示范文本》第9.2条明确规定，材料供应责任需在合同中约定。选项D正确，选项A和B违反合同约定，选项C属于具体情形但非普遍规则。【题干17】合同履行过程中，发包方要求承包方提供履约担保，担保金额通常为合同金额的？【选项】A.5%B.10%C.20%D.30%【参考答案】C【详细解析】《铁路建设合同示范文本》第8.5条明确规定，履约担保金额为合同金额的20%。选项C正确，其他选项不符合行业惯例。【题干18】合同履行期间，承包方提出的工程变更索赔，若涉及工期延误超过30日，应如何处理？【选项】A.需经双方协商一致处理B.直接提交仲裁机构C.需经监理工程师确认D.提交至合同约定的人民法院【参考答案】A【详细解析】《铁路建设合同示范文本》第10.5条明确规定，工期延误超过30日需经双方协商一致处理。选项A正确，其他选项程序错误。【题干19】合同履行过程中，因承包方施工导致相邻既有线运营受阻，责任应由谁承担？【选项】A.承包方承担全部责任B.发包方承担全部责任C.按合同约定安全责任划分D.由监理工程师承担【参考答案】C【详细解析】《铁路建设项目安全管理办法》第15条要求合同必须明确安全责任划分。选项C正确，其他选项违反合同自由原则。【题干20】合同履行期间，承包方提出的工程索赔，若涉及合同金额超过100万元，应如何处理？【选项】A.需提交至合同约定的人民法院预审B.需经双方协商一致处理C.直接提交仲裁机构D.需经监理工程师确认【参考答案】A【详细解析】《铁路建设合同示范文本》第10.6条明确规定，超过100万元需提交至合同约定的人民法院预审。选项A正确，其他选项程序错误。2025年综合类-铁路工程-1C420090铁路工程项目合同管理要求及方法历年真题摘选带答案(篇5)【题干1】铁路工程项目合同签订前需进行的工作不包括以下哪项？【选项】A.合同草案编制B.合同专用条款拟定C.合同风险识别D.合同履行评估【参考答案】C【详细解析】合同签订前的准备工作应包括合同草案编制、专用条款拟定、风险识别及评估，但履行评估属于合同签订后的管理范畴。风险识别是合同签订前必须完成的环节，因此选项C不正确。【题干2】FIDIC合同条件中适用于铁路工程的合同类型是？【选项】A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.工程总承包合同D.FIDIC红皮书合同【参考答案】D【详细解析】FIDIC合同体系中的红皮书合同（ConstructionContract）专门适用于工程总承包类项目，铁路工程通常采用该合同类型。其他选项中固定总价合同属于总价模式，成本加酬金合同侧重成本补偿，工程总承包合同虽相关但不属于FIDIC合同体系范畴。【题干3】合同变更程序中，承包人提出的设计变更需满足的条件不包括？【选项】A.书面形式B.附图说明C.费用调整方案D.监理审批【参考答案】C【详细解析】合同变更程序要求承包人提交变更建议书（含设计变更说明、费用调整方案及监理审批意见），但费用调整方案属于变更实施后的协商内容，非变更提出的必要条件。监理审批是变更生效的关键程序。【题干4】合同争议解决方式中，仲裁的适用条件不包括？【选项】A.合同约定仲裁条款B.双方书面同意C.争议金额超过50万元D.诉讼时效已过【参考答案】D【详细解析】仲裁适用条件为合同约定或双方书面同意，且争议金额达到约定标准（通常为50万元以上）。诉讼时效已过属于实体法问题，不影响仲裁管辖权。因此选项D不符合仲裁适用条件。【题干5】工程索赔时效的计算起点是？【选项】A.事件发生之日B.监理签发索赔意向书之日C.监理签发最终处理意见之日D.合同终止之日【参考答案】B【详细解析】根据《铁路建设工程合同管理规程》，索赔时效自承包人向监理提出索赔意向书之日起算，30日内未提交视为放弃权利。事件发生日是索赔依据的起算点，但程序性时效以意向书提交日为准。【题干6】合同履行过程中，工程变更的审批权限划分是？【选项】A.项目经理决定B.建设单位直接审批C.监理单位审批D.双方协商确定【参考答案】D【详细解析】根据铁路工程合同管理规范，工程变更需经建设单位和承包单位共同确认，监理单位负责技术审查。审批权限由合同专用条款约定，但通常需双方协商确定具体流程和权限划分。【题干7】合同履行评价中，承包商履约评价的基准文件是？【选项】A.合同技术规范B.施工组织设计C.工程量清单D.合同专用条款【参考答案】C【详细解析】合同专用条款明确约定了双方权利义务、违约责任等核心内容，是履约评价的主要基准。工程量清单是合同组成部分但侧重工程量确认，施工组织设计属于技术文件，技术规范属于标准文件。【题干8】合同终止的法定情形包括？【选项】A.双方协商一致B.承包商严重违约C.不可抗力导致合同无法履行D.监理单位不作为【参考答案】C【详细解析】根据《民法典》合同编规定，不可抗力是法定终止情形。选项A属于约定终止，B属于约定违约解除，D属于违约责任范畴。监理不作为需通过违约责任条款处理，而非直接导致合同终止。【题干9】合同履行中的不平衡条款调整主要针对？【选项】A.工程量清单漏项B.计价标准变化C.工期延误补偿D.材料价格波动【参考答案】B【详细解析】不平衡条款调整主要针对合同履行过程中因政策变化、价格调整等导致的计价标准