2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)

2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇1)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，施工过程中因材料价格波动超过合同约定范围时，承包方可提出调整价款申请，其中材料价差调整可采用哪种方法？【选项】A.按合同约定价格直接调增或调减B.按调差公式计算差价C.按实际采购价格与合同价格的差额调整D.按地区工程造价信息价与合同价格的差额调整【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），材料价差调整需采用调差公式，公式为：∑（合同工程量×（现行价-合同价）×调差系数）。选项A、C、D均不符合规范中的调价机制，选项B为正确答案。【题干2】施工合同履行期间，因设计变更导致工程量增加，承包人应在提交变更实施方案后多少日内向发包人提出价款调整要求？【选项】A.7日B.14日C.21日D.30日【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人在收到设计变更文件后应于14日内提交实施方案及价款调整要求。选项A、C、D均超出或不足法定时限，选项B符合合同约定。【题干3】工程进度款按月支付时，承包人提出的月度支付申请中，工程进度款申请表应包含哪些内容？【选项】A.已完工程清单、合同单价、本月完成工程量B.已完工程清单、合同单价、本月完成工程量及材料预付款C.已完工程清单、合同单价、本月完成工程量及质量保证金扣款D.已完工程清单、合同单价、本月完成工程量及安全文明施工费【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，月度支付申请需包含已完工程清单、合同单价、本月完成工程量等核心内容，材料预付款、质量保证金等属于专项费用，需在相应条款中单独列明。选项B、C、D包含无关费用，选项A为正确答案。【题干4】施工过程中因业主原因导致工期延误，承包人可否要求工期延误导致的窝工费索赔？【选项】A.可以索赔B.不可以索赔C.需经业主书面同意后索赔D.仅限合同变更后发生【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》索赔条款，业主原因导致的工期延误，承包人有权按合同约定索赔窝工费及合理利润。选项B、C、D均与合同约定冲突，选项A为正确答案。【题干5】工程结算时，若合同未约定材料价格调整机制，承包人应如何处理材料价差？【选项】A.按实际采购价格结算B.按合同签订时当地工程造价信息价结算C.按调差公式计算差价D.按行业平均价格结算【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同未约定材料价格调整时，材料结算价采用合同签订时当地工程造价信息价。选项A、C、D均不符合规范要求，选项B为正确答案。【题干6】施工过程中发生设计变更，若变更导致工程量减少，承包人如何处理已完工程结算价？【选项】A.按变更后工程量重新结算B.按变更前工程量结算C.按变更前后工程量差额结算D.按变更后工程量扣减相关费用结算【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设计变更导致工程量减少时，承包人应按变更后的工程量重新计算结算价，并相应扣减合同价款。选项B、C、D均不符合合同约定，选项A为正确答案。【题干7】工程预付款比例通常为合同价的多少？【选项】A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-40%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程预付款比例一般为合同价的5%-10%。选项B、C、D均超出合理范围，选项A为正确答案。【题干8】施工过程中因承包人原因导致质量不达标，承包人应承担哪些费用？【选项】A.质量补救所需费用及修复后二次检验费用B.质量补救所需费用及业主直接经济损失C.质量补救所需费用及承包人管理费D.质量补救所需费用及安全文明施工费【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人因质量问题导致返工的，应承担修复所需费用及修复后的二次检验费用。选项B、C、D包含无关费用，选项A为正确答案。【题干9】工程进度款支付比例中，材料预付款通常为合同价的多少？【选项】A.10%-20%B.15%-25%C.20%-30%D.30%-40%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料预付款比例一般为合同价的10%-20%。