2025年二级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-解决建设工程纠纷法律制度历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)

2025年二级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-解决建设工程纠纷法律制度历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)2025年二级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-解决建设工程纠纷法律制度历年参考试题库答案解析(篇1)【题干1】根据《民法典》相关规定，建设工程施工合同无效但已验收合格的工程，承包人要求支付工程款应如何处理？【选项】A.承包人无权主张工程款B.按合同约定支付工程款C.按过错责任分担工程款D.参照政府定价标准支付【参考答案】C【详细解析】根据《民法典》第794条，建设工程施工合同无效但验收合格的，工程款可参照合同约定支付，但双方过错责任需承担相应损失。若双方均有过错，按过错比例分担工程款，故正确答案为C。【题干2】工程所在地发生不可抗力导致合同无法履行，承包人可主张工期顺延和费用索赔的期限是？【选项】A.自不可抗力发生之日起2年B.自合同解除之日起1年C.自不可抗力消除之日起3个月D.自工程修复完成之日起6个月【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第590条，不可抗力导致的工期顺延和费用索赔需在自不可抗力发生之日起2年内提出，超过期限将丧失主张权，故答案为A。【题干3】建设工程质量缺陷责任期自何时开始计算？【选项】A.工程竣工验收合格之日B.工程交付使用之日C.工程结算完成之日D.质量缺陷发现之日【参考答案】A【详细解析】《建设工程质量管理条例》第40条规定，质量缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算，且最低为设计文件规定的合理使用年限，故答案为A。【题干4】承包人未按合同约定完成工程，发包人可采取的违约责任形式不包括？【选项】A.责令返工B.拒绝支付工程款C.赔偿损失D.单方解除合同【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第781条，承包人未完成工程时，发包人可要求返工、赔偿损失或解除合同，但责令返工需在合理期限内提出且不得迟于验收后2年，选项A表述不完整，故排除。【题干5】工程款结算争议应优先通过哪种方式解决？【选项】A.诉讼B.仲裁C.招标投标程序D.行政调解【参考答案】B【详细解析】《招标投标法实施条例》第60条规定，工程款结算争议应优先通过仲裁解决，除非双方约定诉讼，故答案为B。【题干6】施工合同中约定“验收合格后10日内支付80%工程款”，若验收合格后第15日发包人未支付，承包人可主张？【选项】A.立即解除合同B.每日0.05%违约金C.逾期利息（LPR四倍）D.质量保证金抵扣【参考答案】C【详细解析】根据《民法典》第577条和第584条，逾期付款应支付逾期利息（LPR四倍），选项B违约金比例超过法定上限，故答案为C。【题干7】工程保修期内因承包人施工质量问题导致损失，发包人可向谁主张赔偿？【选项】A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.设计单位【参考答案】A【详细解析】《民法典》第789条明确，保修期内质量问题由承包人承担修复和赔偿责任，总包单位对分包单位质量问题承担连带责任，故答案为A。【题干8】工程停工后，承包人主张停工损失需满足哪些条件？【选项】A.发包人未按合同支付预付款B.不可抗力导致合同无法履行C.发包人未提供施工场地D.监理单位未签发施工许可证【参考答案】C【详细解析】《民法典》第805条要求承包人证明停工系因发包人未提供施工场地或专用材料设备，且及时通知后未恢复施工，故答案为C。【题干9】竣工日期确定中，若承包人未按期提交竣工报告，视为竣工日期为？【选项】A.合同约定竣工日B.发包人验收合格日C.承包人提交竣工报告日D.监理签认竣工日【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第10.4条明确，承包人未按期提交竣工报告视为合同约定竣工日，故答案为A。【题干10】工程总承包合同约定由总承包单位负责安全防护，分包单位未履行安全义务导致事故，总承包单位应如何处理？【选项】A.承担全部赔偿责任B.与分包单位承担连带责任C.仅承担管理责任D.拒绝承担责任【参考答案】B【详细解析】《安全生产法》第62条和《民法典》第791条要求总承包单位对分包单位安全问题承担连带责任，故答案为B。【题干11】工程款支付条件中，“按月计量支付”不包括以下哪种情形？【选项】A.完成合同约定工程量B.通过质量验收C.提交安全文明施工证明D.