2025版光伏发电项目路基建设施工合同样本_第1页
2025版光伏发电项目路基建设施工合同样本_第2页
2025版光伏发电项目路基建设施工合同样本_第3页
2025版光伏发电项目路基建设施工合同样本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025版光伏发电项目路基建设施工合同样本甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方拟在_______（项目名称）进行光伏发电项目路基建设施工，乙方愿意按照甲方的要求提供路基建设施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：_______（项目名称）1.2项目地点：_______（项目地点）1.3项目规模：_______（项目规模）1.4项目工期：_______（项目工期）二、施工内容2.1乙方负责_______（路基建设施工具体内容）。2.2乙方应按照甲方要求，确保施工质量、进度和安全。三、施工合同金额3.1本合同施工合同金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。3.2合同金额包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、临时设施费等。四、付款方式1）合同签订后_______日内，支付合同金额的_______%；2）路基建设施工完成并经甲方验收合格后_______日内，支付合同金额的_______%；3）路基建设施工全部完成后_______日内，支付合同金额的_______%。五、工期及延误责任5.1乙方应按照合同约定的工期完成路基建设施工。5.2因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同金额的_______%作为违约金。5.3因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。六、施工质量及验收6.1乙方应按照国家有关施工质量标准进行路基建设施工，确保施工质量。6.2路基建设施工完成后，甲方有权组织验收。如验收不合格，乙方应负责整改，直至合格为止。七、安全及环保7.1乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，确保施工安全及环境保护。7.2因乙方原因导致安全事故或环境污染，乙方应承担全部责任。八、知识产权8.1本合同涉及的专利、技术秘密等知识产权归甲方所有。8.2乙方不得未经甲方同意，将本合同涉及的专利、技术秘密等知识产权用于其他项目。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同生效及终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同履行完毕或双方协商一致解除本合同，本合同终止。十一、其他11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。11.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论