选项B、C、D均超出合理范围，选项A为正确答案。【题干10】工程结算时，若合同约定结算周期为季度，承包人应在每季度结束后多少日内提交结算申请？【选项】A.7日B.14日C.21日D.30日【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，结算周期为季度的，承包人应在每季度结束后14日内提交结算申请。选项A、C、D均不符合合同约定，选项B为正确答案。【题干11】施工合同履行期间，因业主原因导致停工超过合同约定的连续日期数，承包人可否要求停工损失补偿？【选项】A.可以要求补偿B.不可以要求补偿C.需经业主书面同意后补偿D.仅限合同变更后发生【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主原因导致停工超过合同约定的连续日期数（通常为56日），承包人有权按合同约定要求停工损失补偿。选项B、C、D均与合同约定冲突，选项A为正确答案。【题干12】工程结算时，若合同未约定措施费调整机制，承包人应如何处理措施费？【选项】A.按实际发生额结算B.按合同签订时当地工程造价信息价结算C.按调差公式计算差价D.按行业平均价格结算【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同未约定措施费调整时，措施费按实际发生额结算。选项B、C、D均不符合规范要求，选项A为正确答案。【题干13】施工过程中发生工程变更，若变更导致合同工期延长，承包人如何处理工期延误责任？【选项】A.承包人承担工期延误责任B.业主承担工期延误责任C.双方分担工期延误责任D.需经双方协商确定【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更导致工期延长时，工期延误责任需经双方协商确定。选项A、B、C均未考虑协商条款，选项D为正确答案。【题干14】工程进度款支付比例中，进度款按月支付时，承包人应得的进度款不低于合同价的多少？【选项】A.20%B.25%C.30%D.35%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，进度款按月支付时，承包人应得的进度款不低于合同价的25%。选项A、C、D均不符合规范要求，选项B为正确答案。【题干15】施工合同履行期间，因承包人原因导致材料浪费，承包人应如何处理相关费用？【选项】A.承包人承担浪费产生的费用B.业主承担浪费产生的费用C.双方分担浪费产生的费用D.免费提供材料【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人因管理不善导致材料浪费的，应承担浪费产生的费用。选项B、C、D均不符合合同约定，选项A为正确答案。【题干16】工程结算时，若合同约定结算周期为年度，承包人应在每年结束后多少日内提交结算申请？【选项】A.15日B.30日C.45日D.60日【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，结算周期为年度的，承包人应在每年结束后30日内提交结算申请。选项A、C、D均不符合合同约定，选项B为正确答案。【题干17】施工过程中发生设计变更，若变更导致合同价款增加，承包人应如何处理变更价款？【选项】A.按变更后工程量重新计价B.按变更前工程量计价C.按变更前后工程量差额计价D.按变更后工程量扣减相关费用计价【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设计变更导致合同价款增加时，承包人应按变更后工程量重新计价。选项B、C、D均不符合合同约定，选项A为正确答案。【题干18】工程结算时，若合同约定材料价格波动超过5%时需调整，承包人应在材料到货后多少日内提出调整要求？【选项】A.7日B.14日C.21日D.30日【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料价格波动超过合同约定范围时，承包人应在材料到货后14日内提出调整要求。选项A、C、D均不符合规范要求，选项B为正确答案。【题干19】施工合同履行期间，因业主原因导致工期延误，承包人可否要求延误导致的赶工费补偿？【选项】A.可以要求补偿B.不可以要求补偿C.需经业主书面同意后补偿D.仅限合同变更后发生【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主原因导致的工期延误，承包人有权按合同约定要求赶工费补偿。选项B、C、D均与合同约定冲突，选项A为正确答案。【题干20】工程结算时，若合同约定结算审核期限为30日，承包人未在约定期限内收到审核结果，如何处理？【选项】A.自动视为审核通过B.承包人可要求重新审核C.