中建八局土石方合同范本

中建八局土石方合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：中建八局[具体分公司名称]统一社会信用代码：[代码]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话]乙方（承包方）：名称：[公司全称]统一社会信用代码：[代码]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话]鉴于甲方拟将[工程名称]的土石方工程发包给乙方，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：土石方的开挖、运输、回填、平整等工作。具体包括但不限于按照甲方提供的施工图纸和技术要求，对施工现场的土方、石方进行挖掘、破碎、装车、运输至指定地点，并进行回填和场地平整，达到设计标高和质量标准。负责施工现场的临时排水、降坡等安全防护措施的设置和维护，确保施工安全。清理施工过程中产生的废弃物和杂物，保持施工现场的整洁。4.工程范围：以甲方提供的施工图纸和现场实际界定的范围为准。二、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.总工期：[X]日历天。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、质量标准1.乙方应严格按照国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，工程质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB502022018）等相关标准的合格要求。2.若工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同采用[固定总价/单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括但不限于土石方工程的人工费、材料费、机械设备费、运输费、管理费、利润、税费等乙方完成本合同约定工程内容所需的一切费用。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，经甲方审核确认后，于次月[具体日期]前支付至已完工程价款的[X]%。结算款：工程竣工经甲方验收合格后，乙方应在[X]日内提交工程结算报告，甲方在收到结算报告后[X]日内完成审核。审核无误后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。质量保证金：质量保证金在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]日内无息退还。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利：有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方整改不符合要求的事项。对乙方提交的工程量报告和结算报告进行审核，有权提出异议并要求乙方提供相关证明材料。在乙方严重违约的情况下，有权解除合同并要求乙方承担违约责任。2.义务：按合同约定的时间和方式支付工程款。在开工前[X]日内向乙方提供施工图纸、地质勘察报告等相关资料，并进行技术交底。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时组织工程竣工验收和结算审核工作。（二）乙方权利和义务1.权利：按照合同约定的时间和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料和必要的协助。2.义务：严格按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程顺利完成。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全和周边环境不受污染。服从甲方的现场管理，接受甲方的监督检查，对甲方提出的整改要求及时进行整改。负责施工过程中的人员、设备、材料等的管理和安全，承担因自身原因造成的安全事故和损失。按照规定提交工程进度报告、结算报告等相关资料，并保证资料的真实、准确、完整。工程竣工后，负责清理施工现场，将场地移交给甲方。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误和经济损失由甲方承担。因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费等。2.乙方违约责任：若乙方未按合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。若工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因返工导致工期延误，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。乙方违反安全生产、环境保护等规定，造成安全事故或环境污染的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。乙方未经甲方书面同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。七、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同约定的其他义务。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至双方履行完毕合同全部义务、工程质量保修期满且款项结清后终止。2.本合同一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等法律效力。3.本