2025年一级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-建设工程基本法律知识历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)

2025年一级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-建设工程基本法律知识历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)2025年一级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-建设工程基本法律知识历年参考试题库答案解析(篇1)【题干1】根据《建筑法》规定，建设单位应当自发出施工许可证之日起多少日内，应当开工但未按期开工的，应当缴纳罚款？【选项】A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【参考答案】C【详细解析】根据《建筑法》第八条，建设单位应当自发出施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。逾期未开工的，应当缴纳罚款。【题干2】建设工程施工合同中，当事人采用书面形式订立合同但未约定验收程序的，应适用《建设工程质量管理条例》中哪一规定确定验收程序？【选项】A.建设单位组织设计、施工、监理单位进行验收B.建设单位自行组织验收C.监理单位组织验收D.第三方检测机构验收【参考答案】A【详细解析】《建设工程质量管理条例》第十一条明确规定，建设单位收到竣工验收报告后，应当组织设计、施工、监理单位进行验收。未约定验收程序的，应默认适用法定程序。【题干3】根据《招标投标法》，下列哪种合同不属于必须招标的范围？【选项】A.建设投资额3000万元以上的政府投资项目的代建工程B.使用国有资金占控股或者主导地位的单位采购货物C.涉及国家安全、国家秘密的工程D.建设投资额1000万元以下的非政府投资工程【参考答案】D【详细解析】《招标投标法实施条例》第三条明确，建设投资额1000万元以下的非政府投资工程不属于必须招标范围。其他选项均符合必须招标的条件。【题干4】施工合同双方在履约过程中发生争议，约定向工程所在地人民法院起诉，但合同未约定仲裁机构，该争议应如何解决？【选项】A.优先适用合同约定的仲裁条款B.由当事人另行选择仲裁委员会C.优先向被告所在地法院起诉D.由工程所在地法院专属管辖【参考答案】B【详细解析】根据《民事诉讼法》第三条，当事人约定仲裁但未明确仲裁机构的，应当补充协议；达不成补充协议的，应当向法院起诉。本题合同未约定仲裁机构，应适用诉讼管辖规则。【题干5】根据《民法典》合同编，当事人约定违约金但实际损失远低于违约金时，守约方如何主张权利？【选项】A.无权主张违约金B.可请求法院调整违约金C.必须按约定支付违约金D.可选择违约金或损失赔偿【参考答案】B【详细解析】《民法典》第五百八十五条明确规定，约定的违约金过高或过低时，当事人可请求法院调整。调整后仍过高或过低的，当事人可主张重新约定。【题干6】建设工程施工合同解除后，已验收部分工程的质量保修责任由谁承担？【选项】A.由承包人承担B.由发包人承担C.由双方分担D.无需承担保修责任【参考答案】A【详细解析】《民法典》第七百九十五条指出，建设工程施工合同解除后，已验收部分的工程质量保修责任由承包人承担。未经验收部分的工程不涉及保修责任。【题干7】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的特种作业人员必须经哪些培训考核合格后方可上岗？【选项】A.安全生产培训B.专业岗位培训C.特种作业操作培训D.aboveall【参考答案】C【详细解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十六条明确，特种作业人员（如电工作业、起重机械操作等）必须经过特种作业操作培训考核合格后方可上岗。【题干8】建设工程质量保证金预留比例，根据《建设工程质量保证金管理办法》规定，最高不得超过合同价款的多少？【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量保证金管理办法》第十条明确规定，质量保证金预留比例不得高于合同价款的10%。【题干9】根据《建设工程价款结算暂行办法》，竣工结算的工程款支付进度不得低于合同价的多少？【选项】A.60%B.75%C.90%D.100%【参考答案】B【详细解析】《建设工程价款结算暂行办法》第十六条指出，竣工结算的工程款支付进度不得低于合同价的75%，且双方需在约定时限内完成结算。【题干10】建设工程施工合同中，当事人对工程量争议时，可申请哪些机构进行鉴定？【选项】A.造价咨询单位B.第三方检测机构C.仲裁机构D.上述均可【参考答案】D【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款约定，当事人对工程量争议时可申请造价咨询单位、第三方检测机构或仲裁机构进行鉴定，三者均符合法定程序。