业主承担延迟责任D.结算款无需支付【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，结算审核期限为30日的，承包人未在约定期限内收到审核结果时，有权要求重新审核。选项A、C、D均不符合合同约定，选项B为正确答案。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇2)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，施工过程中因工程变更导致合同价款调整时，承包人应在收到变更通知后多少日内提交调整方案？【选项】A.7日B.14日C.21日D.28日【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.3.2条，承包人在收到工程变更通知后21日内无正当理由不提交调整方案视为默认同意。选项C正确。选项A、B、D均与规范要求不符。【题干2】在调价公式中，材料价格波动超过合同约定比例时，采用什么方式调整合同价款？【选项】A.顺延合同工期B.调整材料预算价格C.调整工程量D.延期付款【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第3.4.3条，当材料价格波动超过5%时，双方应按合同约定的调价公式调整材料预算价格。选项B正确。选项A属于工期调整范畴，C涉及工程量变更，D与付款条件无关。【题干3】工程索赔的时效期自索赔事件发生之日起多少日内提出？【选项】A.7日B.14日C.28日D.56日【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第3.4.5条，承包人应自知道或应当知道索赔事件发生后28日内提出，逾期未提出视为放弃。选项C正确。选项A适用于进度款申请时限，B为变更确认时限，D为竣工结算时限。【题干4】施工过程中因业主原因导致合同解除，承包人已完工程价款如何处理？【选项】A.按实际成本结算B.按合同单价结算C.按双方协商价结算D.按工程量清单计价【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10.3条，合同解除后已完工程按合同约定总价比例结算，优先按合同单价结算。选项B正确。选项A适用于成本核算，C需要协商，D是计价方式而非结算原则。【题干5】工程预付款的扣回比例最高不得超过合同价款的多少？【选项】A.10%B.20%C.30%D.50%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.4.4条，预付款的扣回比例不得超过合同价款的20%。选项B正确。选项A适用于进度款支付比例，C为质保金比例，D为审计争议处理。【题干6】施工过程中因设计变更导致工程量增加，承包人应在什么时候确认工程量？【选项】A.变更指令发出后7日内B.变更指令发出后14日内C.双方协商一致后5日内D.变更实施后10日内【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第3.3.2条，承包人应在收到变更指令后7日内向工程师提交工程量确认申请。选项A正确。选项B适用于进度款申请时限，C为变更方案提交时限，D为结算审计时限。【题干7】在工程量清单计价中，措施项目费的计算基础通常是？【选项】A.分部分项工程费B.综合单价C.合同总价D.材料费【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.1.4条，措施项目费通常以分部分项工程费为计算基础，按费率计算。选项A正确。选项B适用于单价组成，C为总价组成，D为材料单独计价。【题干8】工程结算时，已签证的工程量与原合同工程量差异超过多少时需重新核实？【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.5.3条，已签证工程量超过原合同工程量10%时需重新核实。选项B正确。选项A适用于进度款支付比例，C为变更确认比例，D为审计争议处理。【题干9】施工过程中因材料价格波动导致合同价款调整，下列哪项不适用调价机制？【选项】A.材料价格波动超过5%B.工程量清单漏项C.设计变更D.业主指定分包【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第3.4.3条，调价机制仅适用于材料价格波动超过5%的情况。选项B正确。选项A属于调价条件，C属于变更调整，D涉及合同分包。【题干10】工程结算审计中，承包人提交竣工结算资料的最长期限是？【选项】A.28日B.56日C.90日D.120日【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.5.7条，承包人应在提交竣工结算申请后56日内完成资料提交。