发包人确认变更工程量【参考答案】D【详细解析】“按月计量支付”要求完成工程量并验收合格，安全文明施工证明为额外条件，而变更工程量需单独确认，故答案为D。【题干12】工程索赔时效期间，承包人未在约定期间提出索赔，但能证明发包人知道或应当知道该事件，可否获得支持？【选项】A.可以，但需承担举证责任B.可以，无需举证责任C.不可支持D.可部分支持【参考答案】A【详细解析】《民法典》第786条允许因发包人过错导致的索赔时效中断，但承包人需举证发包人存在过错，故答案为A。【题干13】工程款支付证书逾期未签发，承包人可采取的救济措施不包括？【选项】A.向发包人主张逾期利息B.直接申请工程款支付担保C.解除合同D.向仲裁委员会申请财产保全【参考答案】B【详细解析】支付证书逾期不视为合同解除，但承包人可要求逾期利息和财产保全，工程款支付担保需通过合同约定或法院裁定，故答案为B。【题干14】工程结算争议中，双方约定仲裁机构未明确，应如何处理？【选项】A.由仲裁委员会指定B.由法院指定C.自动适用被告所在地仲裁机构D.争议无法解决【参考答案】A【详细解析】《仲裁法》第16条规定，约定不明确的，由仲裁委员会指定，故答案为A。【题干15】工程进度款支付中，若承包人未按合同约定提交进度计划，发包人可如何处理？【选项】A.暂停支付进度款B.直接扣除质量保证金C.加收滞纳金D.解除合同【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.2条允许发包人暂停支付进度款直至提交计划，故答案为A。【题干16】建设工程质量保修书有效期不得低于？【选项】A.1年B.2年C.5年D.10年【参考答案】A【详细解析】《建设工程质量管理条例》第40条规定，最低保修期限为设计文件合理使用年限，但不得低于1年，故答案为A。【题干17】工程款支付中，质量保证金预留比例不得低于合同金额的？【选项】A.3%B.5%C.10%D.20%【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第10.2条要求质量保证金比例不超过合同金额的5%，但预留比例不得低于3%，故答案为A。【题干18】工程总承包合同约定由总承包单位承担设计责任，但实际由设计单位完成，发生质量问题时责任如何划分？【选项】A.总承包单位全责B.设计单位全责C.总承包单位和设计单位连带责任D.发包人与设计单位连带责任【参考答案】C【详细解析】《民法典》第801条要求总承包单位对设计质量问题承担连带责任，故答案为C。【题干19】工程进度款支付条件中，“安全文明施工费”需在何时支付？【选项】A.竣工验收后B.每月工程款支付时C.年度结算时D.合同解除后【参考答案】B【详细解析】安全文明施工费通常按月计提并支付，与工程进度款同步支付，故答案为B。【题干20】工程验收合格后，承包人主张质量缺陷修复费用，需在缺陷发现之日起多久内向发包人提出？【选项】A.1年B.2年C.3年D.5年【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量管理条例》第40条规定，质量缺陷修复费用需在缺陷发现之日起2年内提出，故答案为B。2025年二级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-解决建设工程纠纷法律制度历年参考试题库答案解析(篇2)【题干1】根据《建设工程质量管理条例》，建设单位收到竣工报告后应当多少日内组织验收？【选项】A.15日B.30日C.60日D.90日【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第10条，建设单位收到竣工报告后应当60日内组织验收。未按时验收视为默认验收合格，逾期未提出异议的视为合格。选项C正确。【题干2】工程监理单位在发现施工质量问题时应当如何处理？【选项】A.立即报告建设单位B.自行整改并签字确认C.书面通知建设单位整改D.拒绝继续监理【参考答案】C【详细解析】《建设工程质量管理条例》第30条规定，监理单位发现施工质量问题的，应当书面通知建设单位整改并监督落实。选项C符合法定程序，监理单位无权自行整改或拒绝监理。【题干3】建设工程合同无效或被撤销后，当事人应返还财产的范围不包括哪些？【选项】A.资金占用费B.违法所得C.实际施工人的窝工费D.第三方交付的材料【参考答案】A【详细解析】《民法典》第157条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定，合同无效后返还财产仅指过错方获得的利益，不包括资金占用费。选项A错误。【题干4】工程竣工结算的时限要求是？【选项】A.竣工后15日内B.竣工后30日内C.竣工后60日内D.竣工后90日内【参考答案】C【详细解析】《建设工程质量管理条例》第10条明确竣工结算应在验收后60日内完成。选项C正确，逾期视为结算完成。【题干5】工程调解协议生效的条件是？【选项】A.双方自愿B.经仲裁机构确认C.由法院强制执行D.