【题干11】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对隐蔽工程验收应采取什么方式？【选项】A.立即验收B.7日内验收C.28日内验收D.双方协商验收【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量管理条例》第二十六条要求，施工单位对隐蔽工程验收应在隐蔽后7日内通知建设单位共同验收。未通知的，视为验收合格。【题干12】建设工程施工合同中，约定违约金与损失赔偿可同时主张的，如何处理？【选项】A.违约金优先抵扣损失B.损失赔偿优先抵扣违约金C.违约金与损失赔偿总和不超过实际损失D.不可同时主张【参考答案】C【详细解析】《民法典》第五百八十四条指出，当事人约定违约金与损失赔偿可同时主张的，违约金不得超过因违约所造成的损失。总和超出部分无效。【题干13】根据《招标投标法》，投标文件中对同一招标项目提交两个不同投标文件的情形属于什么行为？【选项】A.投标有效B.投标无效C.需经招标人确认D.可协商处理【参考答案】B【详细解析】《招标投标法》第五十四条明确，投标人不得以同一招标项目提交两个不同投标文件，否则视为无效投标。【题干14】建设工程施工合同中，约定工程款支付条件为“验收合格后支付80%”，但验收合格证明未签署，该支付条件是否成立？【选项】A.成立B.不成立C.需补充协议D.由法院裁决【参考答案】B【详细解析】《民法典》第四百六十九条指出，约定以验收合格为支付条件但未完成验收程序，支付条件未成就，合同权利义务不发生效力。【题干15】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对已竣工工程未按期提交竣工图的，应承担什么责任？【选项】A.支付违约金B.承担修复费用C.承担法律责任D.不承担责任【参考答案】A【详细解析】《建设工程质量管理条例》第二十七条明确，施工单位未按期提交竣工图的，应支付违约金；造成损失的，还应承担赔偿责任。【题干16】建设工程施工合同中，约定“双方互负债务，但未约定履行顺序的，应如何处理”？【选项】A.先履行一方有权选择履行顺序B.后履行一方有权选择履行顺序C.按合同成立时间履行D.由法院指定履行顺序【参考答案】A【详细解析】《民法典》第五百二十二条指出，双方互负债务且未约定履行顺序的，先履行一方有权选择履行顺序。【题干17】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对作业人员每月进行多少次安全教育培训？【选项】A.1次B.2次C.3次D.4次【参考答案】A【详细解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十五条明确，施工单位应当对作业人员每月至少进行1次安全教育培训，并保证教育培训记录完整。【题干18】建设工程施工合同中，约定“工程款支付比例与材料价格波动挂钩”，若材料价格涨幅超过5%，应如何处理？【选项】A.按约定调整支付比例B.按原比例支付C.需双方重新协商D.不可调整【参考答案】A【详细解析】《民法典》第五百一十条指出，当事人约定价格调整条款的，应当按约定调整；约定不明时，可参考市场行情调整。本题约定明确，应直接调整。【题干19】根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在竣工验收后未向备案机关备案的，应承担什么法律责任？【选项】A.惩罚性赔偿B.行政处罚C.民事责任D.无责任【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量管理条例》第六十七条明确，建设单位在竣工验收后未向备案机关备案的，由建设主管部门责令限期备案，并处20万元以上50万元以下的罚款。【题干20】建设工程施工合同中，约定“争议解决方式为仲裁”，但未约定仲裁机构，应如何处理？【选项】A.优先适用诉讼管辖B.由当事人补充协议C.由仲裁委员会指定D.无效条款【参考答案】B【详细解析】《仲裁法》第十六条指出，仲裁协议约定仲裁机构但未明确的，当事人可补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。本题需补充协议明确仲裁机构。2025年一级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-建设工程基本法律知识历年参考试题库答案解析(篇2)【题干1】根据《建筑法》规定，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的前提条件是什么？【选项】A.已办理施工许可证且通过验收B.已完成施工图设计文件审查C.已确定施工企业并签订施工合同D.已取得施工许可证且具备开工条件【参考答案】A【详细解析】根据《建筑法》第八条，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的条件包括：已办理施工图设计文件审查合格、施工企业具备相应资质、签订施工合同、具备资金证明等。