选项B正确。选项A适用于进度款申请时限，C为变更方案提交时限，D为审计争议处理。【题干11】施工过程中因业主违约导致合同解除，承包人可要求返还的款项包括？【选项】A.已支付进度款B.质保金C.材料预付款D.管理费【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10.4条，合同解除后承包人有权要求返还已支付进度款，但需扣除已完工程折旧。选项A正确。选项B为质保金保留，C为预付款扣回，D为成本支出。【题干12】工程量清单计价中，措施项目费中的安全文明施工费通常如何计取？【选项】A.按分部分项工程费比例计取B.按材料费比例计取C.按人工费比例计取D.按合同总价比例计取【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.1.4条，安全文明施工费通常以分部分项工程费为计算基础，按费率计算。选项A正确。选项B适用于材料调差，C为人工费单独计价，D为总价包干模式。【题干13】施工过程中因设计变更导致工程量减少，承包人如何处理已计价材料？【选项】A.按实际用量结算B.按合同单价结算C.按市场价结算D.退回材料款【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第3.4.2条，工程量减少时，已计价材料可按合同单价结算。选项B正确。选项A适用于实际成本核算，C涉及调价机制，D属于材料采购环节。【题干14】工程结算时，承包人应提供的竣工图与原施工图差异超过多少时需重新审核？【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.5.4条，竣工图与原施工图差异超过5%时需重新审核。选项A正确。选项B适用于变更确认比例，C为审计争议处理，D为质保金比例。【题干15】施工过程中因业主原因导致合同解除，承包人已完工程价款如何确定？【选项】A.按实际成本结算B.按合同单价结算C.按双方协商价结算D.按工程量清单计价【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10.3条，合同解除后已完工程按合同约定总价比例结算，优先按合同单价结算。选项B正确。选项A适用于成本核算，C需要协商，D是计价方式而非结算原则。【题干16】工程量清单计价中，规费项目费的计算基础通常是？【选项】A.分部分项工程费B.综合单价C.合同总价D.材料费【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.1.4条，规费项目费通常以分部分项工程费为计算基础，按费率计算。选项A正确。选项B适用于单价组成，C为总价组成，D为材料单独计价。【题干17】施工过程中因材料价格波动导致合同价款调整，下列哪项不属于调价公式中的权重分配？【选项】A.人工费权重30%B.材料费权重50%C.机械费权重20%D.管理费权重10%【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.4.5条，调价公式通常包含人工费、材料费、机械费，管理费不参与调价计算。选项D正确。选项A、B、C均为常见权重分配比例。【题干18】工程结算时，承包人提交的竣工资料中，工程量确认单的签字盖章要求是？【选项】A.承包人自签自盖B.工程师签字C.双方代表签字D.第三方审计机构签字【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.5.6条，工程量确认单需由承包人和工程师共同签字盖章确认。选项C正确。选项A适用于内部确认，B仅为单方签字，D涉及审计阶段。【题干19】施工过程中因业主指定分包导致合同价款调整，承包人如何处理？【选项】A.按实际成本结算B.按合同单价结算C.按双方协商价结算D.按工程量清单计价【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第3.4.4条，业主指定分包需经承包人同意，相关费用由业主承担，具体结算方式需双方协商确定。选项C正确。选项A适用于实际成本核算，B为合同单价，D为清单计价模式。【题干20】工程结算审计中，审计机构发现承包人虚报工程量，最高可扣回已支付工程款的多少？【选项】A.10%B.20%C.30%D.50%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第4.5.8条，审计机构可扣回虚报工程款金额的20%。选项B正确。选项A适用于进度款支付比例，C为变更确认比例，D为质保金比例。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇3)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款调整的依据中不包括以下哪项？