建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

发包人（全称）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________勘察人（全称）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，发包人与勘察人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就______________________建设工程勘察事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：______________________2.工程地点：______________________3.工程规模、特征：______________________4.工程勘察任务（内容）与技术要求：______________________5.承接方式：______________________二、勘察服务期限开始勘察日期：______年____月____日完成勘察日期：______年____月____日勘察服务期限：______天三、合同价款与支付1.本合同价款为人民币（大写）______________________元整（小写：￥______元）。2.支付方式：-定金（预付款）：合同签订后______天内，发包人向勘察人支付合同价款的______%作为定金（预付款），即人民币（大写）______________________元整（小写：￥______元）。-中间支付：在勘察工作进度达到______%时，发包人向勘察人支付合同价款的______%，即人民币（大写）______________________元整（小写：￥______元）。-尾款支付：勘察工作全部完成且通过验收后______天内，发包人向勘察人支付合同剩余价款，即人民币（大写）______________________元整（小写：￥______元）。四、双方权利与义务1.发包人权利与义务-发包人应在勘察工作开始前，向勘察人提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工勘察许可等批件（复印件）。-发包人应及时向勘察人提供勘察工作所需要的设计图纸及技术资料，并对资料的可靠性负责。-发包人应负责勘察现场的地上、地下障碍物的拆除、迁移工作，为勘察工作创造条件。-发包人应按本合同约定的时间和方式向勘察人支付合同价款。2.勘察人权利与义务-勘察人应按照国家和地方有关工程勘察规范、规程、技术标准进行勘察工作，并对勘察成果的质量负责。-勘察人应在合同约定的时间内提交勘察成果资料，一式______份。-勘察人应根据工程的进展情况，及时调整勘察工作计划，确保勘察工作的顺利进行。-勘察人应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，在勘察工作中采取必要的安全防护措施，确保人员及设备的安全。五、勘察成果资料的提交1.勘察人应在合同约定的时间内，向发包人提交勘察成果资料。2.勘察成果资料应包括但不限于：工程地质勘察报告、水文地质勘察报告、岩土工程勘察报告、测量成果资料等。3.勘察成果资料的内容应真实、准确、完整，满足工程设计和施工的需要。六、违约责任1.发包人违约责任-若发包人未按合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的______%向勘察人支付违约金。逾期超过______天的，勘察人有权暂停勘察工作，并要求发包人支付已完勘察工作对应的价款及违约金。-若发包人提供的资料不准确或不完整，导致勘察工作返工、窝工或修改勘察成果资料的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误责任。2.勘察人违约责任-若勘察人未按合同约定的时间提交勘察成果资料，每逾期一天，应按照合同价款的______%向发包人支付违约金。逾期超过______天的，发包人有权解除合同，并要求勘察人返还已支付的定金（预付款），同时勘察人应按照合同价款的______%向发包人支付违约金。-若勘察人提供的勘察成果资料不符合国家和地方有关工程勘察规范、规程、技术标准或合同约定的要求，勘察人应负责无偿返工直至符合要求为止，并承担由此造成的工期延误责任和经济损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式______份，发包人执______份，勘察人执______份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：______________________法定代表人或其授权代表（签字）：______________________签订