2025年山东事业单位招聘考试（工程造价）历年参考题库含答案详解(5卷)

2025年山东事业单位招聘考试（工程造价）历年参考题库含答案详解(5卷)2025年山东事业单位招聘考试（工程造价）历年参考题库含答案详解(篇1)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价包含哪些费用？【选项】A.人工费、材料费、机械费、管理费、风险费B.人工费、材料费、机械费、措施费、利润C.人工费、材料费、机械费、规费、税金D.人工费、材料费、机械费、利润、保险费【参考答案】A【详细解析】综合单价依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，包含人工费、材料费、机械费、管理费和风险费。措施费属于分部分项工程之外的独立费用，规费和税金在计税时考虑，保险费通常不计入综合单价。【题干2】某工程材料价格调整采用动态调整公式：ΔP=P0×（K1×C1+K2×C2+…+Kn×Cn），其中Cn表示什么？【选项】A.材料基期价格B.材料现行价格C.材料价格指数D.材料运输费用【参考答案】C【详细解析】动态调整公式中，Cn为材料价格指数，反映材料价格波动趋势；P0为材料基期价格，K1-Kn为各材料价格指数权重。若选项B为“材料现行价格”，则公式无法体现价格变动，故排除。【题干3】BIM技术在工程造价中的应用阶段主要分为哪两个阶段？【选项】A.设计阶段和施工阶段B.概算阶段和结算阶段C.投资决策阶段和运营维护阶段D.招投标阶段和竣工验收阶段【参考答案】A【详细解析】BIM技术在工程造价中的核心应用阶段为设计阶段（用于成本预测）和施工阶段（用于变更管理和结算审核）。其他阶段如招投标仅涉及初步估算，运营维护阶段成本数据需通过BIM模型二次开发获取。【题干4】施工合同约定工程变更审批流程中，涉及设计变更的审批主体是？【选项】A.发包人与监理单位联合审批B.发包人与设计单位直接协商C.发包人与施工单位协商后报监理D.造价咨询单位独立审核【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，设计变更需由设计单位提出并经发包人同意，监理单位仅负责审核变更是否符合技术规范。选项C中“报监理”属于形式审查，非最终审批权。【题干5】下列哪项属于工程造价软件中“广联达GTJ”的核心功能？【选项】A.材料价格数据库管理B.轴网布置与基础配筋计算C.工程量清单自动生成D.税收优惠政策智能匹配【参考答案】B【详细解析】GTJ核心功能为建筑结构建模与构件配筋计算，如轴网布置、梁板配筋、基础大样生成。选项A为“鲁班”软件强项，选项C为“广联达BIM5D”功能，选项D需通过专业税务模块实现。【题干6】工程索赔事件中，承包人因业主未按时提供图纸导致的工期延误，属于哪类索赔？【选项】A.工期索赔B.费用索赔C.利润索赔D.材料调差索赔【参考答案】A【详细解析】业主未提供图纸属于合同责任，承包人可依据《建设工程施工合同（示范文本）》第8.1款主张工期顺延（工期索赔）。若同时要求费用补偿，需证明额外费用与工期延误直接相关。【题干7】根据《建筑安装工程费用构成统一规定》，规费包括哪些内容？【选项】A.社会保险费、住房公积金、工程排污费B.企业管理费、风险费、保险费C.质量保证金、安全文明施工费、临时设施费D.税金、利润、材料运输费【参考答案】A【详细解析】规费指按国家规定计算的规费，包括社会保险费、住房公积金、工程排污费等。选项B风险费属于不可预见费，选项C安全文明施工费为措施费，选项D税金为独立计税项。【题干8】某项目采用FIDIC红皮书合同，承包人遇到业主不合理要求时，应如何处理？【选项】A.直接拒绝执行并索赔B.提请工程师确认后执行C.向仲裁委员会申请裁决D.向当地住建部门投诉【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定承包人接到业主不合理要求后，应先提请工程师（监理）确认，经工程师确认后执行并参与后续索赔。直接拒绝（选项A）可能被认定为违约，仲裁需在争议发生后进行。【题干9】工程量清单计价模式下，措施费的计算基数通常不包括？【选项】A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.税金【参考答案】B【详细解析】措施费计算基数一般为分部分项工程费（选项A），或按定额规定另行计算（如脚手架费按建筑面积）。选项B自身不能作为基数，选项C规费与措施费分属不同计价层次，选项D税金为最终计税依据。【题干10】施工图预算审核中，发现某分项工程清单单位错误（应为“m³”误标为“m²”），应如何处理？【选项】A.按实际工程量调整清单单位B.按清单单位重新计算工程量C.直接按错误单位计算造价D.提请设计单位变更图纸【参考答案】B【详细解析】清单单位错误需以设计文件为准，若图纸无误，应按错误单位重新计算工程量（选项B），并在封面备注说明。选项A可能扩大工程量，选项C违反清单计价规范，选项D需设计单位确认图纸错误。【题干11】材料价格波动超过5%时，采用动态调差法计算工程变更造价，其中基期价格P0取？【选项】A.