选项A中“已办理施工许可证且通过验收”表述错误，因为施工许可证是开工前提而非验收前提。选项B、C、D均属于施工许可证申请的必要条件之一，但并非全部条件。【题干2】在建设工程合同中，当事人采用口头形式订立合同的，其效力如何认定？【选项】A.自双方合意一致时生效B.自双方签订书面协议时生效C.需经公证机构确认后生效D.自双方实际履行时生效【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第四百六十九条，建设工程合同属于法律特别规定的合同类型，当事人不得采用口头形式订立。即使存在口头合意，也需以书面形式明确约定合同条款，否则合同无效。选项A错误，选项C、D不符合法律要求。【题干3】施工企业在施工过程中发现设计文件与工程实际存在重大差异，应当采取的正确措施是什么？【选项】A.自行修改设计文件后继续施工B.报告建设单位并取得设计单位确认C.直接联系监理单位调整施工方案D.擅自停工要求增加工程款【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第二十五条，施工单位发现设计文件与实际情况不符时，应当向建设单位和设计单位提出书面报告，由设计单位确认后调整。选项A违反设计变更程序，选项C、D未履行法定程序，均可能导致合同违约或安全事故。【题干4】工程监理单位发现施工单位使用不合格建筑材料时，应当如何处理？【选项】A.直接要求施工单位更换并签署确认B.书面通知建设单位并要求整改C.自行采购合格材料并投入使用D.报告上级单位后由政府主管部门处理【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》第十一条，监理单位发现施工单位使用不合格材料时，应书面通知建设单位要求施工单位整改，并报监理单位备案。选项A未履行建设单位告知程序，选项C、D超出监理职责范围。【题干5】根据《民法典》规定，房屋建筑工程的最低保修期限为多少年？【选项】A.主体结构：5年；屋面防水：2年B.主体结构：2年；防水工程：5年C.主体结构：3年；防水工程：2年D.主体结构：5年；防水工程：3年【参考答案】A【详细解析】《民法典》第八百零二条明确规定，房屋建筑工程的保修期限为：基础、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水、卫生间防水、外墙面防渗漏为5年；供热与供冷系统为2年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。选项A完整对应法定期限，其他选项均存在错误。【题干6】招标人与投标人串通损害他人利益的，根据《招标投标法》应承担什么法律责任？【选项】A.承担行政责任并赔偿损失B.承担刑事责任但不赔偿损失C.仅承担行政责任D.仅承担民事责任【参考答案】A【详细解析】《招标投标法》第五十二条明确，招标人与投标人串通损害他人利益的，处中标金额千分之五以上百分之一以下的罚款，对直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。选项A正确，选项B、C、D均未全面涵盖法律后果。【题干7】建设工程施工合同中约定“双方对工程质量承担连带责任”，该约定是否有效？【选项】A.有效且具有法律约束力B.有效但不得对抗第三人C.无效因违反强制性规定D.无效因加重对方责任【参考答案】C【详细解析】《民法典》第五百零六条禁止当事人约定因故意或重大过失造成对方损害的责任承担连带责任。建设工程质量责任属于法定责任，当事人不得通过合同约定免除或变更。选项C正确，其他选项均错误。【题干8】施工企业超越本企业资质等级承揽工程时，该工程的保修责任由谁承担？【选项】A.由实际施工企业承担B.由超越资质等级的企业承担C.由建设单位和施工企业承担连带责任D.由监理单位承担【参考答案】C【详细解析】《建设工程质量管理条例》第六十条明确规定，施工单位超越本企业资质等级承揽工程，造成质量事故的，由超越资质等级的单位和其他直接责任单位承担连带赔偿责任。选项C正确，选项A错误因实际施工企业不必然担责，选项B、D不符合连带责任规定。【题干9】根据《安全生产法》，施工单位必须为作业人员办理意外伤害保险的期限是？【选项】A.自开工至工程竣工B.自进场至工程验收C.自进场至工程结算D.自进场至工程保修期满【参考答案】B【详细解析】《安全生产法》第四十八条规定，建设单位应当为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限应覆盖施工全过程，即从进场作业至工程验收合格。选项B正确，选项A、C、D期限范围不准确。【题干10】工程监理单位与施工单位存在利益关系时，应当如何处理？【选项】A.自行终止监理业务B.向建设单位申报并继续履行C.要求施工单位支付额外监理费D.将监理业务转包给其他单位【参考答案】A【详细解析】《建设工程质量管理条例》第十四条要求监理单位与被监理单位存在利益关系的，应当回避。选项A正确，选项B违反回避原则，选项C、D属于违规行为。【题干11】根据《建设工程价款结算暂行办法》，竣工结算的期限是？