争议金额超过50万元【参考答案】A【详细解析】《民事诉讼法》第106条规定，经调解达成协议应制作调解书，经双方签收即生效。选项A正确，无需其他条件。【题干6】建设工程质量保修期限由谁确定？【选项】A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.政府主管部门【参考答案】A【详细解析】《建设工程质量管理条例》第12条明确保修期限由双方约定，但不得低于国家规定标准。选项A正确。【题干7】停工令的适用情形不包括？【选项】A.施工单位未取得施工许可证B.施工方案未经审批C.建设单位擅自压缩合理工期D.工程质量不达标【参考答案】C【详细解析】《建设工程质量管理条例》第6条规定，县级以上政府建设主管部门有权责令停工整改的情况包括A、B、D项，但未提及压缩工期。选项C错误。【题干8】工程竣工备案申请时限是？【选项】A.竣工后7日内B.竣工后15日内C.竣工后30日内D.竣工后60日内【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量管理条例》第9条要求建设单位在验收后15日内备案。选项B正确。【题干9】工程保修金扣除比例不得超过合同价款的？【选项】A.5%B.10%C.20%D.30%【参考答案】A【详细解析】《建设工程质量管理条例》第13条规定，保修金扣除不得超过合同价款的5%。选项A正确。【题干10】工程仲裁委员会的管辖范围由谁确定？【选项】A.仲裁协议约定B.当事人所在地C.争议工程所在地D.仲裁机构注册地【参考答案】A【详细解析】《仲裁法》第16条规定，仲裁委员会由仲裁协议约定，且不得违背强制性规定。选项A正确。【题干11】工程变更签证的时限要求是？【选项】A.发生后5日内B.发生后7日内C.发生后15日内D.发生后30日内【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，设计变更应在发生后7日内提出书面签证。选项B正确。【题干12】工程竣工备案材料中不包括？【选项】A.竣工报告B.质量验收文件C.设计变更单D.保修承诺书【参考答案】D【详细解析】备案材料要求包括A、B、C项，保修承诺书属于保修责任文件，非备案必备材料。选项D错误。【题干13】工程质保书的有效期不得低于？【选项】A.1年B.2年C.5年D.10年【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量管理条例》第13条规定，最低保修期限为屋面防水、卫生间防水5年，外墙面防水、防水工程3年，基础工程和主体结构工程设计文件规定的合理使用年限。选项B为屋面防水最低期限。【题干14】工程款支付条件中不包括？【选项】A.工程验收合格B.质保期满C.现场签证完成D.竣工备案完成【参考答案】B【详细解析】工程款支付条件包括验收合格、签证完成、备案完成等，质保期满与支付无直接关联。选项B错误。【题干15】工程保修责任主体不适用的情况是？【选项】A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.材料供应商【参考答案】C【详细解析】《建设工程质量管理条例》第12条明确施工单位、设计单位、建设单位的保修责任，监理单位不承担保修责任。选项C正确。【题干16】工程竣工结算争议应优先通过哪种方式解决？【选项】A.诉讼B.仲裁C.调解D.行业协会调解【参考答案】A【详细解析】《民事诉讼法》规定诉讼是终审程序，具有强制执行力。若双方未约定仲裁，应优先选择诉讼。选项A正确。【题干17】工程停工整改期限最长不得超过？【选项】A.30日B.60日C.90日D.120日【参考答案】B【详细解析】《建设工程质量管理条例》第16条规定，停工整改期限一般不超过60日，特殊情况需延期需报批。选项B正确。【题干18】工程质量缺陷处理费用由谁承担？【选项】A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【参考答案】A【详细解析】《建设工程质量管理条例》第42条规定，施工单位对质量缺陷承担返修责任及费用。选项A正确。【题干19】工程调解协议的效力取决于？【选项】A.当事人身份B.争议金额C.调解组织D.双方自愿【参考答案】D【详细解析】《民事诉讼法》第106条强调调解协议的效力基于双方自愿，与金额无关。选项D正确。【题干20】工程合同无效后，已完成的工程验收合格但未付款，如何处理？【选项】A.返还原物B.按实际成本结算C.优先受偿权D.拒绝付款【参考答案】B【详细解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定，合同无效后已完工程验收合格，按实际成本结算。选项B正确。2025年二级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-解决建设工程纠纷法律制度历年参考试题库答案解析(篇3)【题干1】根据《民法典》相关规定，建设工程合同无效后，当事人因合同取得的财产应当如何处理？【选项】A.归还原物或恢复原状B.按过错责任分担C.双倍返还D.