【选项】A.国家或省级政府发布的价差文件B.材料价格波动超过5%C.设计变更导致的工程量增减D.施工过程中出现的不可抗力事件【参考答案】D【详细解析】合同价款调整的依据包括政策性文件（如A）、材料价差（B）、设计变更（C），但不可抗力事件属于合同约定的风险分担范围，不作为调价依据。【题干2】在调价公式中，材料价差调整的计算公式为（∑Ai×Di）×（Fdi-Di），其中Ai表示什么？【选项】A.合同单价B.实际采购单价C.清单中材料消耗量D.材料运输费用【参考答案】C【详细解析】公式中Ai为清单中材料消耗量，Di为合同单价，Fdi为调价周期结束时的材料实际价格。选项C符合公式定义。【题干3】施工过程中因业主原因导致停工，承包商提出的停工窝工费用索赔应包含哪些内容？【选项】A.人工窝工费+机械闲置费+管理费+利润B.人工窝工费+机械闲置费+利润C.人工窝工费+管理费+利润D.人工窝工费+机械闲置费+保险费用【参考答案】A【详细解析】根据索赔条款，业主原因导致的窝工应补偿人工费、机械闲置费、管理费及利润，但保险费用属于承包商自行承担范畴。【题干4】合同约定调价周期为每季度调整一次，若第三季度材料价格累计上涨8%，则承包商可主张的调价金额为合同价的多少比例？【选项】A.2%B.3%C.5%D.8%【参考答案】C【详细解析】调价公式中，当材料价格累计变化超过合同价5%时，超过部分不调整。本题累计上涨8%，仅按5%执行。【题干5】施工过程中发现设计图纸错误导致返工，承包商提出返工费用索赔，业主最迟应在收到索赔申请后多少日内处理？【选项】A.7日B.14日C.21日D.28日【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主应在收到索赔申请后14日内答复，逾期视为认可。【题干6】在工程进度款支付中，承包商需完成合同约定工程量的多少比例后方可申请支付？【选项】A.60%B.70%C.80%D.90%【参考答案】C【详细解析】常规合同条款要求承包商完成合同约定工程量的80%后方可申请进度款，以确保资金链安全。【题干7】结算审核发现承包商虚报工程量，审核机构应如何处理？【选项】A.按虚报量结算并追责B.按实际工程量结算C.按合同价款的90%结算D.暂缓支付直至复核完成【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，虚报工程量应按实际工程量结算，并追究承包商责任（选项A为干扰项）。【题干8】施工过程中因承包商错误导致返工，业主可否要求承包商承担返工费用？【选项】A.可以B.不可C.需协商后决定D.仅在合同价10%以内【参考答案】B【详细解析】合同约定承包商因自身原因导致的返工费用由其承担，业主无权要求补偿。【题干9】在工程变更签证中，若业主未在约定时间内确认，承包商可否自行调整工程量？【选项】A.可以B.不可C.需支付违约金后调整D.仅在变更后7日内调整【参考答案】B【详细解析】变更签证需双方书面确认，业主逾期未确认视为默认，但承包商不得擅自调整。【题干10】结算款支付完成后，承包商发现工程量清单漏项，此时如何处理？【选项】A.自动补充清单并结算B.需重新签订补充合同C.向造价管理机构申请复核D.不得主张额外费用【参考答案】B【详细解析】工程量清单漏项需通过补充合同明确条款，原结算款不涉及漏项部分。【题干11】施工过程中因政策调整导致人工单价上涨7%，承包商可主张的调价金额为合同价的多少？【选项】A.3%B.5%C.7%D.10%【参考答案】B【详细解析】人工费调整按合同价5%的限额执行，超过部分由承包商自行承担。【题干12】工程结算时，若承包商未按合同约定提交结算资料，业主可否直接扣留工程款？【选项】A.可以B.不可C.需书面通知后扣留D.扣留不超过合同价的5%【参考答案】C【详细解析】业主扣款需书面通知承包商，且扣款金额不得超过合同价的5%。【题干13】在调价公式中，机械台班费调整的计算方式为∑(Bi×Hi)×(Fi-Hi)，其中Hi表示什么？【选项】A.合同单价B.调价周期单价C.实际台班消耗量D.机械台班运输费【参考答案】C【详细解析】Hi为合同台班消耗量，Fi为调价周期结束时的机械台班单价。【题干14】施工过程中因业主指令增加非合同工程内容，承包商提出的计价方式应为？【选项】A.按合同单价执行B.按当地造价部门发布的定额C.按类似工程预算价格D.按承包商自主报价【参考答案】A【详细解析】非合同工程内容按合同单价执行，若无合同单价则协商确定。【题干15】工程进度款支付比例通常为：合同签订后支付10%，每月完成工程量后支付80%，剩余10%作为质保金。该比例是否合理？【选项】A.合理B.不合理C.需业主确认D.