2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共600题）1、与发行股票相比，发行债券融资的优点是（）。A.企业财务负担小B.企业经营灵活性高C.便于调整资本结构D.无需第三方担保【答案】C2、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分析计量法【答案】A3、板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？()A.泛碱B.空鼓C.翘曲D.脱落【答案】B4、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A5、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A6、（2020年真题）下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B7、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D8、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】B9、某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。A.1000B.-1000C.300D.-300【答案】A10、下列关于通风与空调工程的说法，错误的是（）。A.防火风管和排烟风管使用的材料应为可燃材料B.风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格C.空调水管道系统应进行强度和严密性试验D.风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实【答案】A11、施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。符合要求的，由（）签认。A.施工单位技术负责人，专业监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.施工单位项目技术负责人，专业监理工程师D.施工单位项目技术负责人，总监理工程师【答案】B12、下列关于投标人编制投标报价的原则中，说法正确的是（）。A.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价中的所有内容B.投标人的投标报价不得低于所有投标人平均成本C.投标人的投标报价中某一子项高于招标控制价对应子项的应予废标D.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格【答案】D13、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D14、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范【答案】D15、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为()万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B16、在张某故意伤害李某一案的审查起诉阶段，检察院适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，下列事项中，张某与李某可以就哪一事项进行协商？A.此案的证据能否认定吴某故意伤害罪以及对秦某的伤情鉴定能否采信B.吴某对秦某的赔偿数额，要否对秦某赔礼道歉C.该案应适用的《刑法》条款D.该案对吴某的量刑问题【答案】B17、在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.14C.15D.17【答案】A18、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C19、（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30【答案】A20、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】D21、采用设备系数法估算和建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C22、订货计划通常采用（），以便把不同自然属性（如规格、质量、技术条件、代用材料）和交货条件反映清楚。A.表格形式B.合同形式C.卡片形式D.电文形式【答案】C23、工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B24、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.124C.126D.108【答案】D25、我国颁布的质量管理体系认证依据标准的编码是()A.GB/T19001B.GB/T19004C.GB/T19000D.GB/T19011【答案】A26、凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经（）检查认可。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位D.项目经理【答案】B27、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（）。A.建设管理费B.设备原价C.进口设备抵岸价D.设备运杂费【答案】D28、某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和4天，则应组织()个专业工作队。A.3B.4C.6D.7【答案】D29、某企业向银行借款，甲银行年利率7.8%，每年计息一次；乙银行年利率7.5%，每季度计息一次，则（）。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.甲乙两银行的实际利率不可比【答案】B30、施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。A.按设计规范编制的加固处理方案B.经该项目设计单位认可的加固处理方案C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】B31、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D32、施工组织设计审查的基础是()。A.施工单位编审手续齐全B.建设单位申请施工的手续齐全C.监理单位资质达标D.有符合质量标准的试验室【答案】A33、以下行为可以适用我国《刑法》的是：A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金B.福建省某国家机关工作人员赵某因探亲去美国，在美国诈骗他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金C.我国某军校教官张某因公务出国去菲律宾，囚财物被盗，为生活所迫抢夺他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，井处或者单处罚金D.日本公民罗布一郎将代为保管的我国公民赵某的财物非法占为已有，数额较大，拒不退还，按照我国《刑法》应当处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金【答案】A34、某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。A.2300B.2550C.2630D.2930【答案】B35、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20【答案】D36、某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5650D.6328【答案】B37、总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A38、下列说法错误的是()。A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达C.BIM具有模型的完备性D.BIM具有模型信息的一致性【答案】B39、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（）。A.将顺序进行的工作改为搭接进行B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间C.提高某些工作的劳动效率D.组织有节奏的流水施工【答案】A40、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B41、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C42、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察方案C.督促勘察单位完成工作内容D.勘察成果报告【答案】C43、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B44、工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。A.1B.2C.5D.6【答案】B45、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B46、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B47、在组织建组设织工及程计流划水安施排工需时要，而根将据计施划工任务划分成的子项称为（）。A.流水节拍B.施工段C.工作面D.施工过程【答案】D48、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为4天、3天、2天；3天、2天、2天；4天、2天、5天和3天、2天、4天。则流水施工工期为（）天。A.19B.21C.22D.25【答案】C49、在建筑工程施工验收统一标准的规范体系中，作为支持性标准的施工工艺操作规程属于()标准。A.企业B.行业C.部门D.国家【答案】A50、监理工程师控制物资供应进度的工作内容是()A.决定物资供应分包方以及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】C51、流水施工方式所具有的特点不包括()。A.尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短B.施工现场的组织、管理比较复杂C.专业工作队能够连续施工D.