变更发生时的市场价格B.合同签订时的市场价格C.上年度同期市场价格D.造价工程师评估价【参考答案】B【详细解析】动态调差法规定基期价格P0为合同签订时的市场价格，ΔP反映从合同签订到变更发生期间的价格变化。选项A为现行价格，无法体现基期对比；选项C与合同周期无关。【题干12】工程网络计划中，关键线路的最早完成时间与最迟完成时间之差为？【选项】A.总时差B.自由时差C.约束时差D.持续时间【参考答案】B【详细解析】关键线路的最早完成时间（EF）与最迟完成时间（LF）相等，故自由时差为0。总时差（TF）用于非关键路径工序调整，选项C约束时差为规范术语错误。【题干13】施工企业申请资质升级时，工程造价专业技术人员需满足什么条件？【选项】A.5年以上相关工作经验B.取得一级造价工程师证书C.持有BIM建模师资格证D.累计担任过3个以上工程项目造价负责人【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程造价咨询资质管理规定》，升级资质需现有资质等级专业技术人员中，具有高级职称或一级造价工程师资格者不少于60%。选项A为累计工作年限要求，与资质升级无直接关联。【题干14】工程结算审核中，发现承包人虚报措施项目费，应如何处理？【选项】A.全额扣除虚报金额B.按虚报比例调整相关费用C.直接核减虚报金额并处罚D.调整合同单价后重新计价【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，措施项目费虚报需按实际发生额扣除虚报部分，并依据合同约定处以违约金。选项B虚报比例调整无明确依据，选项D需重新确定合同单价。【题干15】下列哪项属于工程造价软件中“品茗P6”的核心优势？【选项】A.资金计划与现金流预测B.轴网布置与混凝土强度计算C.材料价格指数自动更新D.无人机航拍建模与量测【参考答案】A【详细解析】P6核心功能为工程进度与成本动态控制，尤其擅长资金计划、现金流预测（选项A）。选项B为GTJ功能，选项C为广联达“睿图”模块，选项D需配合无人机设备使用。【题干16】工程变更导致原合同总价超过10%时，需进行哪些程序？【选项】A.重新签订补充合同B.修订施工组织设计C.办理工程变更签证D.提交竣工结算报告【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同总价变更超过10%需重新签订补充合同（选项A）。选项C签证仅用于变更确认，选项D在变更未完成时无需提交。【题干17】某项目采用EPC总承包模式，设计费由哪方承担？【选项】A.设计院B.总承包商C.发包人D.造价咨询单位【参考答案】B【详细解析】EPC总承包合同中，设计费通常由总承包商（设计院）承担，纳入合同总价。选项A为设计院自身费用，选项C需在合同中另行约定设计费承担方式。【题干18】工程量清单漏项处理中，若设计变更增加项目未在清单中体现，应如何计价？【选项】A.按清单类似项目单价套用B.按定额子目计价C.重新编制补充定额D.按市场价直接协商【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，清单缺项工程变更应按定额子目（选项B）或类似项目单价（选项A）计价。若无法套用且影响造价，需编制补充定额（选项C）。选项D需在合同中约定允许范围。【题干19】工程审计中，下列哪项属于“以数证费”的审计方法？【选项】A.实物量核算法B.比较分析法C.调整系数法D.交叉验证法【参考答案】D【详细解析】“以数证费”指通过数据交叉验证确认费用合理性，如将工程量数据与合同、变更单、签证单交叉比对（选项D）。选项A为实物量核算法，选项B为成本分析工具，选项C为材料价格调整方法。【题干20】施工企业在投标报价时，下列哪项费用不得计入暂列金额？【选项】A.工程总价5%的不可预见费B.业主指定分包部分的预付款C.材料价格超10%的调差费D.设计变更增加的签证费用【参考答案】B【详细解析】暂列金额用于发承包双方在合同履行中可能发生但尚未确定的费用，不得包含业主指定分包的预付款（选项B）。选项A、C、D均可能作为暂列金额使用，但需符合合同约定。2025年山东事业单位招聘考试（工程造价）历年参考题库含答案详解(篇2)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），措施项目费中的安全文明施工费应按照下列哪种方式计价？【选项】A.按建筑面积计算B.按直接工程费比例计算C.按定额项目计算D.按合同约定计算【参考答案】C【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，措施项目费中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业工程计量清单计价规范规定的方法计算，即根据定额项目确定，与建筑面积或直接工程费比例无关。选项C正确，选项A、B均为错误计价方式，选项D仅在合同未明确时作为补充依据。【题干2】在计算现浇钢筋混凝土梁的钢筋工程量时，是否应包含梁端部柱顶的锚固钢筋长度？【选项】A.应包含且按全梁长度计算B.应包含但需扣除搭接长度C.不应包含D.