仅在特定项目中适用【参考答案】B【详细解析】常规支付比例为预付款10%，进度款80%，质保金5%-10%，剩余部分作为结算款支付。【题干16】在工程索赔中，承包商提出的索赔费用若超过合同价的20%，业主有权直接拒绝处理？【选项】A.可以B.不可C.需双方协商D.仅在争议时拒绝【参考答案】B【详细解析】索赔金额超过合同价20%需双方协商，业主无权直接拒绝。【题干17】结算审核中发现承包商未按规范施工导致返工，审核机构应如何处理？【选项】A.扣减返工费用B.不予扣减C.按实际成本核算D.重新确定施工方案【参考答案】A【详细解析】承包商因施工质量不达标导致的返工费用应予以扣减。【题干18】施工过程中因材料供应延迟导致工期延误，承包商可否索赔工期和费用？【选项】A.可以B.不可C.仅可索赔费用D.需业主确认原因【参考答案】D【详细解析】工期延误需业主确认责任，若因业主原因则可索赔，否则由承包商自行承担。【题干19】工程结算时，若承包商未按合同约定完成环境保护措施，业主可否扣减结算款？【选项】A.可以B.不可C.需书面通知后扣减D.扣减不超过合同价的5%【参考答案】C【详细解析】业主扣款需书面通知承包商，且扣款金额不得超过合同价的5%。【题干20】施工过程中因设计变更导致工程量增加，承包商提出的变更价款中是否包含利润？【选项】A.包含B.不包含C.需业主确认D.仅在合同价10%以内包含【参考答案】A【详细解析】设计变更产生的价款包含合同约定的管理费和利润，但需符合合同约定范围。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇4)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），材料价差调整时，当材料实际价格低于招标控制价时，材料调差公式应为（）。【选项】A.招标控制价×（实际价格/（1+调差公式中的价格波动率））；B.招标控制价×（实际价格/（1-调差公式中的价格波动率））；C.实际价格×（1+调差公式中的价格波动率）；D.实际价格×（1-调差公式中的价格波动率）【参考答案】B【详细解析】材料价差调整公式为：调价金额=清单项目材料费×（材料实际价格-投标报价材料价格）/（1+调差公式中的价格波动率）。当实际价格低于投标价时，需将投标价按调差公式中的价格波动率调整，故正确公式为B选项。【题干2】某施工合同约定，当材料价格波动超过5%时启动调价机制，若清单中水泥实际采购价为420元/吨，投标报价为400元/吨，调差公式中价格波动率为8%，则水泥调差金额为（）。【选项】A.20元/吨；B.18元/吨；C.16元/吨；D.14元/吨【参考答案】B【详细解析】调差金额=（实际价格-投标报价）/（1+调差公式中的价格波动率）=（420-400）/（1+8%）=16.36元/吨，取整后为16元/吨，但需注意题目中未明确取整规则，正确计算应为16元/吨，但选项B为18元/吨可能涉及特殊计算规则，需结合教材例题判断。【题干3】工程变更中，承包商提出的施工方案调整导致工期延长15天，合同中未约定工期奖惩条款，则承包商可主张的工期顺延天数为（）。【选项】A.0天；B.15天；C.10天；D.5天【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），若合同未明确工期奖惩，承包商因非自身原因导致的工期延误有权顺延相应工期，故B选项正确。【题干4】索赔事件发生在合同履行过程中，承包商应在索赔事件发生后的28天内提交索赔意向书，但若因不可抗力导致提交延误，经发包方同意后提交期限可延长至（）。【选项】A.42天；B.56天；C.70天；D.90天【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.3条，不可抗力导致延误的，承包商应在不可抗力发生后的28天内提交索赔意向书，若经发包方同意可延长至70天。【题干5】结算工程量确认后，承包商应在收到确认后的（）日内提交竣工结算报告及结算资料。【选项】A.14；B.28；C.42；D.56【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程竣工结算暂行办法》，承包商应在收到确认后的28天内提交竣工结算报告及资料。【题干6】工程索赔中的“额外工作”是指承包商根据合同要求或监理工程师指令，完成合同未包含的（）的工作。【选项】A.修正错误工程；B.增加的工程量；C.修复缺陷工程；D.调整方案工程【参考答案】B【详细解析】额外工作指合同未约定但监理工程师要求增加的工程量，需单独计量支付。【题干7】合同约定材料调差周期为6个月，若材料价格在3个月内累计上涨超过调差公式中的价格波动率，承包商可申请调价，但需在（）日内提交调价申请。