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件【答案】B52、根据带有工作日坐标体系的时标网络计划编制的工程进度计划表指的是（）。A.计算进度计划表B.工作日进度计划表C.日历进度计划表D.时间进度计划表【答案】B53、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的()而影响工期时，才能批准工程延期。A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期【答案】C54、当初步设计有详细设备清单时，计算比较具体，精确性较高的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.类似工程预算法D.概算指标法【答案】A55、在非节奏流水施工中，通常采用（）法计算流水步距。A.累加数列错位相减取大差B.最大公约数C.最小公倍数D.累加数列相减取大差法【答案】A56、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.审核竣工结算D.对变更方案进行技术经济分析【答案】A57、下列确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.建设工程设计单位配合施工的能力B.施工单位项目经理部组织能力C.已完工程项目的实际进度D.建设工程总进度目标对施工工期的要求【答案】D58、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A59、（2017年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】B60、根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（）以上，由发包人承担其涨价风险。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】A61、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（）万元人民币。A.204.0B.248.9C.252.9D.257.2【答案】D62、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。A.第二阶段审核一般都为现场审核B.主要包括监理单位遵守法律.法规情况C.主要包括审核监理单位的管理体系文件D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】C63、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告【答案】B64、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的（）对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.工程停工回复单B.工程复工回复单C.监理通知回复单D.质量事故报告【答案】C65、在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.均方差C.变异系数D.中位数【答案】B66、在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水施工工期D.流水强度【答案】D67、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行（）。A.见证取样B.专项检验C.平行检验D.抽样检查【答案】A68、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B69、甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司与丁监理公司共同C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D70、采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）。A.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款【答案】A71、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。A.采购设备表B.拟采购设备表C.采购计划D.设备供求调查【答案】B72、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（）之积。A.拟完工程量和实际单价B.拟完工程量和计划单价C.已完工程量和实际单价D.已完工程量和计划单价【答案】B73、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A74、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准中，同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】B75、工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D.擅自修改设计【答案】C76、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。A.质量计划B.质量文件C.质量信息D.质量手册【答案】B77、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B78、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B79、根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理【答案】D80、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B81、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】B82、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由()组织。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.专业监理工程师【答案】B83、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A84、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C85、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法为()A.多方案报价法B.突然降价法C.先亏后盈法D.不平衡报价法【答案】D86、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.中位数和标准偏差B.算术平均数和中位数C.算术平均数和变异系数D.标准偏差与变异系数【答案】B87、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用【答案】C88、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】A89、某一新建小区的公共建筑单项工程的土建工程概算为300万元，采暖工程概算为20万元，给水排水工程概算为15万元，通风工程概算为10万元，机械设备及安装工程概算为25万元，电气、照明工程概算为15万元，电气设备及安装工程概算为30万元，则该小区公共建筑的建筑工程概算为()万元。A.360B.390C.330D.415【答案】A90、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】A91、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证【答案】A92、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B93、某双代号网络计划中，已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。A.5B.7C.9D.11【答案】B94、（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。A.质量手册B.质量计划C.质量记录D.作业文件【答案】D95、在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D96、下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是()A.土地使用权出让金B.融资费用C.专有技术转让费D.样品样机购置费【答案】B97、国际工程项目建设安装工程费用构成中，属于盈余的是（）。A.现场管理费B.总部管理费C.分包费D.风险费【答案】D98、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C99、（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.施工总进度计划表B.投资计划年度平衡表C.工程项目进度平衡表D.工程建设总进度计划表【答案】C100、关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是（）。A.虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系B.虚箭线所代表的工作不消耗时间C.虚箭线代表的可能是虚工作，也可能是实工作D.虚箭线所代表的工作不消耗资源【答案】C101、某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于（）。A.施工与管理不到位B.设计差错C.使用不当D.操作工人素质差【答案】A102、城市轨道交通建设工程专项验收是指为保证城市轨道交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由（）负责的验收。A.建设单位B.监理单位C.运营单位D.政府有关部门【答案】D103、监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。A.旁站B.专检C.平行检验D.巡视【答案】B104、甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】A105、对高强度螺栓连接副终拧扭矩的施工质量检测，应在终拧（）之后、（）之内完成。