根据设计图纸单独计算【参考答案】B【详细解析】根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015），梁端部柱顶的锚固钢筋应计入梁的钢筋工程量，但需扣除两端的搭接长度。若梁长超过6m，则搭接长度需按规范要求调整。选项B正确，选项A错误因未扣除搭接，选项C、D不符合规范要求。【题干3】工程变更导致的合同价款调整中，下列哪种情况需重新确定单价？【选项】A.设计变更导致材料规格变化且价格涨幅≤5%B.施工条件变化导致人工费增加C.工程量清单漏项且未形成合同价格D.工程量偏差超过清单项目工程量10%【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过清单项目工程量10%时，需重新确定单价。选项D正确，选项A、B属于可调价范围但无需重新确定单价，选项C因未形成合同价格无需调整单价。【题干4】在工程结算中，材料价格调整的计价周期为？【选项】A.每月A.每季度B.每半年C.每年【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，材料价格调整的计价周期通常为每季度，当材料价格波动超过5%时，承包方可提出调价申请。选项B正确，选项A周期过短，选项C周期过长无法及时反映市场变化。【题干5】施工企业在申报资质升级时，工程造价专业技术人员需具备的注册建造师数量要求为？【选项】A.1人B.2人C.3人D.4人【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程企业资质等级标准》，工程造价专业企业资质升级中，一级资质要求注册造价工程师不少于3人，二级资质要求不少于2人。若申报的是二级资质升级，则需满足2人要求，选项B正确，选项A适用于更低等级资质。【题干6】工程量清单项目特征描述不明确时，如何处理？【选项】A.按施工组织设计确定B.按施工方案确定C.由招标人与投标人协商D.按类似工程案例确定【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量清单项目特征描述不明确时，招标人与投标人应协商确定，且调整后的结果需报监理、造价咨询机构审核。选项C正确，选项A、B、D均未体现协商原则。【题干7】措施项目费中的冬期施工增加费计算基数应为？【选项】A.直接工程费B.计划利润C.税金D.规费【参考答案】A【详细解析】冬期施工增加费属于措施项目费，计算基数应为直接工程费中的人工费和材料费合计，根据施工期间气温情况确定是否计取。选项A正确，选项B、C、D均非直接工程费组成部分。【题干8】混凝土工程量计算中，梁柱节点处混凝土重复计算的情况是？【选项】A.梁端柱部分计算两次B.板与墙交接处计算两次C.梁与板交接处计算两次D.墙与楼板交接处计算两次【参考答案】A【详细解析】梁柱节点处混凝土工程量在计算时应避免重复，规范规定梁柱节点处混凝土以较大截面计算，若梁端柱部分按柱截面计算，则梁长范围内柱混凝土不再重复计算。选项A错误，其他选项交接处混凝土不重复计算。【题干9】工程变更导致的工期延误责任划分中，下列哪种情况由承包商承担？【选项】A.设计变更导致停工B.业主提供的图纸错误C.不可抗力因素D.承包商施工组织不力【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力导致的工期延误由双方分担，设计变更、业主图纸错误由业主承担，承包商施工组织不力导致的延误由承包商承担。选项D正确，其他选项均由业主或不可抗力导致。【题干10】工程量清单计价中，暂列金额的使用范围不包括？【选项】A.工程量清单未预见的工程内容B.设计变更导致的增加工程量C.材料价格超涨5%以上D.施工合同签订前确定的价格风险【参考答案】B【详细解析】暂列金额用于支付工程量清单未预见的工程内容，以及施工合同签订前确定的价格风险。选项B属于工程变更范畴，应通过合同价款调整机制处理，暂列金额不可用于支付设计变更导致的增加工程量。【题干11】钢筋工程量计算中，梁平法标注的“GZL”表示？【选项】A.构造柱B.圈梁C.地梁D.框架柱【参考答案】D【详细解析】平法标注中，“GZL”代表框架柱，“QL”代表圈梁，“DGL”代表地梁，“DJ”代表构造柱。选项D正确，其他选项对应不同代号。【题干12】工程结算审核中，材料用量偏差超过10%时如何处理？【选项】A.直接按承包商申报值计入B.按实际采购价格调整C.重新核实材料用量D.按市场价重新计价【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料用量偏差超过10%时，需重新核实材料用量。若核实后用量偏差仍超过5%，方可调整单价。选项C正确，选项A、B、D均不符合规范要求。【题干13】工程量清单计价模式下，规费的计算基数是？【选项】A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.税金【参考答案】A【详细解析】规费的计算基数应为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和，再扣除材料价差调整部分。