【选项】A.工程竣工验收后135日内B.工程竣工验收后150日内C.工程竣工验收后90日内D.工程竣工验收后180日内【参考答案】A【详细解析】《建设工程价款结算暂行办法》第十七条规定，竣工结算的期限为工程竣工验收后135日内。选项A正确，其他选项期限均不符合规定。【题干12】施工企业未按合同约定支付工程款时，守约方有权采取的措施不包括什么？【选项】A.起诉要求支付B.暂停施工C.直接将工程折价抵债D.要求违约方承担违约责任【参考答案】C【详细解析】《民法典》第五百七十七条赋予守约方解除合同、要求继续履行或赔偿损失等权利，但无权直接将工程折价抵债。选项C错误，选项A、B、D均为合法措施。【题干13】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同解除的条件不包括什么？【选项】A.一方迟延履行债务超过合理期限B.发生不可抗力导致合同无法履行C.当事人协商一致解除D.一方违约导致合同目的无法实现【参考答案】A【详细解析】《示范文本》专用条款约定解除合同的条件包括：当事人协商一致、一方违约导致合同目的无法实现、不可抗力等。选项A中“迟延履行超过合理期限”属于违约情形，但未达到合同解除的严重程度，因此不属于解除条件。【题干14】工程竣工验收备案的时限是？【选项】A.竣工验收后15日内B.竣工验收后30日内C.竣工验收后60日内D.竣工验收后90日内【参考答案】A【详细解析】《建设工程竣工验收备案管理办法》第十条规定，建设单位应在工程竣工验收后15日内向备案机关提交备案文件。选项A正确，其他选项时限均错误。【题干15】根据《劳动合同法》，施工单位与劳务派遣工订立的劳动合同期限为？【选项】A.不得低于1年B.不得低于2年C.无固定期限D.不得低于6个月【参考答案】D【详细解析】《劳动合同法》第六两条明确，劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同期限不得低于6个月。选项D正确，其他选项期限要求不符合法律规定。【题干16】施工单位在施工过程中发生质量事故，下列哪项行为属于违法行为？【选项】A.立即停止施工并报告建设单位B.自行处理事故并隐瞒不报C.聘请第三方评估事故原因D.根据评估结果制定整改方案【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量管理条例》第五十七条要求施工单位对质量事故应当立即停止施工并报告建设单位。选项B隐瞒不报构成违法，选项A、C、D均为合法处理程序。【题干17】根据《招标投标法实施条例》，投标文件编制时间最短不得少于多少日？【选项】A.20日B.15日C.10日D.5日【参考答案】A【详细解析】《招标投标法实施条例》第三十五条明确规定，投标文件编制时间不得少于20日。选项A正确，其他选项时间均不足法定要求。【题干18】施工单位在施工许可证的有效期届满前停止施工，应如何处理？【选项】A.申请延期并缴纳延期费B.提前三个月申请延期C.继续施工至许可证有效期届满D.重新申请施工许可证【参考答案】C【详细解析】《建筑法》第九条要求施工许可证的有效期届满前，施工单位应当停止施工。若需继续施工，应在期满前30日内申请延期。选项C正确，选项A、B、D均不符合程序要求。【题干19】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对隐蔽工程验收的书面记录应至少保存多少年？【选项】A.5年B.10年C.15年D.永久【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量管理条例》第二十条要求施工单位对隐蔽工程验收的书面记录应至少保存10年。选项B正确，其他选项期限不符合规定。【题干20】工程款结算时，承包人提出的结算申请经建设单位审核后，双方应在多少日内签订书面协议？【选项】A.7日内B.10日内C.15日内D.30日内【参考答案】A【详细解析】《建设工程价款结算暂行办法》第二十五条规定，承包人提出的结算申请经建设单位审核后，双方应在7日内签订书面协议。选项A正确，其他选项期限均错误。2025年一级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-建设工程基本法律知识历年参考试题库答案解析(篇3)【题干1】根据《建筑法》规定，建设单位应当自施工许可证发放之日起多少日内开工？【选项】A.1年B.6个月C.3个月D.1个月【参考答案】C【详细解析】根据《建筑法》第八条，建设单位应当自施工许可证发放之日起三个月内开工。逾期不开工的，应当重新申请领取施工许可证。此考点常与施工许可程序混淆，需注意时间限制。【题干2】下列哪种合同属于诺成性合同？【选项】A.承揽合同B.实际履行合同C.口头合同D.要式合同【参考答案】A【详细解析】《民法典》合同编规定，承揽合同为诺成性合同，双方达成合意即成立，无需实际履行。实际履行合同（如保管合同）和口头合同（非书面形式）属于要式或实践性合同，要式合同需特定形式（如书面），此题易混淆。【题干3】施工总承包合同中，若因承包人原因导致工程停工，承包人应承担停工期间的管理费？