A.1h，48hB.2h，48hC.1h，24hD.2h，24h【答案】A106、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D107、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分别为（）。A.4天，750元B.4天，450元C.4天，0元D.2天，0元【答案】C108、进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（），不高于（）。A.30%；60%B.60%；90%C.30%；90%D.50%；60%【答案】B109、工程开工前，应由（）组织召开工程设计技术交底会议。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】C110、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C111、关于公检法机关的组织体系及其在刑事诉讼中的职权，下列哪些说法是正确的A.公安机关上下级是领导与被领导关系，上级公安机关发现下级公安机关作出的立案决定有错误的，可以予以撤销B.人民法院上下级是监督指导关系，上级人民法院可以撤销或者改变下级人民法院的裁判C.检察院实行双重领导，一方面对政府负责，一方面受最高检、上级检察院领导D.人民法院职权分为审判权以及为保障审判权的实施而享有的其他职权【答案】A112、评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.适用功能是否满足质量目标和标准【答案】A113、室外工程可根据（）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】C114、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】B115、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（）。A.m3/根B.个/mC.樘/mD.m/根【答案】C116、质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位和监理单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和分包单位D.施工单位和建设单位【答案】A117、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C118、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D119、在进度计划实施中进行调整，若（）则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。A.项目总工期允许拖延B.项目计算工期小于计划工期C.偏差发生在非关键线路D.总时差不等于零【答案】A120、对施工质量验收时不符合要求的检验批，经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的，该检验批应（）。A.重新进行验收B.在设计单位到场后验收C.协商验收D.予以验收【答案】D121、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B122、下列评价指标中，()属于动态指标。①投资利润率②投资收益率③财务净现值④内部收益率⑤投资报酬率A.①②B.③④C.②③D.④⑤【答案】B123、在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是（）。A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工【答案】A124、下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。A.项目实施的总体部署B.各子系统进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标D.工程施工和设备安装进度【答案】D125、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位【答案】A126、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范【答案】D127、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。A.改进施工工艺B.采用更先进的施工机械C.增加每天的施工时间D.改善劳动条件【答案】C128、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.23【答案】D129、凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经（）检查认可。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位D.项目经理【答案】B130、由总包单位或设备安装单位采购的设备，（）应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。A.施工单位技术负责人B.项目监理机构C.建设单位D.设备安装工程师【答案】B131、工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B132、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告【答案】D133、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量（）。A.与分包单位承担连带责任B.与建设单位承担连带责任C.承担监理责任D.与设计单位承担连带责任【答案】C134、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B135、检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.有关部门【答案】C136、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责B.本案承运人签发的提单属于预借的提单C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】A137、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失50万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用1.2万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，监理人应批准的补偿金额为（）万元。A.50.0B.51.2C.59.5D.60.7【答案】B138、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.不合理的施工方案B.计划安排不周密C.施工安全措施不当D.施工设备不配套，选型失当【答案】B139、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C140、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A141、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是（）。A.机械费上涨B.工资水平上涨C.遇雨季导致工期延长D.工程范围发生变更【答案】D142、关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（）。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【答案】B143、如果施工单位擅自改动审查批准施工组织设计的实质性内容，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。A.工程暂停令B.监理通知单C.审查通知D.变更通知单【答案】B144、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位质量负责人，专业监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.项目经理，专业监理工程师D.施工单位项目负责人，总监理工程师【答案】D145、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D146、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收【答案】B147、施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】B148、（2019年真题）当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B149、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】C150、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B151、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D152、工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。A.预备费B.建设期利息C.设备及工器具购置费D.联合试运转费【答案】D153、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A154、在项目财务评价中，当借款偿还期()时，即认为方案具有清偿能力。A.小于基准投资回收期B.大于基准投资回收期C.小于贷款机构要求期限D.大于贷款机构要求期限【答案】C155、设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（）。A.质量责任制B.制造检验技术标准C.工序交接检查验收记录D.设计变更记录【答案】A156、设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（）。A.质量责任制B.制造检验技术标准C.工序交接检查验收记录D.设计变更记录【答案】A157、（2018年真题）卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C158、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理因素的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.