选项A正确，其他选项均包含在基数中。【题干14】在工程变更中，设计变更导致的材料替换需满足什么条件？【选项】A.材料性能不低于原材料B.单价不超过原材料20%C.承包商提出申请D.监理单位确认【参考答案】B【详细解析】设计变更中材料替换需满足两个条件：一是性能不低于原材料，二是单价不超过原材料的20%。选项B正确，选项A为必要条件但非唯一，选项C、D为程序要求而非材料替换条件。【题干15】工程量清单计价中，措施项目费中的模板工程量计算应包含哪些内容？【选项】A.所有构件模板B.仅现浇结构模板C.仅混凝土结构模板D.按施工组织设计确定【参考答案】D【详细解析】措施项目费中的模板工程量计算需根据施工组织设计确定，具体包括现浇、预制构件模板，以及支撑、加固体系的材料费用。选项D正确，选项A、B、C均未体现动态调整原则。【题干16】工程量偏差超过清单项目工程量5%但未达10%时如何处理？【选项】A.直接按清单单价结算B.按实际工程量调整单价C.按市场价重新计价D.扣除超偏差部分工程量【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过清单项目工程量5%且未达10%时，应按实际工程量调整单价，但调整幅度不超过清单单价的5%。选项B正确，选项A、C、D均不符合规范。【题干17】工程量清单计价中，安全文明施工费是否计入合同价款？【选项】A.必须计入且不可调整B.可调整但需经双方确认C.不计入合同价款D.仅计入招标控制价【参考答案】A【详细解析】安全文明施工费作为措施项目费的一部分，必须计入合同价款且不允许调整，由承包商根据施工组织设计自主确定。选项A正确，选项B、C、D均与规范冲突。【题干18】工程变更导致的合同价款调整中，材料价差调整的计算公式为？【选项】A.∑(清单材料单价×调差比例)B.∑(实际材料单价×调差系数)C.∑(调差幅度×清单材料用量)D.∑(清单材料用量×价差)【参考答案】B【详细解析】材料价差调整公式为：∑(实际材料单价×(1-清单材料单价/市场价系数))，即选项B形式。选项A、C、D均不符合价差调整计算逻辑。【题干19】工程量清单计价中，税金的计税基数是？【选项】A.分部分项工程费B.分部分项工程费+措施项目费C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费D.合同价款合计【参考答案】C【详细解析】税金计税基数为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费合计，扣除材料价差调整部分。选项C正确，选项D错误因未扣除价差。【题干20】工程结算中，施工企业需提供的材料核销单据包括？【选项】A.采购合同B.领料单C.发票D.质量合格证明【参考答案】ABCD【详细解析】材料核销需提供采购合同（证明采购合法性）、领料单（证明使用数量）、发票（证明支付金额）、质量合格证明（证明材料合格）。选项ABCD均需提供，共同构成完整核销依据。2025年山东事业单位招聘考试（工程造价）历年参考题库含答案详解(篇3)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程量清单中的综合单价是否包含规费和税金？【选项】A.包含规费和税金B.仅包含税金C.不包含规费和税金D.规费由招标人承担，税金由承包人承担【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价仅包含人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，但不包含规费和税金。规费和税金在工程量清单中单独列项，由招标人和承包人分别承担。选项C正确，选项A、B、D均与规范规定相悖。【题干2】某工程造价合同约定采用FIDIC红皮书条款，若承包人提交的工程进度计划与招标文件要求的工期不一致，应如何处理？【选项】A.招标人有权直接否决承包人资格B.承包人应承担由此产生的工期延误责任C.双方可协商调整合同工期并签订补充协议D.工期延误责任由监理工程师判定【参考答案】C【详细解析】FIDIC合同强调合同双方的协商义务。若承包人提交的进度计划与招标文件要求不符，双方应依据合同条款协商调整工期，并签订补充协议。选项C符合合同约定，选项A、B、D均未体现协商原则。【题干3】在工程变更导致的工期延误责任分配中，若变更指令由设计单位提出且未明确责任，应如何处理？【选项】A.由设计单位承担全部延误责任B.由承包人承担全部延误责任C.按合同约定比例分担责任D.由监理工程师根据实际情况判定【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，若变更指令由设计单位提出且未明确责任，延误责任默认由设计单位承担。选项A符合合同约定，选项B、C、D均与责任划分原则不符。【题干4】某项目采用不平衡报价策略，下列哪种报价方式属于主动让利？【选项】A.提高前期工程单价，降低后期工程单价B.提高后期工程单价，降低前期工程单价C.均衡报价D.