2025年监理工程师之土木建筑目标控制过关检测试卷A卷附答案

2025年监理工程师之土木建筑目标控制过关检测试卷A卷附答案

单选题（共500题）1、针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。A.旁站监理B.专人检查C.技术改造D.质量控制点【答案】D2、（2022年真题）工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B3、应用ABC分析法选择价值工程对象，是将（）的零部件或工序作为研究对象。A.生产工艺复杂B.价值系数髙C.成本比重大D.功能评分值高【答案】C4、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度【答案】B5、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度计划的方法是（）。A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短该线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】B6、实践中，一般把从每件产品检测得到的某一质量数据即质量特性值视为（）。A.总体B.个体C.样本D.子样【答案】B7、在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是（）。A.加工处理收集到的实际进度数据B.调查分析进度偏差产生的原因C.实际进度与计划进度的对比分析D.跟踪检查进度计划的执行情况【答案】D8、设备装配、试车和整机性能检测是设备制造质量的综合评定，（）应当组织设备的调整试车和整机性能检测。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A9、编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（）。A.及时得到工程预付款B.使监理工程师及时下达开工令C.听取监理工程师的建设性意见D.编制施工进度控制工作细则【答案】C10、施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进场使用。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理C.监理工程师D.施工项目技术负责人【答案】C11、为了使单位工程动用目标具体化并以此作为形象进度的控制标志，施工进度应按（）分解。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目【答案】C12、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。A.签收时间B.签发时间C.签收人D.发文人【答案】A13、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B14、铝合门窗安装施工时，推拉门窗扇开关力不应大于：()A.250NB.200NC.150ND.100N【答案】D15、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400【答案】C16、总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B17、下面的应用点中，()不是施工阶段的应用。A.5D施工模拟B.人流分析C.场地规划D.工厂预制加工【答案】B18、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C19、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A20、（2017年真题）工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。A.决策B.勘察C.施工D.设计【答案】C21、质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位和监理单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和分包单位D.施工单位和建设单位【答案】A22、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A23、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（）。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】B24、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D25、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.施工过程和流水强度B.流水节拍和流水步距C.工作面和施工段D.成倍节拍和流水节奏【答案】C26、下列不属于建设工程管理的行为主体的是（）。A.政府部门B.建设单位C.工程建设参与方D.社会【答案】D27、施工进度计划实施中常用的检查方式是()。A.不定期的现场实地检查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集施工绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B28、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D29、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1)在建工程损失10万元；(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3)施工机具损坏损失1万元；(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，项目监理机构应批准的索赔金额为()万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B30、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D31、在建设工程质量特性中，（）是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性【答案】B32、下列针对工程质量检测机构的说法，正确的是（）。A.需要对涉及结构的装修项目抽样检测和对进入施工现场的建筑材料.构配件的见证取样检测B.检测机构负责制定资质标准C.市.县人民政府建设主管部门负责检测机构的资质审批D.检测机构是具有独立法人资格的中介机构【答案】D33、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差【答案】C34、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是()A.估算工程量单价合同B.固定总价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B35、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。A.施工单位，监理机构，建设单位B.建设单位，施工单位，总监理工程师C.监理单位，施工单位，建设单位D.供货单位，监理机构，施工单位【答案】A36、（）主要用于对标准设备的采购。A.市场采购B.向生产厂家订货C.招标采购D.赊购【答案】A37、见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】D38、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B39、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】B40、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对()进行评审。A.质量合格标准B.合格供货厂商C.适宜运输方式D.工艺方案的合理性【答案】B41、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元/件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系，若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为()元／件。A.1400B.1650C.2100D.2400【答案】D42、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D43、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。A.质量监督机构B.建设单位C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】D44、规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.