有关方拖欠资金，资金不到位D.不可靠技术的应用【答案】A159、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差，经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响，则该偏差值应（）。A.大于总时差，小于自由时差B.大于总时差，大于自由时差C.小于总时差，小于自由时差D.小于总时差，大于自由时差【答案】D160、（2020年真题）卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法【答案】B161、屋面工程防水等级为Ⅱ级时，若选用合成高分子防水卷材，规范规定其最小厚度不应水于下列哪一数值？()A.0.8mmB.1.0mmC.1.2mmD.1.5mm【答案】D162、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】C163、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C164、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】D165、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括()A.采用更先进的施工方法B.增加每天的施工时间C.实施强有力的施工调度D.增加施工作业面【答案】A166、下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B167、下列选项中，属于工程勘察设计阶段的投资控制的主要工作的是（）。A.项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据B.总监理工程师对专业监理工程师的审査意见进行审核，签认后报建设单位审批C.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单D.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜【答案】D168、关于检察院审查起诉后的处理方式，下列哪一说法是错误的？A.故意伤害案，经过鉴定属于轻微伤，检察院应当作出不起诉决定B.行贿案，查明本案没有行贿事实存在，检察院应当作出不起诉决定C.故意杀人案，经二次退回补充侦查,检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉决定D.紧急避险过当案，检察院可以作出不起诉决定【答案】B169、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【答案】B170、下列费用中，属于建筑安装工程施工机械台班单价的组成费用的是（）。A.大型机械进出厂及安拆费B.财产保险费C.仪器仪表使用费D.施工机械临时故障排除所需的费用【答案】D171、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D172、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发（）。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理通知回复单D.监理协议单【答案】B173、某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C174、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C175、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D176、在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【答案】C177、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.限期撤出施工现场B.重新试验检测，合格后方可使用C.就地销毁D.降低标准使用【答案】A178、在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确立建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为()A.工程项目B.工程项目前期工作计划C.工程项目年度计划D.工程项目进度平衡计划【答案】A179、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。A.基本原理和原则不同B.基本理念和思维方式不同C.关注点和目标不同D.使用方法（工具）不同【答案】C180、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工作面【答案】A181、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构【答案】D182、将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是（）。A.水刷石B.斩假石C.干粘石D.弹涂【答案】C183、下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是()A.总体算术平均数B.样本算术平均数C.样本中位数D.总体标准偏差【答案】D184、项目监理机构批准工程延期的根本原则是（）。A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成的【答案】D185、工程中采用新工、新材料的，应由()及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B186、某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。A.10123.92B.10427.64C.10528.88D.10844.74【答案】A187、对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计划。A.平行作业B.搭接作业C.流水作业D.顺序作业【答案】A188、（2022年真题）工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理（2022年真题）工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理（2022年真题）工程师的行为是（）。A.解除了施工承包单位的责任B.认可施工进度计划的合理性C.批准了工程延期D.同意延长合同工期【答案】B189、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D190、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。A.建矿费用B.勘测费用C.场地费用D.海洋保险费【答案】C191、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年【答案】B192、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。A.3B.5C.6D.8【答案】C193、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D194、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。A.工期、成本和利润B.工期、成本，但不包括利润C.工期，但不包括成本D.成本，但不包括工期【答案】B195、某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A196、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.开工报审表【答案】D197、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是（）。A.S曲线比较法B.香蕉曲线比较法C.前锋线比较法D.列表比较法【答案】C198、关于工程网络计划的说法，正确的是()A.关键线路上的工作均为关键工作B.关键线路上工作的总时差均为零C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】A199、在工程质量事故处理中，对所有质量事故无论经过技术处理，通过检查鉴定验收还是不需专门处理的，均应有明确的（）。A.计算过程B.书面结论C.过程报告D.检验证明【答案】B200、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D201、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.认证机构D.质量监督机构【答案】B202、关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】D203、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B204、为验证结构的安全性，业主委托某科研单位对模拟结构进行破坏性试验，由此产生的费用属于（）。A.建设单位管理费B.建筑安装工程费用C.工程建设其他费用中的研究试验费D.工程建设其他费用中的咨询费【答案】C205、（2019年真题）采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D206、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列有关其他项目清单的表述正确的是（）。A.中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能将其纳入合同结算价款中B.材料、工程设备暂估价应由投标人确认单价C.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费D.暂估价是为解决现场发生的零星工作的计价而设立的【答案】A207、实践中，一般把从每件产品检测得到的某一质量数据即质量特性值视为（）。A.总体B.个体C.样本D.子样【答案】B208、关于石材幕墙要求的说法，正确的是：()A.石材幕墙与玻璃幕墙、金属幕墙安装的垂直度允许偏差值不相等B.应进行石材用密封胶的耐污染性指标复验C.应进行石材的抗压强度复验D.所有挂件采用不锈钢材料或镀锌铁件【答案】B209、根据《计价规范》的规定，下列说法中错误的是（）。A.