按实际成本报价【参考答案】A【详细解析】不平衡报价中，主动让利指承包人通过提高前期工程单价（如土建工程）以获取预付款，降低后期工程单价（如装饰工程）以减少后期资金占用。选项A符合策略定义，选项B为被动让利，选项C、D不属于不平衡报价。【题干5】根据《建设工程价款结算暂行办法》，竣工结算的工程价款应包括哪些内容？【选项】A.合同价款调整后的价款B.承包人向发包人提前预支的工程款C.发包人违约导致的违约金D.承包人未按合同要求的材料采购款【参考答案】A【详细解析】竣工结算价款依据合同价款调整后的结果确定，不包含预支款（属于履约过程支付）、违约金（属于合同约束条款）和未按合同要求采购的材料款（由承包人自行承担）。选项A正确，其他选项均与结算范围无关。【题干6】在工程量清单计价中，措施项目费的计算基础通常采用哪两种方式？【选项】A.人工费和材料费B.人工费和机械使用费C.分部分项工程费和材料费D.人工费和分部分项工程费【参考答案】B【详细解析】措施项目费计算基础通常为人工费和机械使用费，如脚手架费、模板费等。选项B正确，选项A、C、D不符合常规计价规则。【题干7】某工程合同约定采用按月计量支付，当承包人提交的月度进度款申请表未附完整签证时，监理工程师应如何处理？【选项】A.直接扣减相应金额B.暂缓审批并要求补充材料C.按估算金额支付D.按合同约定比例扣减【参考答案】B【详细解析】监理工程师依据合同条款，若申请表材料不完整，应暂缓审批并要求承包人补充完整签证文件，不得擅自扣减或估算支付。选项B符合监理程序规定，选项A、C、D均违反程序要求。【题干8】根据《建筑安装工程费用构成统一规定》，规费中的“工程排污费”属于下列哪类费用？【选项】A.社会保险费B.住房公积金C.环境保护费D.保险费【参考答案】C【详细解析】规费包括社会保险费、住房公积金、工程排污费等。环境保护费属于规费中针对环境保护专项设置的支出，选项C正确，选项A、B、D分别对应其他分类。【题干9】在工程索赔中，承包人因业主未按时支付进度款导致的资金损失，应如何主张？【选项】A.向监理工程师提出索赔B.直接向法院提起诉讼C.按合同约定的争议解决方式处理D.通过协商解决【参考答案】C【详细解析】索赔需依据合同约定的争议解决程序提出。若合同约定先协商后仲裁/诉讼，则承包人应先与业主协商，协商不成再按合同约定方式处理。选项C正确，选项A、B、D均不符合法定程序。【题干10】某项目采用BIM技术进行造价管理，下列哪项不属于BIM造价管理的主要优势？【选项】A.提高工程量计算精度B.减少设计变更导致的成本超支C.自动生成材料清单D.依赖传统手工算量【参考答案】D【详细解析】BIM造价管理优势包括提升算量精度、减少设计变更成本、自动生成材料清单等。选项D描述的是传统算量方式，与BIM无关，为正确答案。【题干11】在工程计量支付中，当工程实际完成工程量与清单工程量差异超过5%时，应如何处理？【选项】A.按实际完成量计量支付B.按清单工程量计量支付C.暂缓计量并要求重新核实施工方案D.按实际完成量与清单量平均值计量【参考答案】C【详细解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过5%时，承包人应提出调整要求，监理工程师需审核施工方案后重新核实施工量。选项C正确，其他选项均未体现调整程序。【题干12】根据《建设项目投资估算编制办法》，下列哪项费用不属于静态投资组成？【选项】A.建筑安装工程费B.设备购置费C.工程建设其他费D.预备费【参考答案】D【详细解析】静态投资包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费，而预备费属于动态投资，用于应对价格调整和不可预见费用。选项D正确。【题干13】在工程变更中，若业主要求增加合同外的专业工程，承包人应如何报价？【选项】A.直接按市场价报价B.按合同约定费率报价C.需经监理工程师确认后报价D.按设计变更后的图纸单独报价【参考答案】D【详细解析】合同外专业工程的报价需依据设计变更后的图纸单独编制，由监理工程师审核确认。选项D正确，选项A、B、C均未体现单独报价原则。【题干14】某工程合同约定采用“开口合同”模式，下列哪项费用不属于合同价款组成部分？【选项】A.分部分项工程费B.材料价差调整费C.税金D.管理费【参考答案】B【详细解析】“开口合同”模式下，合同价款不包括材料价差调整费（属于动态风险），由双方另行约定。选项B正确，其他选项均属于合同价款组成部分。【题干15】在工程结算中，若承包人未按合同要求完成自购材料保管工作导致损失，应如何处理？【选项】A.承包人承担全部损失B.发包人承担全部损失C.监理工程师代为采购并扣除费用D.按损失金额比例分担【参考答案】A【详细解析】根据合同约定，承包人应自行承担因材料保管不当导致的损失，选项A正确，其他选项均不符合责任划分原则。【题干16】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程缺陷责任期届满后，承包人应如何处理遗留问题？【选项】A.免费修复B.负责修复并支付费用C.与发包人协商解决费用分担D.仅修复部分问题【参考答案】C【详细解析】缺陷责任期届满后，遗留问题视为合同终止后的争议，双方应协商解决费用分担。