【选项】A.全部B.50%C.30%D.不承担【参考答案】D【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，非承包人原因停工导致窝工，管理费由业主承担；承包人原因停工，其自行承担管理费及人员窝工费。本题选项设计意图考察责任划分，需注意合同示范文本条款。【题干4】工程保修期限由双方约定，但最低不得低于《建设工程质量管理条例》规定的年限？【选项】A.2年B.5年C.1年D.3年【参考答案】B【详细解析】条例第三十二条明确，在正常使用条件下，屋面防水、卫生间防水、有防水要求的地面和墙面等保修期限为5年，其他项目为2年。本题陷阱在于混淆不同部位的保修年限，需结合具体条款记忆。【题干5】招标代理机构不得泄露招标文件中的哪些内容？【选项】A.投标人名称B.投标保证金C.投标截止日期D.投标人报价【参考答案】D【详细解析】《招标投标法实施条例》第五十二条规定，招标人及招标代理机构不得泄露投标人报价及与投标有关的其他信息，但投标人名称可公开。本题选项设置干扰项，需准确区分保密范围。【题干6】工程监理单位发现施工方擅自改变设计图纸，正确的处理程序是？【选项】A.直接要求停工整改B.报告建设单位后要求停工整改C.自行修改图纸D.书面通知施工方【参考答案】B【详细解析】《建设工程监理规范》规定，监理发现施工问题应书面通知施工单位整改，重大问题需同时报告建设单位。本题选项A错误在于未履行报告义务，C选项违反监理职责，D选项程序不完整。【题干7】下列哪项属于法定解除合同的情形？【选项】A.当事人协商一致B.债务履行不能且不可抗力C.债务履行部分不能D.债权人迟延履行债务【参考答案】B【详细解析】《民法典》第五百六十三条明确，因不可抗力导致债务履行不能的，当事人可解除合同。选项B为正确答案，选项A为约定解除，C、D情形不构成法定解除。需注意区分法定解除与约定解除的适用条件。【题干8】施工过程中因设计变更导致工程量增加，承包人索赔工期和费用应满足什么条件？【选项】A.双方书面确认变更B.业主口头同意C.变更发生在合同签订后6个月内D.承包人未提交索赔报告【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人索赔需提交正式书面申请，经双方协商一致后处理。选项A符合程序要求，选项B口头同意无效，C、D为干扰项。【题干9】根据《安全生产法》，生产经营单位必须保证安全生产所必需的资金投入，按不低于当年营收的？【选项】A.1%B.2%C.3%D.5%【参考答案】A【详细解析】《安全生产法》第二十七条明确，企业应当保证安全生产所必需的资金投入，年营收的1%以上用于安全生产。本题易与教育经费比例（2%）混淆，需注意法律条款差异。【题干10】工程总承包合同中，EPC总承包方的责任不包括？【选项】A.设计B.采购C.施工D.质量保修【参考答案】D【详细解析】EPC总承包模式中，总承包方承担设计、采购、施工全流程责任，但质量保修期仍由承包人负责（通常为1-2年）。选项D为正确答案，需注意合同范围与法定责任的区别。【题干11】施工噪声污染的夜间限制值为？【选项】A.55分贝B.60分贝C.70分贝D.80分贝【参考答案】A【详细解析】《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，夜间施工噪声限值为55分贝（等效声级）。选项B为昼间限值，C、D为工业噪声标准，本题需结合具体法规记忆。【题干12】工程进度款支付比例中，按月支付情况下，进度款支付比例不得低于约定合同价的？【选项】A.10%B.20%C.30%D.50%【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，按月支付进度款时，承包人应完成合同约定工作量的70%以上，业主应支付不低于合同价10%的进度款。本题易与预付款比例（5%-10%）混淆。【题干13】建设工程施工合同中，不安抗辩权适用于？【选项】A.承包人未按约定支付材料款B.业主未按约定支付工程款C.设计变更导致合同无效D.工程质量不合格【参考答案】B【详细解析】《民法典》第五百二十六条明确，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方有权行使不安抗辩权。选项B符合适用条件，选项A为同时履行抗辩权，C、D不适用不安抗辩权。【题干14】工程竣工验收备案的时限是工程竣工验收后多少日内？【选项】A.15日B.30日C.60日D.90日【参考答案】B【详细解析】《建设工程竣工验收备案管理办法》规定，竣工验收后30日内需向备案机关提交完整资料。本题易与施工许可证有效期（3个月）混淆，需注意不同行政程序的时限差异。【题干15】施工方在隐蔽工程验收时未通知监理单位，监理单位是否需签署验收文件？【选项】A.必须签署B.可签署C.无需签署D.需书面说明【参考答案】C【详细解析】《建设工程监理规范》规定，监理单位有权拒绝未通知其参与验收的隐蔽工程隐蔽。若监理未参与，验收文件无效，无需签署。本题考察监理程序强制性规定，需注意责任划分。