国有资金投资项目必须采用工程量清单计价B.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据C.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行规范除工程量清单等专门规定外的其他规定D.补充项目清单由工程造价管理机构编制【答案】D210、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（）。A.第三级，且由两位数构成B.第四级，且由两位数构成C.第三级，且由三位数构成D.第四级，且由三位数构成【答案】D211、某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。A.621.15B.634.61C.402.48D.432.67【答案】C212、流水强度是指某专业工作队在()A.一个施工段上所完成的工程量B.单位时间内所完成的工程量C.一个施工段上所需资源的数量D.单位时间内所需某种资源的数量【答案】B213、在组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为()。A.流水节拍B.施工段C.工作面D.施工过程【答案】D214、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C215、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划【答案】D216、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】C217、在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是()A.合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程B.准确分解投资限额数量C.多层次控制设计工作D.提高投资估算的合理性和准确性【答案】D218、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B219、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B220、流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是（）。A.非节奏流水B.固定节拍流水C.加快成倍节拍流水D.一般成倍节拍流水【答案】A221、当初步设计有详细设备清单时，计算比较具体，精确性较高的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.类似工程预算法D.概算指标法【答案】A222、关于盗窃罪与侵占罪的认定，下列哪一说法是错误的？A.乙乘坐出租车，下车后准备到后备箱提取行李，出租车司机甲驾车迅速离开获取乙行李的，由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪B.乙乘坐出租车，下车后正在整理自己财物，乘客甲发现车内有一名贵手机，迅速上车，吩咐出租车司机驾车离开，甲获取该手机的，由于乙在车旁，车内乙的手机属于乙占有，甲成立盗窃罪C.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，两小时后，乘客甲发现该手机后将其拿走的，对乙来说，其手机属于遗忘物，故甲成立侵占罪D.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，晚上出租车司机甲清理出租车，发现该手机，据为己有的，由于司机已经占有乙的手机，故司机甲成立侵占罪【答案】C223、某道路工程划分为4个施工过程，4个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）天。A.7和20B.7和25C.8和24D.8和22【答案】D224、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D225、编制建设工程物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.制定物资生产和运输计划C.制定物资招标进度计划D.制定物资采购成本计划【答案】A226、两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()A.30㎡B.45㎡C.60㎡D.75㎡【答案】B227、（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。A.检验批施工完成后就可以验收B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收C.检验批应在分项工程验收后验收D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】D228、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资控制目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A229、某人以年8%的单利借出15000元，借款期为3年；收回后，以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第13年年终可以获得复本利和是（）万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6589【答案】D230、某工程由5个施工过程组成，分为4个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过44天，则流水节拍的最大值为（）天。A.4B.5C.6D.7【答案】B231、下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A.投资规划不当B.材料代用C.工期拖延D.施工质量有问题【答案】A232、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。A.土方回填数量为0.26m3B.管理费、利润合价为77.41元C.机械费单价为38.12元/m3D.清单项目综合单价为82.84元/m3【答案】D233、下列费用中，应列入建安工程间接费的是()A.拟建企业生产职工培训费B.失业保险费C.生产工人劳动保护费D.夜间施工费【答案】B234、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.质监站【答案】B235、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【答案】D236、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B237、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。A.质量监督机构B.建设单位C.总监理工程师D.项目监理机构【答案】D238、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B239、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.审查物资供应情况分析报告B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应分包方式D.负责业主方供应物资的订货【答案】A240、某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.2000B.2300C.2500D.2800【答案】B241、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C242、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明()。A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加B.压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】A243、某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。A.21B.22C.26D.27【答案】B244、钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（），且同类构件不应少于（）件。A.10%，3B.10%，2C.9%，3D.9%，2【答案】A245、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差为零D.关键工作的总时差最小【答案】D246、建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收【答案】B247、工程质量竣工验收的作用之一是检验（）的质量。A.工程设计B.施工过程C.工程勘察D.最终产品【答案】D248、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？A.本案被告为县工商局B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求【答案】A249、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。A.施工单位B.供货单位C.建设单位D.质检单位【答案】C250、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为()。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期【答案】B251、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？()A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ【答案】A252、下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C253、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？A.本案的赔偿义务机关为一审法院B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】B254、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为()万元。A.35.77B.37.57C.39.27D.39.4