二零二五年度市政工程补充协议工期延误及注意事项_第1页
二零二五年度市政工程补充协议工期延误及注意事项_第2页
二零二五年度市政工程补充协议工期延误及注意事项_第3页
二零二五年度市政工程补充协议工期延误及注意事项_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度市政工程补充协议工期延误及注意事项甲方（建设单位）：_______地址：____________________法定代表人：____________________乙方（施工单位）：_______地址：____________________法定代表人：____________________一、工期延误原因及责任划分1.因不可抗力因素导致的工期延误，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等，经双方确认后，工期相应顺延。2.因甲方原因导致的工期延误，包括但不限于设计变更、资料不齐全、资金不到位等，责任由甲方承担，工期相应顺延。3.因乙方原因导致的工期延误，包括但不限于施工质量、进度不达标、人员配备不足等，责任由乙方承担，工期不得顺延。二、工期延误处理1.甲方应于工期延误发生后__小时内，以书面形式通知乙方，并说明延误原因。2.乙方应在接到甲方通知后__小时内，确认延误原因，并书面回复甲方。3.双方应就工期延误的原因进行协商，并在__天内达成一致意见。4.若双方就工期延误原因及处理方案无法达成一致，可提交仲裁或诉讼解决。三、工期延误赔偿1.因甲方原因导致的工期延误，甲方应按照主合同约定的违约金标准向乙方支付赔偿。2.因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照主合同约定的违约金标准向甲方支付赔偿。3.若工期延误原因双方均有责任，则按各自责任比例分担违约金。四、注意事项1.双方应严格按照主合同约定的时间节点完成各项工作，确保工程进度。2.任何一方因特殊情况需要调整工期，应提前__天书面通知对方，并经双方协商一致后方可调整。3.工期延误期间，双方应继续履行主合同约定的其他义务。4.双方应积极配合，确保工程顺利进行。五、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他1.本协议作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论