【题干16】工程保修书的有效期不应超过？【选项】A.5年B.10年C.15年D.无限制【参考答案】A【详细解析】《建设工程质量管理条例》第三十三条明确，保修书有效期为5年，但特殊项目（如屋面防水、卫生间防水）为10年。本题选项A为一般项目的最低年限，需注意特殊条款。【题干17】施工总承包合同中，因业主原因导致工期延误，承包人有权顺延工期但不得索赔？【选项】A.是B.否【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，业主原因导致工期延误，承包人有权顺延工期但不得索赔费用。本题考察工期与费用索赔的区别，需注意合同条款的严格性。【题干18】工程变更指令的发出主体在EPC总承包模式中是？【选项】A.总承包人B.分包人C.业主D.监理单位【参考答案】C【详细解析】EPC总承包模式下，业主或监理单位均可发出设计变更指令，但总承包人对变更实施负责。本题选项C为正确答案，需注意合同主体与指令权限的关系。【题干19】施工企业发生重大安全事故后，应当如何处理？【选项】A.自行整改后复工B.报告主管部门后整改C.自行赔偿后复工D.公开道歉后复工【参考答案】B【详细解析】《安全生产法》第九十四条明确，发生生产安全事故后，单位须立即报告主管部门并配合调查，不得隐瞒或阻碍。选项B符合法定程序，其他选项均违反法律规定。【题干20】建设工程施工合同中，双方约定争议解决方式为仲裁，该仲裁协议无效的情形是？【选项】A.双方未约定仲裁机构B.仲裁协议与合同其他条款冲突C.争议事项属于法定专属管辖D.仲裁协议未采用书面形式【参考答案】D【详细解析】《仲裁法》第十六条指出，仲裁协议未采用书面形式的无效。选项D为正确答案，选项A（可补充约定）、B（无效条款不影响有效部分）、C（专属管辖不排除仲裁）为干扰项，需注意仲裁协议的形式要件。2025年一级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-建设工程基本法律知识历年参考试题库答案解析(篇4)【题干1】根据《民法典》相关规定，以下哪项情形导致建设工程合同无效？【选项】A.发包人未按时支付工程款B.承包人使用未经验收的建筑材料C.招标人与投标人恶意串通D.合同约定违约金过高【参考答案】C【详细解析】根据《民法典》第154条，恶意串通损害他人合法权益的合同无效。选项A、D属于合同履行问题，不直接导致无效；选项B属于合同履行中的质量问题，不影响合同效力。【题干2】施工企业取得施工许可证后，超过以下哪项期限未开工，可由县级以上人民政府建设主管部门责令停止施工并罚款？【选项】A.6个月B.1年C.3个月D.2年【参考答案】A【详细解析】《建筑法》第7条规定，施工许可证的有效期为6个月，逾期未开工需重新申请。选项B、D超出法定期限，选项C为干扰项。【题干3】在招投标过程中，招标人与投标人串通损害他人利益的，依据《招标投标法》应承担的法律责任是？【选项】A.罚款并没收违法所得B.没收违法所得并处违法所得1-3倍罚款C.撤销中标资格并处合同金额5%-10%罚款D.永久禁止参与招投标活动【参考答案】B【详细解析】《招标投标法》第55条规定，对串通投标的，中标无效，处中标金额5%-10%罚款，并没收违法所得。选项A、C、D的处罚标准与法律不符。【题干4】根据《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收后，最低保修期限为5年的分项工程是？【选项】A.地基基础工程B.屋面防水工程C.电气管线工程D.门窗工程【参考答案】A【详细解析】《条例》第40条规定，地基基础工程和主体结构工程最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水、电气管线等保修5年。选项B、C、D的保修期限均为5年，但题目限定最低保修期限为5年的分项工程，需排除其他更长期限的选项。【题干5】施工企业因未购买意外伤害保险导致工伤事故，根据《安全生产法》应由谁承担主要赔偿责任？【选项】A.发包人B.施工总承包单位C.工伤保险基金D.保险公司【参考答案】B【详细解析】《安全生产法》第48条规定，用人单位未依法为从业人员缴纳工伤保险的，由该用人单位承担工伤保险待遇。施工总承包单位作为用人单位，需对未参保导致的工伤负责，选项A、C、D均不符合规定。【题干6】在工程款结算中，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下哪项费用需在工程竣工验收后1年内结清？【选项】A.质量保证金B.预付款C.主体结构工程款D.材料价差调整款【参考答案】A【详细解析】示范文本第10.4条规定，质保金比例一般为合同金额的5%，预留期限为1年。选项B预付款应在合同约定比例前支付，选项C主体工程款需按进度支付，选项D材料价差调整款需在合同约定的调整范围内结算。【题干7】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人发现设计文件与施工图不符时，正确的处理程序是？【选项】A.直接按设计文件施工B.提交变更申请后按施工图施工C.