归于双方共有【参考答案】C【详细解析】《民法典》第157条规定，合同无效或被撤销后，当事人因合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应当折价补偿。但建设工程合同涉及的特殊性在于，承包人完成的建设工程验收合格后，工程款应当支付，故无效后仍需支付合理报酬，因此正确答案为C。【题干2】工程款支付条件中，承包人未按约定施工导致质量不达标，发包人可否直接扣减工程款？【选项】A.可以扣减全部工程款B.可以扣减合理部分C.不得扣减D.需经鉴定确认【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人有权根据约定扣减工程款，但需以承包人违约造成的损失为限。若质量不达标，需经鉴定确定损失金额后，按比例扣减，而非全额扣减，故B正确。【题干3】工程结算争议中，双方协商不成时，应优先选择哪种争议解决方式？【选项】A.诉讼B.调解C.仲裁D.行业协会调解【参考答案】B【详细解析】《民事诉讼法》第122条及《建设工程施工合同（示范文本）》第10.4条均规定，协商不成时应优先选择调解。调解具有高效、经济的特点，且调解协议可申请司法确认，故B为正确选项。【题干4】工程款优先受偿权的行使期限为竣工后多久？【选项】A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月【参考答案】A【详细解析】《民法典》第807条明确工程款优先受偿权自竣工之日起算6个月内可主张，逾期未主张则丧失权利。此时间限制旨在保障工程款及时支付，避免权利滥用，故A正确。【题干5】施工合同解除后，已完成的工程如何处理？【选项】A.承包人自行拆除B.发包人按实际价值收购C.按合同约定补偿D.交由第三方验收【参考答案】C【详细解析】《民法典》第563条及《建设工程施工合同（示范文本）》第8.2条均规定，合同解除后，已完成的工程双方应协商确定补偿方式，通常按合同约定或实际成本补偿，故C正确。【题干6】建设工程质量争议中，双方对质量责任无约定时，如何划分责任？【选项】A.全部由承包人承担B.全部由发包人承担C.按过错比例分担D.发包人承担主要责任【参考答案】C【详细解析】《民法典》第802条及《建设工程质量管理条例》第40条均规定，质量争议中双方无约定时，按过错责任分担，故C正确。【题干7】工程款支付条件中，发包人未按约定支付工程款，承包人可采取的救济措施不包括哪项？【选项】A.起诉B.申请支付令C.优先受偿权D.限制发包人经营【参考答案】D【详细解析】《民事诉讼法》第216条规定支付令仅适用于债权债务关系明确且无其他争议的情形，而建设工程款支付令需经法院审查确认，且优先受偿权为法定权利，限制发包人经营需通过诉讼程序，故D不属于直接救济措施。【题干8】工程竣工结算争议中，双方可委托哪些机构进行造价审核？【选项】A.造价咨询单位B.第三方检测机构C.发包人指定单位D.承包人自行委托【参考答案】A【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023）规定，竣工结算争议中双方可委托具有相应资质的造价咨询单位进行审核，故A正确。【题干9】施工合同无效后，承包人已完成的工程如何处理？【选项】A.发包人无需支付B.按实际成本补偿C.承包人自行承担D.按合同约定支付【参考答案】B【详细解析】《民法典》第157条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第20条规定，合同无效后，承包人完成的建设工程需参照实际成本补偿，故B正确。【题干10】工程款支付条件中，承包人迟延提交竣工资料导致结算延误，发包人可否主张逾期付款违约金？【选项】A.可以主张全部违约金B.可以主张合理部分C.不得主张D.需经鉴定确认【参考答案】B【详细解析】《民法典》第584条及《建设工程施工合同（示范文本）》第10.6条均规定，迟延提交竣工资料导致结算延误的，发包人可主张合理违约金，但需以实际损失为限，故B正确。【题干11】工程款优先受偿权优先于哪些权利？【选项】A.抵押权B.质押权C.留置权D.税款【参考答案】A【详细解析】《民法典》第807条及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定，工程款优先受偿权优先于抵押权、质押权和留置权，但不得对抗已支付到期的建设工程质量保修金和法定优先权（如税费），故A正确。【题干12】施工合同解除后，已支付工程款如何处理？【选项】A.全部退还B.按比例退还C.承包人自行承担D.发包人无需返还【参考答案】B【详细解析】《民法典》第564条及《建设工程施工合同（示范文本）》第8.3条均规定，合同解除后，已支付工程款应按实际完成的工程量比例退还，故B正确。【题干13】建设工程质量争议中，双方对质量争议无约定时，应如何处理？【选项】A.承包人自行修复B.发包人承担修复费用C.双方协商解决D.