选项C正确，选项A、B、D均不符合合同终止后的处理原则。【题干17】在工程索赔时效中，若承包人未在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提出，应如何处理？【选项】A.永久丧失索赔权B.可延期至合同终止后提出C.经监理工程师批准后提出D.按合同约定比例扣减【参考答案】A【详细解析】根据合同条款，承包人未在28天内提出索赔，视为放弃索赔权利，选项A正确，其他选项均未体现时效强制性。【题干18】某项目采用EPC总承包模式，下列哪项费用不属于总承包合同价款组成部分？【选项】A.设计费B.工程建设其他费C.材料采购费D.工程保险费【参考答案】B【详细解析】EPC总承包合同价款包括设计费、采购费、施工费及工程保险费，但工程建设其他费（如土地费、前期费）属于业主自付部分，不纳入总承包合同价。选项B正确。【题干19】在工程计量支付中，若监理工程师未在14天内完成计量结果确认，应如何处理？【选项】A.承包人自动放弃计量B.按承包人提出的价格计价C.暂缓计量并通知承包人D.按监理工程师估算金额计价【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》，监理工程师未在14天内确认计量结果，视为认可承包人提出的价款。选项B正确，其他选项均不符合程序规定。【题干20】某工程合同约定采用“调价公式法”进行价款调整，下列哪项因素不属于调价公式中的变量？【选项】A.市场人工单价B.材料预算价格C.地方政府发布的调价系数D.合同约定的人工单价【参考答案】D【详细解析】调价公式法中的变量包括市场人工单价、材料预算价格、调价系数等，合同约定的人工单价为固定值，不参与动态调整。选项D正确，其他选项均属于变量。2025年山东事业单位招聘考试（工程造价）历年参考题库含答案详解(篇4)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），综合单价组成中不包括以下哪项费用？【选项】A.人工费B.材料费C.机械台班费D.风险费【参考答案】D【详细解析】综合单价包含人工费、材料费、机械台班费、管理费、利润和风险费用，但风险费通常不计入综合单价，而是通过风险系数另行调整。其他选项均为综合单价构成要素。【题干2】某工程材料价格调整采用“调差公式”，计算公式应为：∑(∑Qi×Ci×P0i)/∑Qi=∑Qi×Ci×P1i/∑Qi×(1+N)，其中N表示什么？【选项】A.材料价格指数差额B.材料用量误差C.工期延误系数D.通货膨胀率【参考答案】A【详细解析】N为材料价格指数差额，即新价与基期价之间的比率。公式通过基期价与调差后的价对比，反映材料价格波动对工程成本的影响。其他选项与公式无关。【题干3】工程索赔成立的必要条件包括：①合同条款明确；②业主未履行合同义务；③监理已确认；④施工方提交有效证据。【选项】A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④【参考答案】D【详细解析】索赔成立需同时满足：合同条款明确约定索赔条件、业主存在违约行为、监理及时处理且书面确认、施工方提供充分证据。其他选项均缺少关键条件。【题干4】BIM技术在工程造价管理中应用的主要阶段是？【选项】A.招投标阶段B.设计阶段C.施工阶段D.竣工阶段【参考答案】B【详细解析】设计阶段是BIM技术应用的核心环节，通过三维建模可精准计算工程量、优化材料用量及成本，减少后期变更风险。其他阶段应用相对次要。【题干5】某施工企业以融资租赁方式从设备供应商租用塔吊，该租赁行为在税务处理上应属于？【选项】A.增值税应税行为B.所得税应税收入C.行政处罚范畴D.免税项目【参考答案】A【详细解析】融资租赁属于增值税应税行为，租赁方需按租赁金额支付增值税，同时可抵扣进项税额。选项B错误，因所得税与租赁行为无直接关联。【题干6】工程合同纠纷的解决方式中，诉讼的诉讼时效一般为？【选项】A.1年B.2年C.3年D.5年【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》，合同纠纷的诉讼时效为3年，自知道或应当知道权利受损之日起算。但工程合同纠纷的诉讼时效可缩短至1年，需注意特殊规定。【题干7】工程预付款的比例通常为合同价的？【选项】A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-40%【参考答案】C【详细解析】根据行业惯例，预付款比例一般为合同价的20%-30%，具体由双方协商。选项B适用于部分小型项目，选项C为普遍标准。【题干8】FIDIC红皮书合同中，业主承担以下哪项风险？【选项】A.设计错误风险B.材料价格波动风险C.恶劣天气风险D.不可抗力风险【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同约定业主承担材料价格波动风险，承包商承担设计错误和不可抗力风险。选项A错误，因设计错误风险由承包商承担。【题干9】工程变更需经监理、业主、设计单位签字确认的顺序为？【选项】A.监理→业主→设计单位B.业主→监理→设计单位C.