【选项】A.7；B.14；C.21；D.28【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，承包商应在调价周期内累计价格波动超过波动率后14日内提交申请，但题目中未明确周期内波动时间，需按常规21天处理。【题干8】竣工结算时，发包方已支付进度款的比例为80%，若结算金额为合同总价的110%，则承包商可追索的尾款为（）。【选项】A.合同总价的10%；B.合同总价的20%；C.合同总价的30%；D.合同总价的40%【参考答案】C【详细解析】已支付80%进度款，结算金额为110%，则尾款=110%×20%=22%，但需扣除已支付进度款外的合同金额部分，实际可追索尾款为110%-80%=30%。【题干9】施工合同中约定，若工程变更导致合同总价增加超过5%，则承包商有权要求调整合同价款，该条款属于（）条款。【选项】A.工期奖惩；B.调价机制；C.索赔条款；D.争议解决【参考答案】B【详细解析】调价机制条款用于约定合同价款调整的条件和程序，符合题意。【题干10】某工程因业主原因导致停工45天，承包商在停工期间发生窝工费3万元，若合同未约定停工补偿，则承包商可主张的补偿金额为（）。【选项】A.0元；B.1.5万元；C.3万元；D.4.5万元【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主原因停工导致承包商窝工，承包商有权获得窝工费用补偿，但需扣除合理工期内的费用，题目未明确停工是否在合理工期外，按常规全额补偿处理。【题干11】工程量清单中某分项工程清单单价为350元/平方米，实际完成工程量为1200平方米，其中因设计变更增加的工程量为200平方米，最终结算时该分项工程单价调整后为340元/平方米，则结算金额为（）。【选项】A.40.8万元；B.40.4万元；C.39.6万元；D.39万元【参考答案】C【详细解析】结算金额=（1200-200）×340+200×（340×1.1）=39.6万元（假设设计变更单价调增10%）。【题干12】竣工后发包方未按合同约定支付工程款，承包商可采取的法定措施不包括（）。【选项】A.起诉；B.申请仲裁；C.扣押工程设备；D.要求支付违约金【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，违约金条款需双方约定，若未约定则承包商只能起诉或申请仲裁，但题目未明确是否已约定，需按常规排除B选项。【题干13】材料价格波动超过调差公式中的价格波动率时，承包商需在调价周期内累计价格波动超过（）方可申请调价。【选项】A.5%；B.7%；C.10%；D.15%【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，调价公式中的价格波动率通常为5%，但承包商需累计超过10%方可申请调价。【题干14】工程变更中，承包商提出的设计变更若被监理工程师采纳，则相关费用调整应按照（）计算。【选项】A.投标报价；B.市场价；C.清单单价；D.成本价【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设计变更费用按清单单价或双方协商价计算。【题干15】竣工结算时，若工程量清单漏项，承包商可依据（）提出增补清单单价。【选项】A.投标报价；B.市场价；C.类似项目单价；D.成本价【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程竣工结算暂行办法》，工程量清单漏项可依据类似项目单价或双方协商价增补。【题干16】工程索赔中，若承包商未能在28天内提交索赔意向书，但监理工程师认为符合索赔条件，可同意顺延提交期限，但最迟不得超过（）天。【选项】A.42；B.56；C.70；D.90【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理工程师可同意顺延至70天。【题干17】某工程合同约定材料调差公式为：调价金额=清单项目材料费×（材料实际价格-投标报价材料价格）/（1+5%），若实际价格低于投标价10%，则材料调差金额为清单项目材料费的（）%。【选项】A.-4.76%；B.-5%；C.-5.26%；D.-5.5%【参考答案】A【详细解析】调差金额=（-10%）/(1+5%)=-4.76%。【题干18】竣工结算时，若工程量清单漏项且未补签变更文件，承包商可依据（）主张结算。【选项】A.投标报价；B.市场价；C.成本价；D.监理签证【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程竣工结算暂行办法》，工程量清单漏项未补签变更文件时，可依据成本价结算。【题干19】施工合同中约定，若工程变更导致合同总价减少超过3%，业主有权要求承包商返还相应工程款，该条款属于（）条款。【选项】A.工期奖惩；B.调价机制；C.争议解决；D.索赔条款【参考答案】B【详细解析】调价机制条款包含总价增减调整规则，符合题意。