暂停施工并要求重新招标D.自行采购符合设计文件的建材【参考答案】B【详细解析】示范文本第3.1条规定，承包人收到设计变更后需向发包人提交变更实施方案，经双方确认后实施。选项A、C、D均违反合同约定程序。【题干8】根据《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收备案需提交的文件不包括？【选项】A.竣工报告B.质量保修书C.招标投标文件D.工程竣工验收记录【参考答案】C【详细解析】《条例》第48条规定，竣工验收备案需提交竣工报告、质量保修书、验收记录等，但招标投标文件不属于备案范围。【题干9】施工企业在施工过程中发现地下文物，根据《文物保护法》应立即采取的行动是？【选项】A.继续施工并上报B.停止施工并报告文物部门C.自行处理并补办手续D.与文物部门协商后恢复施工【参考答案】B【详细解析】《文物保护法》第30条规定，施工中发现文物应立即停止施工并保护现场，同时向文物部门报告。选项A、C、D均不符合法定程序。【题干10】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的价款调整，正确的表述是？【选项】A.实际施工与图纸不符时，按实际施工计算B.设计变更后承包人未及时施工的，费用由发包人承担C.材料价格波动超过合同约定幅度时，按承包人报价调整D.工期延误导致成本增加的，由承包人自行承担【参考答案】A【详细解析】示范文本第10.3条规定，设计变更导致工程量或质量要求的实质性变更时，按实际施工计算费用。选项B需根据合同专用条款约定，选项C、D需符合材料价格波动和工期延误的约定条件。【题干11】根据《建设工程质量管理条例》，下列哪项行为属于偷工减料？【选项】A.使用符合标准的材料替代合同约定材料B.按规范要求进行材料代换C.未经验收的工程直接投入使用D.在隐蔽工程中增加防护措施【参考答案】A【详细解析】偷工减料指使用不合格材料或采取不诚实方式降低工程质量。选项B属于合理代换，选项C属于验收程序缺失，选项D属于质量保证措施。【题干12】根据《安全生产法》，施工单位发生生产安全事故后，应立即报告的主体是？【选项】A.项目经理B.发包人C.县级以上人民政府D.事故现场人员【参考答案】A【详细解析】《安全生产法》第49条规定，事故发生后，单位负责人应立即组织抢救并报告。项目经理作为现场负责人，需第一时间向发包人和主管部门报告。【题干13】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程款支付，正确的表述是？【选项】A.发包人应在每月10日前支付进度款B.承包人未按约定提交进度报表的，发包人可暂停支付C.预付款比例不得低于合同金额的10%D.质保金扣留比例不得超过合同金额的20%【参考答案】B【详细解析】示范文本第8.1条规定，承包人未按时提交进度报表的，发包人有权暂停支付相应工程款。选项A、C、D的支付比例需根据合同专用条款约定。【题干14】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对已验收合格的工程承担的质量保修责任期限最短为？【选项】A.1年B.2年C.5年D.10年【参考答案】A【详细解析】《条例》第40条规定，在正常使用条件下，地基基础工程和主体结构工程保修期限为设计文件规定的合理使用年限，其他分项工程为5年，最低保修期限为1年。【题干15】根据《招标投标法》，招标文件中规定的投标有效期最短不得少于多少个日历日？【选项】A.30B.60C.90D.120【参考答案】B【详细解析】《招标投标法实施条例》第23条规定，投标有效期应与招标文件规定的投标截止日期相衔接，最短不得少于60日历日。【题干16】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程缺陷责任期，正确的表述是？【选项】A.主体结构工程缺陷责任期最长为2年B.屋面防水工程缺陷责任期至少为1年C.保修期自工程验收合格之日起算D.缺陷责任期内发生的质量问题由承包人承担【参考答案】D【详细解析】示范文本第10.5条规定，缺陷责任期由双方约定，一般为1年，最短不得少于6个月。选项A、B的期限需根据合同约定，选项C的起算时间不明确。【题干17】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在竣工验收前应完成的工作不包括？【选项】A.整改到位并形成记录B.提交竣工备案申请材料C.组织设计、施工、监理单位验收D.办理和使用质量保修书【参考答案】B【详细解析】竣工验收备案需在工程竣工验收后15日内提交材料，而题目限定为“竣工验收前”应完成的工作，选项B属于验收后的程序。【题干18】根据《安全生产法》，施工单位发生较大事故后，应立即报告的主体是？【选项】A.项目经理B.县级以上人民政府C.省级人民政府D.事故现场附近居民【参考答案】B【详细解析】《安全生产法》第49条规定，较大事故发生后，单位负责人应立即报告主管机关和事故发生地人民政府。县级以上人民政府为事故发生地的主管机关。