设计单位→监理→业主D.监理→设计单位→业主【参考答案】A【详细解析】变更流程应先由监理审核技术可行性，再报业主审批资金变更，最后由设计单位确认变更内容。选项C顺序错误，设计单位需在业主审批后介入。【题干10】竣工结算审核的重点不包括以下哪项？【选项】A.工程量清单与合同条款B.材料价格签证C.付款进度记录D.业主违约金计算【参考答案】D【详细解析】结算审核核心为工程量、单价、费用及合同条款的合规性，业主违约金需单独核算且与结算审核分离。选项D属于合同违约范畴，不纳入结算审核重点。【题干11】按《建设工程工程量清单计价规范》，混凝土工程量的计量规则中，以下哪项材料需按实际损耗率计算？【选项】A.钢筋B.水泥C.砂石D.砖块【参考答案】C【详细解析】砂石的损耗率需单独计算，因运输和施工过程中易产生合理损耗。其他选项材料通常按理论净用量计算。【题干12】某项目材料损耗率原为5%，现因运输条件变化调整为8%，则材料消耗量计算公式应为？【选项】A.材料净用量×(1+5%)B.材料净用量×(1+8%)C.材料净用量/(1-5%)D.材料净用量/(1-8%)【参考答案】D【详细解析】材料损耗量=净用量×损耗率，总消耗量=净用量+损耗量=净用量×(1+损耗率)。但选项D的分式公式更符合工程实际应用，因净用量=总消耗量/(1+损耗率)。【题干13】工程签证的有效期一般为？【选项】A.7天B.10天C.14天D.28天【参考答案】D【详细解析】工程签证需在28天内完成审核，逾期视为放弃。选项A、B、C为常见误区，需注意规范中的明确时限。【题干14】工程进度款支付比例通常为合同价的？【选项】A.10%-20%B.20%-30%C.30%-40%D.40%-50%【参考答案】B【详细解析】进度款支付比例一般为合同价的20%-30%，具体根据工程进度节点划分。选项C适用于关键节点付款，非普遍标准。【题干15】工程质量保证金的比例通常为合同价的？【选项】A.1%-3%B.3%-5%C.5%-10%D.10%-20%【参考答案】C【详细解析】质量保证金比例一般为5%-10%，具体由合同约定。选项B适用于政府投资项目，选项C为行业普遍标准。【题干16】工程一切险的承保范围包括以下哪项风险？【选项】A.设计错误B.业主违约C.自然灾害D.通货膨胀【参考答案】C【详细解析】工程一切险承保自然灾害、意外事故等风险，但排除设计错误（选项A）和业主违约（选项B）。选项D属于经济风险，不在保险范围内。【题干17】竣工结算审核的时限一般为？【选项】A.30天B.60天C.90天D.120天【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程竣工结算管理办法》，结算审核时限为60日，自收到完整资料之日起算。选项A为初审时限，选项B为最终审核时限。【题干18】竣工资料归档要求中，以下哪项不符合规范？【选项】A.归档份数为5份B.归档期限为验收后1年C.需附电子版目录D.纸质材料需装订成册【参考答案】B【详细解析】竣工资料归档期限应为验收后3年，选项B错误。其他选项均符合《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）。【题干19】工程量清单中某分项工程计量单位错误，导致工程量偏差20%，则该分项工程是否有效？【选项】A.有效，按实际工程量结算B.有效，按清单单位折算C.无效，需重新招标D.无效，按实际工程量结算【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，若清单项目特征描述与实际不符且偏差超过5%，应视为无效，需重新招标或调整清单。选项C正确。【题干20】工程签证程序中，监理工程师收到工程变更指令后应首先？【选项】A.签字确认B.审核技术可行性C.报送业主审批D.通知施工方执行【参考答案】B【详细解析】监理工程师收到变更指令后，需先审核技术可行性，确认不违反合同条款后签署意见，再报业主审批。选项A错误，因需先审核再确认。2025年山东事业单位招聘考试（工程造价）历年参考题库含答案详解(篇5)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程量清单中的措施项目费应按照哪些规定计价？【选项】A.按照实际发生工程量单独列项B.按照招标文件规定计算C.按照施工组织设计计算D.按照定额子目综合单价计算【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据规范，措施项目费需依据招标文件规定计算，尤其对于招标人提出的所有要求，如安全文明施工费、临时设施费等，需按招标文件要求单独列项。选项A错误，因措施项目费不单独按实际工程量列项；选项C错误，因施工组织设计不直接决定计价方式；选项D错误，因措施项目费不直接套用定额子目综合单价。【题干2】某工程合同约定采用FIDIC红皮书条款，若承包商因业主原因导致工期延误，应如何处理工期和费用索赔？【选项】A.仅索赔工期不索赔费用B.索赔工期和费用均不补偿C.索赔工期但不补偿直接费用D.索赔工期和合理费用【参考答案】D【详细解析】正确答案为D。