交由第三方鉴定【参考答案】D【详细解析】《建设工程质量管理条例》第40条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第24条规定，质量争议无约定时，应交由第三方检测机构鉴定，故D正确。【题干14】工程款支付条件中，发包人未按约定支付工程款，承包人可主张的违约责任不包括哪项？【选项】A.起诉B.优先受偿权C.拒绝施工D.限制发包人经营【参考答案】C【详细解析】《民法典》第788条及《建设工程施工合同（示范文本）》第10.7条均规定，承包人可拒绝施工需以合同明确约定为前提，否则构成违约，故C不属于直接可主张的权利。【题干15】工程竣工结算争议中，双方可申请哪些机构进行鉴定？【选项】A.造价咨询单位B.检测机构C.质量监督站D.行业协会【参考答案】A【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023）及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第27条规定，竣工结算争议中双方可委托造价咨询单位进行造价鉴定，故A正确。【题干16】施工合同无效后，承包人主张工程款优先受偿权是否有效？【选项】A.有效B.无效C.需经法院确认D.仅限合同有效时【参考答案】A【详细解析】《民法典》第807条及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第6条规定，工程款优先受偿权不因合同无效而丧失，承包人仍可主张，故A正确。【题干17】工程款支付条件中，承包人未按约定施工导致质量争议，发包人可否主张质量保证金？【选项】A.可以主张全部保证金B.可以主张合理部分C.不得主张D.需经鉴定确认【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》第10.5条及《建设工程质量保证金管理办法》规定，质量保证金扣减需以实际损失为限，故B正确。【题干18】建设工程合同无效后，双方如何处理已完成的工程？【选项】A.承包人自行拆除B.按实际成本补偿C.发包人无偿接收D.交由第三方验收【参考答案】B【详细解析】《民法典》第157条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第20条规定，合同无效后，已完成的工程按实际成本补偿，故B正确。【题干19】工程款支付条件中，发包人逾期支付工程款超过多久，承包人可主张逾期利息？【选项】A.30日B.60日C.90日D.120日【参考答案】A【详细解析】《民法典》第588条及《建设工程施工合同（示范文本）》第10.8条均规定，逾期支付工程款超过30日的，承包人可主张逾期利息，故A正确。【题干20】工程款优先受偿权是否适用于未竣工的工程？【选项】A.适用B.不适用C.仅限验收合格工程D.需经法院确认【参考答案】C【详细解析】《民法典》第807条及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第3条规定，工程款优先受偿权仅适用于已竣工并验收合格的工程，未竣工工程不享有此权利，故C正确。2025年二级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-解决建设工程纠纷法律制度历年参考试题库答案解析(篇4)【题干1】根据《民法典》规定，建设工程合同纠纷的诉讼时效期间为多少年？【选项】A.1年B.2年C.3年D.5年【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第188条，普通诉讼时效为2年，建设工程合同纠纷适用该规定。选项B正确。选项A对应短期时效（如消费纠纷），选项C、D为特殊时效或长期时效适用场景，与题干无关。【题干2】施工合同无效但已实际履行的，双方如何主张权利？【选项】A.请求法院或仲裁机构确认合同效力B.依据合同主张违约责任C.按过错责任分担损失D.按实际履行情况结算工程款【参考答案】D【详细解析】根据《民法典》第794条，合同无效但已履行的，当事人可请求法院或仲裁机构返还财产、赔偿损失；实际履行困难的，可折价补偿。选项D“按实际履行情况结算工程款”是折价补偿的具体表现，正确。选项A为程序性权利，选项B、C未体现合同无效的特殊处理规则。【题干3】工程款支付条件中，承包人未按施工图纸施工导致质量问题，发包人应如何处理？【选项】A.拒绝支付全部工程款B.拒绝支付超出质量问题的工程款C.按合同约定比例扣减工程款D.要求承包人返工并索赔【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第8.3条，承包人施工质量问题导致返工的，发包人可从质量问题部分的工程款中扣除返工费用。选项B正确。选项A适用承包人严重违约情形，选项C无明确比例依据，选项D属于承包人权利而非发包人支付条件。【题干4】竣工结算程序中，双方未在约定期限内确认工程量的，如何处理？【选项】A.造价管理机构直接核定工程量B.拒绝支付任何工程款C.按合同约定争议解决方式处理D.