材料供应单位【答案】C45、根据《标准施工招标文件》中通用条款规定，承包人通常只能获得工期补偿，但不能得到费用和利润补偿的事件是（）。A.异常恶劣的气候条件B.承包人遇到不利物质条件C.法律变化引起的价格调整D.发包人要求承包人提前竣工【答案】A46、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C47、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A48、建筑出入口应根据场地条件、建筑使用功能、交通组织以及安全疏散等要求进行设置，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】B49、“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的（）原则。A.关系管理B.全员参与C.改进D.以顾客为关注焦点【答案】D50、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D51、（2019年真题）关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】B52、某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。A.机械台班费B.机械台班折旧费C.机械使用费D.机械租赁费【答案】B53、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B54、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是（）。A.S曲线比较法B.香蕉曲线比较法C.前锋线比较法D.列表比较法【答案】C55、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括（）。A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D56、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A57、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。A.调增的不予调整，调减的予以调整B.调增和调减均予以调整C.调增和调减均不予调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】A58、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A59、将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月（或旬）进行分解，并用实务工程量、货币工作量及形象进度表示，是按（）分解。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目【答案】B60、根据《建设工程监理规范》，分项工程完工后，验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.专业监理工程师【答案】D61、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B62、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告【答案】B63、在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。A.程序性审查B.内容性审查C.内部性审查D.外部性审查【答案】A64、下列建设工程可以不实行监理的是（）。A.国家重点建设工程B.小型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用国际组织贷款的工程【答案】B65、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】C66、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】D67、某建设项目工程总承包方为了协助业主进行项目总进度目标的控制，对项目的总进度目标进行了分析和论证，编制了项目总进度纲要。在总进度目标论证时做了以下工作：A.①一②一③一⑥一④一⑤B.①一③一②一⑥一④一⑤C.①一③一②一⑤一④一⑥D.①一④一⑥一⑤一③一②【答案】D68、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A69、某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.5800B.6300C.6500D.6800【答案】B70、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A71、编制物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.确定物资的来源C.有足够的资金D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间【答案】A72、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5【答案】B73、下列()软件无法完成建模工作。A.TeklaB.MagiCADC.ProjectWiseD.Revit【答案】C74、当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，得到的是索赔金额，这种方式运用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.修正的实际费用法【答案】B75、（2018年真题）按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析【答案】D76、下列选项中属于资金筹集成本主要特点的是（）。A.在资金使用多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关【答案】C77、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。A.编制阶段性设计进度计划B.定期检查设计工作实际进展情况C.协调设计各专业之间的配合关系D.建立健全设计技术经济定额【答案】B78、某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（）万元。A.78.60B.74.67C.79.93D.93.29【答案】A79、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（）负责。A.业主代表B.政府质量监督员C.监理工程师D.施工项目经理【答案】C80、建设工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，（）应当履行保修义务。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B81、在设备工器具费及设备购置费中，国产标准设备原价一般按（）计算。A.带有备件出厂价B.定额估价C.系列设备插入估价D.不带备件出厂价【答案】A82、对涉及工，程应设由计（文）件转修交改原的设工计程单变位更修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B83、在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。A.监理单位技术负责人B.现场监理员C.测量专业监理工程师D.总监理工程师【答案】C84、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B85、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。A.对拟建项目做出初步的经济评价B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议D.回顾、分析项目管理和执行情况【答案】D86、关于建设工程发包的说法错误的是（）。A.建设单位在组织发包时可以任意压缩工期B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.不得暗示设计单位违反工程建设强制性标准D.采取保证建设工程质量安全的相应措施【答案】A87、建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（）。A.一般为1年，最长不超过2年B.一般为2年，最长不超过5年C.一般为2年，最长不超过10年D.设计的合理使用年限【答案】A88、2015年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2015年12月实际工程结算款应为（）万元。