根据FIDIC合同条件，业主违约导致工期延误，承包商有权同时主张工期顺延和合理费用补偿。选项A错误，因直接费用如人工、机械台班损失需补偿；选项B错误，因延误工期应补偿；选项C错误，因直接费用损失需索赔。【题干3】在工程量清单计价中，材料价格波动超过合同约定幅度时，应如何调整合同价款？【选项】A.按季度调差B.按年度调差C.按实际价格与合同调差价差额调整D.按材料消耗量调整【参考答案】C【详细解析】正确答案为C。根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料价格波动超过合同约定幅度时，按实际价格与合同约定调差价的差额调整合同价款，且仅限招标文件实质性变更或工程量清单漏项引起的材料价差。选项A、B错误，因调差周期需根据合同约定；选项D错误，因调整对象为价格而非消耗量。【题干4】某项目采用工程总承包模式，EPC合同中业主负责的保险包括哪些内容？【选项】A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.third-partyliabilityinsuranceD.上述全部【参考答案】D【详细解析】正确答案为D。EPC模式下，业主通常负责投保建筑工程一切险（A）、安装工程一切险（B）和第三方责任险（C），以覆盖工程全周期风险。选项D正确，因EPC合同通常将保险责任转移给业主。【题干5】在施工图预算审查中，若发现设计变更导致某分部分项工程量增加20%，但原定额子目综合单价未调整，应如何处理？【选项】A.重新确定综合单价B.按原单价计价C.增加措施项目费D.仅调整工程量【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建设工程工程量清单计价规范》，设计变更导致工程量增加且原定额子目综合单价不能直接套用时，需重新确定综合单价。选项B错误，因原单价可能不适用；选项C错误，因措施项目费与工程量无关；选项D错误，因需调整单价。【题干6】某工程采用不平衡报价策略，在招标文件要求预付款比例不超过10%的情况下，投标人应如何报价以争取更大预付款？【选项】A.降低预付款比例B.增加前期工程量报价C.减少后期工程量报价D.报价不变【参考答案】C【详细解析】正确答案为C。不平衡报价中，减少后期工程量报价可提高前期工程款比例，从而在业主支付预付款时获得更大资金支持。选项A错误，因预付款比例由招标文件限制；选项B错误，因增加前期工程量会降低整体利润；选项D错误，因无调整策略。【题干7】根据《建筑法》，施工许可证的有效期一般为多少年？【选项】A.1年B.2年C.3年D.无固定期限【参考答案】A【详细解析】正确答案为A。根据《建筑法》第九章，施工许可证的有效期为1年，逾期需重新申请。选项B、C错误，因法律未规定2或3年有效期；选项D错误，因施工许可有明确有效期限制。【题干8】在工程结算中，若承包商未按合同约定提交竣工资料，业主可如何处理？【选项】A.直接扣减合同价款B.暂停工程款支付C.按比例扣减质量保证金D.上述全部【参考答案】D【详细解析】正确答案为D。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主若未收到完整竣工资料，可暂停工程款支付（B），并按合同约定扣减质量保证金（C），严重情况下可扣减合同价款（A）。选项D涵盖所有正确选项。【题干9】某工程合同约定采用LIDC条款，业主未按时支付进度款超过15天，承包商可如何主张权利？【选项】A.按日利率1%支付违约金B.解除合同并索赔损失C.暂停施工D.上述全部【参考答案】D【详细解析】正确答案为D。根据LIDC合同条件，业主逾期付款超过15天，承包商有权暂停施工（C），并按合同约定要求支付违约金（A）或解除合同索赔损失（B）。选项D正确，因所有选项均符合合同权利。【题干10】在工程变更管理中，若设计变更导致合同总价增加8%，但原合同总价上限为5000万元，应如何处理？【选项】A.自动生效B.需双方书面确认C.重新签订补充协议D.按原合同总价执行【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设计变更导致合同总价超过合同总价上下限的10%时，需双方书面确认（选项B）。选项A错误，因总价超限需双方确认；选项C错误，因补充协议需双方协商；选项D错误，因总价超限需调整。【题干11】某项目采用BIM技术进行工程量计算，若模型精度不足导致工程量误差超过5%，应如何处理？【选项】A.承包商承担全部责任B.业主承担全部责任C.按误差比例分担责任D.重新建模【参考答案】D【详细解析】正确答案为D。根据BIM合同条款，若模型精度不足导致工程量误差超过5%，承包商需重新建模并承担相应费用。选项A错误，因误差责任在建模方；选项B错误，因业主通常不承担技术责任；选项C错误，因合同未约定按比例分担。【题干12】在工程索赔管理中，承包商因业主未提供地质资料导致工期延误，应如何主张工期和费用索赔？【选项】A.仅索赔工期B.索赔工期和直接费用C.索赔工期和间接费用D.不索赔任何费用【参考答案】B【详细解析】正确答案为B。根据FIDIC合同条件，业主未提供必要资料导致延误，承包商有权索赔