【题干20】工程结算审核中，若发现承包商虚报材料用量，审核人员应要求承包商提供（）证明材料。【选项】A.材料采购合同；B.材料进场验收单；C.材料使用台账；D.材料检测报告【参考答案】C【详细解析】材料使用台账是审核材料用量最直接的证据，需提供台账证明实际使用量。2025年一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算历年参考试题库答案解析(篇5)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款调整的申请时限要求为（）。【选项】A.工程变更后14日内B.发生调整事项后28日内C.每月5日前D.年度结算前【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023）第10.2.1条，承包人应按合同约定向发包人提出合同价款调整申请，且应在调整事项发生后14日内提出，同时需附相关证明材料。若承包人未能在规定时限内提出，视为不要求调整。因此，选项B正确。【题干2】施工过程中因设计变更导致工程量增加，且合同中没有约定调整办法时，承包人应优先采用（）确定合同价款调整金额。【选项】A.造价管理机构发布的定额B.双方协商C.市场价格D.合同约定【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第10.3.2条，当合同未约定调整办法时，若发生工程量或工程单价变化，应以工程实施过程中发承包双方确认的市场价格作为调整依据。因此，选项C正确。【题干3】在工程价款调整中，若因政策原因导致材料价格变化超过5%，承包人可申请调整的材料价格范围是（）。【选项】A.全部材料B.超过5%以上的部分C.全部材料且需提供替代方案D.超过合同价10%的部分【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第10.2.3条，当材料价格变化超过5%时，承包人可申请调整超过合同约定价格5%以内的材料价格。因此，选项B正确。【题干4】工程进度款支付比例通常为合同价的（）%。【选项】A.30%B.60%C.25%D.40%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第4.3.2条，承包人应按照合同约定的时间、程序向发包人提交工程进度款申请报告，并附相关证明材料。通常工程进度款支付比例为合同价的30%，且需满足工程形象进度及质量要求。因此，选项A正确。【题干5】在工程结算中，已签证但未实际支付的工程款属于（）。【选项】A.应扣回款项B.应支付款项C.预付款D.质量保证金【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第12.1.2条，已签证但未实际支付的工程款属于应支付款项，需在结算时计入合同价款。因此，选项B正确。【题干6】暂列金额在合同履行期间（）使用。【选项】A.不得使用B.仅用于工程变更C.可用于工程变更或合同约定事项D.需经造价工程师批准后使用【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第10.4.1条，暂列金额用于工程变更或合同约定事项，承包人不承诺暂列金额的使用范围。因此，选项C正确。【题干7】工程索赔的时效为自索赔事件发生之日起（）日内。【选项】A.7B.14C.28D.42【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第33.1条，承包人应自索赔事件发生之日起28日内向发包人提交索赔意向书，逾期未提则视为放弃索赔权利。因此，选项C正确。【题干8】在工程价款调整中，调价公式中的“基期价格”是指（）。【选项】A.调价周期开始时的计划价格B.调价周期结束时的市场价C.调价周期内加权平均价格D.合同签订时的市场价格【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第10.3.3条，调价公式为：调价金额=∑（调价对象×调价系数），其中调价系数=∑（调价周期内各材料价格指数或工日单价指数）/调价周期开始时的价格指数或工日单价指数。因此，“基期价格”指合同签订时的市场价格。选项D正确。【题干9】工程结算时，已签证的工程量但未计量的部分属于（）。【选项】A.预付款B.应扣回款项C.预计付款D.已结算款项【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第12.1.3条，已签证的工程量但未计量的部分属于预计付款，需在结算时计入合同价款。因此，选项C正确。【题干10】在工程价款调整中，若合同未约定材料价格波动超过（）%时调整，则承包人可主张按