【题干19】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的审批，正确的表述是？【选项】A.重大设计变更需双方项目经理签字确认B.发包人可自行决定重大设计变更C.承包人提出的设计变更需经监理单位审核D.设计变更费用调整需在变更指令中明确【参考答案】D【详细解析】示范文本第3.4条规定，设计变更的价款调整应在变更指令中明确，选项A、C的审批权限需根据合同约定。【题干20】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在保修期内发现质量问题的处理程序是？【选项】A.自行维修并承担费用B.通知发包人后由第三方检测C.与发包人协商后由专业承包商维修D.暂停施工并要求重新招标【参考答案】B【详细解析】《条例》第46条规定，施工单位在保修期内发现质量问题应负责维修，费用由质量缺陷的责任方承担。选项B符合法定程序，其他选项均不符合责任划分原则。2025年一级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-建设工程基本法律知识历年参考试题库答案解析(篇5)【题干1】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修书的最低保修期限为多少年？【选项】A.1年B.2年C.5年D.10年【参考答案】C【详细解析】《建设工程质量管理条例》第三十二条规定，在正常使用条件下，屋面防水、卫生间防水、地面防水和墙面防水为5年；供热与供冷系统为2个供暖/供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；其他项目为1年。题目中未限定具体工程类型，默认问最低保修期限，故选C。【题干2】施工总承包合同中，若承包人将承包的某专业工程转包给不具备相应资质的单位，该行为将导致什么法律后果？【选项】A.合同解除B.承包人承担连带赔偿责任C.监理单位直接负责【参考答案】B【详细解析】《建筑法》第二二十八条明确禁止转包，若发生转包，受让人与总承包人承担连带责任。监理单位虽未直接参与违法分包，但需承担相应管理责任，但题目选项中无此表述，故正确答案为B。【题干3】招标文件中要求投标人提供银行保函作为投标保证金，该保函的有效期应不少于多少个招标文件规定的投标有效期？【选项】A.1/2B.2/3C.3/4D.全部一致【参考答案】D【详细解析】《招标投标法实施条例》第五十二条规定，投标保证金的保函或银行保函的有效期不得短于投标有效期。若投标有效期延长，保函需同步延长，因此答案为D。【题干4】建设工程施工合同中，约定“双方对工程质量问题有异议时，以监理单位的认定为准”，该约定是否有效？【选项】A.有效B.无效C.部分有效D.需备案【参考答案】B【详细解析】《民法典》第五百零七条禁止当事人以协议排除对方主要权利。监理单位仅是质量监督方，无权替代合同双方确定质量争议，此类约定违反法律强制性规定，应属无效。【题干5】根据《安全生产法》，施工单位发生生产安全事故后，项目负责人应当立即采取什么措施？【选项】A.报告上级单位B.组织抢救并报告主管机关C.通知保险公司D.申报工伤【参考答案】B【详细解析】《安全生产法》第四十条规定，事故发生后，单位负责人应当立即组织抢救，并报告主管机关和负有安全生产监督管理职责的部门。选项B完整涵盖法定义务，其他选项为后续程序。【题干6】在工程竣工验收阶段，若施工单位未按合同约定提交竣工资料，承包人可采取什么措施？【选项】A.索赔工期B.索赔费用C.解除合同D.拒绝验收【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第条款规定，承包人未按约定提交竣工资料导致工期延误的，承包人应承担工期延误责任，但业主未按时验收的，业主承担违约责任。因此承包人可索赔工期。【题干7】根据《招标投标法》，下列哪种情形属于必须进行招标的工程建设项目？【选项】A.建筑物高度50米的住宅楼B.价值500万元的设备采购C.市政道路工程D.校园食堂改造【参考答案】C【详细解析】《招标投标法实施条例》第五条明确，必须招标的工程包括：1）施工招标项目估算价在1000万元以上的；2）重要设备、材料采购项目估算价在200万元以上的；3）单价超过100万元的货物采购。市政道路工程属于必须招标范围。【题干8】建设工程施工合同中，约定“工程款支付比例按工程进度30%支付”，该条款在什么情况下可能无效？【选项】A.承包人未按时施工B.业主未按时支付C.工程未经验收D.合同未备案【参考答案】C【详细解析】《民法典》第五百零六条要求工程款支付比例不得低于工程进度款的30%，若约定低于该比例，则可能因违反强制性规定而无效。选项C中工程未经验收导致无法按进度支付，但题目问的是条款无效情形，故正确答案为C。【题干9】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料导致质量不达标，质量缺陷的责任主体是？【选项】A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.第三方检测机构【参考答案