A.180B.184C.216D.220【答案】B89、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。A.②③①④⑤B.①②③④⑤C.②①③④⑤D.③②①⑤④【答案】A90、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.过程评价D.管理的系统方法【答案】D91、按建设工程特点的不同，定额可分为()等。A.行业定额和企业定额B.人工消耗定额和材料消耗定额C.建筑工程定额和安装工程定额D.预算定额和概算定额【答案】C92、下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（）。A.编制设计阶段工作计划B.编制施工总进度计划C.编制单位工程施工进度计划D.编制工程年.季.月实施计划【答案】A93、卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。A.过程方法B.系统方法C.评价方法D.整合方法【答案】A94、某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。A.40B.20C.-20D.-40【答案】A95、（2020年真题）监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】B96、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率D.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【答案】B97、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。A.影响因素多B.质量波动大C.检验特殊性D.终检局限性【答案】D98、总投资收益率是()与总投资之比。A.年销售收入B.年销售利润斗年贷款利息C.年销售收入+年折旧费及摊销费D.年销售利润十年贷款利息斗年折旧费及摊销费【答案】B99、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A100、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()。A.政府主管部门B.建设单位C.安全生产监督机构D.工程监理单位【答案】B101、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B102、施工进度计划实施中常用的检查方式是()A.不定期地现场实地抽查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集工程绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B103、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A104、在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是()A.优选设计单位B.编制设计大纲C.参与主要材料、设备选型D.提供设计基础资料【答案】C105、下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A106、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】B107、编制（）时，应明确旁站的部位和要求。A.施工组织设计B.施工方案C.监理规划D.监理实施细则【答案】C108、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C109、向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（）审核设计变更文件和处理相关事宜。A.原设计负责人B.建设单位代表C.总监理工程师D.采购方负责人【答案】C110、对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，不能列入施工进度计划的是（）。A.钢筋混凝土构件的现场制作B.钢筋混凝土构件的运输C.该建设工程的装饰工程D.该建设工程的主体结构工程【答案】B111、国际上，将BIM模型的深度分为几级？()A.3B.4C.5D.6【答案】C112、项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（）。A.建立的对象不同B.服务的范围不同C.控制的目标不同D.作用的时效不同【答案】D113、采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。A.单位生产能力估算法B.指标估算法C.生产能力指数法D.比例估算法【答案】B114、关于国务院机构的设置程序，下列说法正确的是：A.国务院组成部门的设立、撤销与变更，应当由国务院提出方案，国务院全体会议讨论通过后，由总理提请全国人民代表大会决定B.国务院法制办公室的设立，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定C.中国民用航空总局的变更，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定D.国家卫生与计划生育委员会法制司下属行政复议处的设立，由国家卫生与计划生育委员会提出方案，报国务院机构编制管理机关批准【答案】B115、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D116、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。A.重新划分施工段，增加工作面B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量C.明确计划任务，实行包干奖励D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】A117、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。A.工程质量管理体系B.ISO质量管理体系C.工程项目质量控制系统D.质量目标控制体系【答案】A118、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】D119、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.组织C.经济D.技术【答案】C120、反映项目的偿债能力的指标是()。Ⅰ.投资；Ⅱ.偿债备付率；Ⅲ.利息备付率；Ⅳ.借贷偿还期A.IB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D121、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（）。A.新增清单项目的综合单价应当由监理工程师提出B.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目施工方案提交发包人批准C.新增清单项目综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费用不能再做调整D.新增清单项目应由额外工程处理，承包人可选择或者不做【答案】B122、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.被动控制C.主动控制D.动态控制【答案】D123、某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本为800万元，产品销售价格为1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品的变动成本为1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点是()A.5.71%B.32.00%C.45.71%D.80.00%【答案】D124、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。A.设备工器具购置费B.设备购置费C.工具器具及生产家具购置费D.设备运杂费【答案】C125、单位工程质量竣工验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.监理单位、质监站D.施工单位、质监站【答案】B126、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C127、（2019年真题）在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【答案】B128、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段【答案】B129、当建设项目只有一个单项工程时，采用二级预算编制形式，由建设项目总预算和（）组成。A.分部工程预算B.单项工程综合预算C.单位工程预算D.综合预算表【答案】C130、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？