承包人自行确定工程量【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），争议工程量应通过协商或法律途径解决。选项C正确。选项A需造价管理机构介入需双方同意，选项B、D违反合同约定。【题干5】工程质量争议中，双方对质量等级有异议时，应优先采用哪种鉴定方式？【选项】A.第三方检测机构鉴定B.发包人单方委托鉴定C.承包人单方委托鉴定D.造价工程师评估【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第60条，质量争议应委托具有相应资质的第三方检测机构鉴定。选项A正确。选项B、C单方委托无效，选项D评估不具法律效力。【题干6】工程款优先受偿权行使的期限是自竣工之日起多少日内？【选项】A.15日B.30日C.60日D.90日【参考答案】B【详细解析】根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权若干问题的批复》第4条，承包人应自竣工之日起30日内向法院申请。选项B正确。选项A为诉讼时效起算时间，选项C、D无法律依据。【题干7】停工通知程序中，发包人未提前15日书面通知承包人停工，承包人可如何主张权利？【选项】A.拒绝接受停工通知B.要求继续施工并索赔C.向劳动部门投诉D.直接解除合同【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款第10.2条，发包人未提前15日书面通知停工的，承包人有权要求继续施工并索赔停工损失。选项B正确。选项A、C、D未体现合同约定和法定权利。【题干8】违约责任中，承包人未按约定提交竣工资料导致罚款，罚款金额不得超过合同金额的多少？【选项】A.5%B.10%C.20%D.30%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第8.4条，违约金不得超过合同金额的5%。选项A正确。选项B对应《民法典》第585条一般违约金上限，选项C、D无依据。【题干9】签证效力问题中，承包人未按约定程序提交工程量签证，发包人可如何处理？【选项】A.直接认可签证内容B.拒绝支付相关工程款C.要求承包人重新提交D.按实际施工情况结算【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第8.2条，承包人未按程序提交签证的，视为未发生相应费用。选项B正确。选项A、C违反程序性规定，选项D需以合法签证为前提。【题干10】竣工备案条件中，未完成竣工验收的工程不得办理备案，该规定依据是？【选项】A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《城乡规划法》D.《施工许可证管理办法》【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第10条，未经验收备案不得备案。选项B正确。选项A、C、D分别对应施工许可、规划许可等不同环节。【题干11】索赔时效问题中，承包人未在约定时限内提出索赔，但发包人未超过诉讼时效，如何处理？【选项】A.索赔失效B.仍可主张但需证明理由C.可主张但需承担额外费用D.需重新约定索赔程序【参考答案】B【详细解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第20条，索赔主张未在约定期限内提出但未超过诉讼时效的，仍可主张。选项B正确。选项A错误，选项C、D无法律依据。【题干12】质量保证金预留比例中，双方未约定时，承包人预留的比例不得低于合同金额的？【选项】A.3%B.5%C.10%D.20%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第12.4条，双方未约定时，预留比例不得低于3%。选项A正确。选项B对应保修金比例，选项C、D无依据。【题干13】施工许可证问题中，未取得施工许可证擅自施工的，责令停工后继续施工的，如何处理？【选项】A.不予处罚B.没收违法所得C.处罚款并赔偿损失D.拒绝支付工程款【参考答案】C【详细解析】根据《建筑法》第64条，擅自施工被责令停工后继续施工的，处罚款并赔偿损失。选项C正确。选项A错误，选项B仅针对初次违法。【题干14】工程保险范围中，承包人未投保工程一切险的，发包人可如何主张权利？【选项】A.拒绝支付全部工程款B.要求承包人补办保险C.自行购买保险并追偿D.解除合同【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第12.5条，承包人未投保工程一切险的，发包人有权要求补办。选项B正确。选项A、C、D超出合同约定范围。【题干15】竣工日期确定问题中，因承包人原因导致逾期竣工，竣工日期如何确定？【选项】A.实际竣工日B.合同约定日C.承包人申报日D.发包人确认日【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第13.2条，逾期竣工以实际竣工日为准。选项A正确。选项B、C、D仅在无逾期时适用。【题干16】验收程序中，未按合同约定进行中间验收的，如何处理？【选项】A.顺延工期B.承包人自行验收C.发包人直接组织验收D.承包人承担验收费用【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.3条，未按约定验收的，由发包人负责组织验收。选项C正确。选项A适用承包人通知义务，选项B、D无依据。【题干17】变更签证问题中，承包人提出的变更超出合同范围，如何处理？【选项】A.按变更内容执行B.拒绝执行并索赔C.按合同约定比例执行D.需重新签订补充协议【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.4条，超出合同范围的变更需签订补充协议。选项D正确。选项A、B、C未体现合同变更程序。【题干18】质量争议解决方式中，双方对质量等级无异议但工程量有争议时，应优先采用？【选项】A.造价工程师评估B.第三方检测机构鉴定C.仲裁机构裁决D.诉讼程序【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，争议工程量应先由造价工程师评估。选项A正确。选项B适用于质量争议，选项C、D程序复杂。【题干19】优先受偿权顺位问题中，建设工程款优先于以下哪种债权受偿？【选项】A.抵押权B.质押权C.留置权D.应收账款【参考答案】A【详细解析】根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权若干问题的批复》第3条，建设工程款优先于抵押权、质押权、留置权、应收账款受偿。选项A正确。选项B、C、D均在其顺位之后。【题干20】索赔程序问题中，承包人未按约定时限提出索赔，但发包人认可其索赔内容，如何处理？【选项】A.索赔失效B.经发包人确认后有效C.需重新约定索赔程序D.承包人承担发包人损失【参考答案】B【详细解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第20条，索赔主张虽逾期但经发包人认可的，仍可主张。选项B正确。选项A错误，选项C、D无法律依据。2025年二级建造师-建设工程法规及相关知识（官方）-解决建设工程纠纷法律制度历年参考试题库答案解析(篇5)【题干1】根据《民法典》相关规定，建设工程合同无效后，已完成的施工方工程款应如何处理？【选项】A.由施工方全额退还给业主B.由业主按实际成本价支付C.参照合同约定支付合理费用D.由法院或仲裁机构根据公平原则调整【参考答案】C【详细解析】根据《民法典》第794条，建设工程施工合同无效时，施工方可以参照合同约定主张工程款，但需扣除超过合同价值的部分。选项C正确，选项B错误因无合同效力，选项A和D未体现合理费用原则。【题干2】某工程因业主未按约定支付进度款，承包商于2023年5月1日发送催款函，业主未回复。若承包商于2024年3月1日提起诉讼，诉讼时效是否已过？【选项】A.时效已过B.时效中断C.时效中止D.时效延长【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第188条，诉讼时效为3年，自权利人知道或应当知道权利受损之日起算。本案中，承包商2023年5月1日主张权利，至2024年3月1日已满10个月，诉讼时效已过，选项A正确。【题干3】双方书面约定争议提交某仲裁委员会解决，但未明确约定仲裁机构名称，该仲裁协议是否有效？【选项】A.有效B.无效C.需补充协议D.由法院指定机构【参考答案】B【详细解析】根据《仲裁法》第16条，仲裁协议需明确仲裁机构。本案未约定具体机构，协议无效，选项B正确。【题干4】工程竣工验收后，承包商未按约定提交竣工备案报告，业主能否直接主张质量保证金？【选项】A.可以主张B.需承包商书面承诺C.需双方协商D.需向主管部门投诉【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金扣留需承包商书面同意。选项B正确，选项A错误因程序不合法。【题干5】工程款支付条件中，“按约定完成工程”是否包含通过验收？【选项】A.包含B.不包含C.需合同特别约定D.以监理签字为准【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程款支付条件明确约定“按约定完成工程并验收合格”，选项A正确。【题干6】施工方擅自停工导致工期延误，承包商可采取哪些措施？【选项】A.直接解除合同B.要求停工令并赔偿C.申请法院强制执行D.要求业主承担违约金【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包方擅自停工需业主下达停工令，否则不得解除合同。选项B正确，选项A错误。【题干7】工程款优先受偿权顺位中，哪项优先于抵押权？【选项】A.建设工程价款B.消费者交付的房款C.建设工程价款和消费者房款D.其他债权【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第807条，工程款优先受偿权优先于抵押