()A.施工单位的直接费B.施工单位的其他直接费C.设计费D.建设单位的研究试验费【答案】D131、对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当（）。A.批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用B.批准相应的人工、材料、机具费C.批准相应的措施项目费D.不予批准【答案】D132、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A133、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。＜br>A.17B.20C.23D.24【答案】C134、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A135、工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。A.组织B.搭接C.工艺D.平行【答案】A136、分项工程质量合格的条件是（）。A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】C137、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价人【答案】A138、监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（）。A.设计依据和设计规模B.环保设施和防震防灾C.工艺流程和项目组成D.设计参数和设计标准【答案】D139、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D140、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。A.BIM组织架构的建立即B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】B141、在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的()。A.勘察规划B.勘察方案C.勘察管理文件D.勘察工作责任制【答案】B142、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（）应按程序重新审查。A.建设单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C143、为了使单位工程动用目标具体化并以此作为形象进度的控制标志，施工进度应按（）分解。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目【答案】C144、工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。A.≤5%，≤5%B.≤5%，≤10%C.≤10%，≤5%D.≤10%，≤10%【答案】C145、某公司发行票面额为3000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为15%，则其资金成本率为（）。A.10.31%B.12.37%C.14.12%D.15.46%【答案】D146、（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理【答案】D147、一般抹灰中的高级抹灰表面平整度的允许偏差，下列哪个是符合规范规定的？()A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】C148、在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期B.工期.费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.工期.费用和利润【答案】D149、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项中属于全员参与基本内容的是（）。A.建立组织的发展前景B.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合C.确立组织结构.职责权限和相互关系D.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】B150、（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。A.提前插入时间B.工艺间歇时间C.组织间歇时间D.间歇时间【答案】A151、根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同有效的是()。A.以欺骗胁迫的手段订立的合同B.损害社会公共利益的合同C.代理人签订的合同D.违反法律、行政法规签订的合同【答案】C152、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.4天和9个B.4天和4个C.2天和3个D.2天和9个【答案】D153、关于刑罚，下列哪一选项正确？A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令【答案】C154、BIM构件资源库中，下列不属于应对构件进行管理的信息是()。A.命名分类B.文件大小C.文件格式D.材质信息【答案】B155、工程质量事故的技术处理方案，一般应由（）提出。A.原设计单位B.工程检测单位C.施工单位D.政府质量监督部门【答案】C156、下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C157、关于侦查，下列说法错误的是？A.张三故意杀人一案，在补充侦查阶段，张三死亡的，应当撤销案件B.搜查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行C.搜查的时候，应当有被搜查人及他的家属、邻居以及见证人同时在场D.勘验、检查时，必须出示勘查证，否则，该勘验、检查笔录不得作为定案的根据【答案】A158、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定的外，质量保证金的扣留原则上采用（）。A.在支付工程进度款时逐次扣留B.在工程竣工前三个月按比例扣留质量保证金C.工程竣工时一次性扣留质量保证金D.双方约定的其他方式【答案】A159、新材料不符合强制性标准规定，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证。A.建设行政主管部门B.拟采用单位C.监理单位D.设计单位【答案】B160、某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。A.2575.50B.2655.50C.2657.40D.2657.92【答案】D161、某产品的目标成本为1800元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.192B.24C.32D.18【答案】B162、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C163、工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】D164、钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（），且同类构件不应少于（）件。A.10%，3B.10%，2C.9%，3D.9%，2【答案】A165、项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（）。A.签发监理通知单B.签发工作联系单C.签发工程暂停令D.提交监理报告【答案】C166、在建设工程施工质量控制中，下列属于监理工程师审查施工单位编制的施工组织设计基本内容的是（）。A.现场施工管理机构是否配备了相应的质量管理人员B.资金.劳动力.材料.设备等资源供应计划应满足工程施工需要，施工方法及技术措施应可行与可靠C.施工质量保证措施是否符合现行的规范.标准D.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系【答案】B167、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C168、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。A.工程质量管理体系B.ISO质量管理体系C.工程项目质量控制系统D.质量目标控制体系【答案】A169、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】D170、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A171、下列抽样检验方法中，（）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。A.简单随机抽样检验法B.分层随机抽样检验法C.系统随机抽样检验法D.多阶段抽样检验法【答案】A172、实施建设工程所需要的设备和材料是根据设计而来的。设计单位必须提出（），以便进行加工订货或购买。A.采购清单B.设备清单C.设备资料D.采购资料【答案】B173、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？A.本案的赔偿义务机关为一审法院B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】B174、法官与律师的相互关系应当遵守最高人民法院与司法部制定发布的有关规定，下列哪些做法违反了相关规定？A.法官开庭时发现一方的律师沈某是其过去的同事，没有主动回避B.律师裘某约请主办法官童某吃饭，了解所代理案件的案情C.某律师事务所主办的所刊发表法官彭某的文章D.某律师事务所举办法律实务研讨会，邀请法官周某出席演讲【答案】A175、在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。A.强调大质量观B.顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】B176、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间有置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D177、下列关于注册建筑师不予注册的叙述，哪条是与规定一致的？()A.因受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满2年的B.因在建筑设计中犯有错误受行政处罚，自处罚决定之日起至注册之日不满2年的C.因在建筑设计相关业务中犯有错误受撤职以上处分，自处分决定之日起至注册之日不满5年的D.受吊销注册建筑师证书的行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的【答案】B178、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.纯随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】A179、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B180、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】D181、针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。A.旁站监理B.专人检查C.技术改造D.质量控制点【答案】D182、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差为零D.关键工作的总时差最小【答案】D183、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.限期撤出施工现场B.重新试验检测，合格后方可使用C.就地销毁D.降低标准使用【答案】A184、为防止卷材下滑，卷材屋面的坡度不宜超过()。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】D185、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A186、某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。A.234.28B.237.66C.239.20D.239.27【答案】D187、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20【答案】B188、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D189、门窗工程中，安装门窗前应对门窗洞口检查的项目是：()A.位置B.尺寸C.数量D.类型【答案】B190、香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（）。A.ES曲线和LS曲线B.ES曲线和EF曲线C.LS曲线和LF曲线D.ES曲线和LF曲线【答案】A191、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师签字C.施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字D.专业监理工程师签字【答案】C192、在工程项目质量控制系统运行的主要工作中，工程变更由（）审核无误后签发。A.专业监理工程师B.技术负责人C.总监理工程师D.建设单位【答案】C193、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工方案时，应重点审查施工方案的（）和质量保证措施是否符合相关规定和标准。A.编审依据B.编审程序C.编审方法D.编审原则【答案】B194、（2020年真题）关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D195、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性B.复核工程付款账单，签发付款证书C.定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】A196、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A197、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。A.第二阶段审核一般都为现场审核B.主要包括监理单位遵守法律、法规情况C.主要包括审核监理单位的管理体系文件D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】C198、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是。A.硅灰B.矿渣粉C.硅粉D.粉煤灰【答案】C199、对监理通知单内容有异议，施工单位应在（）小时内向监理提出书面报告。A.8B.12C.24D.48【答案】C200、在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。A.年度建设资金平衡表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度计划项目表D.工程项目进度平衡表【答案】B201、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】B202、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D203、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A204、在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】B205、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程勘察、设计D.工程施工【答案】B206、建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中。应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡【答案】A207、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控【答案】B208、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.认证机构D.质量监督机构【答案】B209、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（）。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】C210、根据《计价规范》的规定，下列计日工生效原则的描述中，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】A211、关于门窗工程施工说法，错误的是（）。A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法【答案】D212、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】B213、质量管理体系是文件化的管理体系，（）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】B214、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B215、工程施工过程中一旦出现工程质量缺陷，项目监理机构应按规定的程序予以处理。施工过程中的质量缺陷可分为（）。A.永久质量缺陷和暂时质量缺陷B.可整改质量缺陷和不可整改质量缺陷C.一般质量缺陷和特殊质量缺陷D.新质量缺陷和旧质量缺陷【答案】B216、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工期固定条件下最低工程总成本B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程总成本最低时资源均衡使用【答案】C217、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的()而影响工期时，才能批准工程延期。A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期【答案】C218、关于人民陪审员，下列哪一说法是错误的？A.甲曾因过失犯罪，受过刑事处罚，不得担任人民陪审员B.乙作为人民陪审员，他的回避需由院长决定C.丙作为人民陪审员不认同合议庭其他人意见，有权不在笔录上签字D.丁作为人民陪审员，可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审判委员会讨论决定【答案】C219、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A220、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A221、施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。A.新增加投入人工的报酬B.不经济使用人工和机械而增加的费用C.赶工引起的企业管理费增加D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加【答案】C222、（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。A.概算B.中标价C.招标控制价D.工程标底价格【答案】C223、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）A.平行施工和流水施工B.依次施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和平行施工【答案】B224、根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】B225、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备及工器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（）万元。A.6000B.6600C.11500D.59900【答案】A226、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样【答案】D227、对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.旁站监控【答案】A228、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为()。A.＜12%B.12%~13%C.13%~14%D.>14%【答案】C229、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A230、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。A.质量计划B.质量方针C.质量策划D.质量要求【答案】B231、工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B232、在设备制造过程中如需对设备的原设计进行变更，应由（）审查设计变更，并应协调处理因变更引起的费用和工期调整。A.设计单位B.建设单位C.项目监理机构D.采购单位【答案】C233、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5，2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为()天。A.5和4B.5和3C.4和2D.3和4【答案】A234、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C235、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A236、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用【答案】A237、安装工程的单位工程概算书应包括哪些内容？()A.安装工程直接费计算表，安装工程人工、材料、机械台班阶差表，安装工程费用构成表B.编制说明，总概算表，单项工程综合概算书C.工程概况，编制方法，编制依据D.编制说明，编制依据，其他需要说明的内容【答案】A238、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.相邻施工过程的流水节拍相等C.相邻施工段之间可能有空闲时间D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】D239、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B240、（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。A.项目监理机构B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】A241、分部工程报验表，应当由施工单位项目经理部盖章，（）签字。A.项目经理B.项目技术负责人C.项目法人D.建设行政主管部门【答案】B242、关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）。A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险【答案】A243、（2017年真题）某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。A.40B.20C.-20D.-40【答案】A244、在流水施工参数中，划分施工段的原则不包括（）。A.劳动量可以有一定的差距B.每个施工段有足够的工作面C.施工段的界限尽可能与结构界限相吻合D.施工段的数目要满足合理组织流水施工要求【答案】A245、设备装配、试车和整机性能检测是设备制造质量的综合评定，（）应当组织设备的调整试车和整机性能检测。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A246、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C247、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A248、（2021年真题）双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】B249、下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种？()A.建设工程合同可以采取合同书、信件、电子邮件等形式B.建设工程合同可以采取电报、传真、口头合同等形式C.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同D.建设工程合同不得与法律、法规相违背【答案】B250、（2022年真题）对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是（）。A.公开招标B.竞争性谈判C.竞争性磋商D.单一来源采购【答案】A251、（2018年真题）工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。A.不影响安全和使用功能B.不造成永久性影响C.不改变结构外形尺寸D.不影响基本使用功能【答案】A252、（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.计划安排不周密C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】B253、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C254、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B255、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。A.38B.44C.57D.66【答案】C256、某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B257、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。A.