挖掘机施工合同

挖掘机施工合同甲方（发包方）：________________________法定代表人：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________乙方（承包方）：________________________法定代表人：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________资质等级：________________________根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就挖掘机施工事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。一、工程概况工程名称：________________________挖掘机施工工程工程地点：________________________工程内容：土方开挖：包括场地平整、基坑开挖、沟槽开挖等，具体范围及深度按甲方提供的施工图纸及现场指令执行。土方运输：将开挖的土方运输至甲方指定的弃土场地，运输距离为________________________公里。其他辅助工作：配合甲方进行场地清理、物料搬运等相关工作。工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，总工期为______天。如遇不可抗力、甲方原因或工程变更等情况，工期相应顺延，顺延天数由双方书面确认。二、双方责任与义务（一）甲方责任与义务甲方应在乙方进场前______天，向乙方提供施工图纸______套及相关技术资料，并进行技术交底，明确施工要求及质量标准。负责办理工程所需的各项审批手续，确保工程合法合规进行。及时清理施工场地内的障碍物，保证施工场地具备施工条件。指派________________________为甲方现场代表，负责协调处理施工过程中的相关事宜，对乙方的施工进度、质量进行监督检查，签署相关施工文件。按照合同约定及时支付工程款项，确保乙方施工顺利进行。负责提供施工所需的水源、电源，费用由甲方承担，乙方应合理使用。如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于设备闲置费、人员误工费等。（二）乙方责任与义务乙方应在合同签订后______天内组织符合要求的挖掘机及操作人员进场，并向甲方提供挖掘机的相关证件（如行驶证、年检合格证明等）及操作人员的资格证书。严格按照施工图纸、技术交底及国家相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量符合要求。合理安排施工进度，确保在合同约定的工期内完成施工任务。如遇特殊情况可能导致工期延误，应提前______天书面通知甲方，并说明原因。指派________________________为乙方现场代表，负责与甲方沟通协调施工事宜，执行甲方的合理指令。负责施工现场的安全生产管理，严格遵守安全生产规章制度，配备必要的安全防护设备，确保施工人员及设备的安全。如发生安全事故，由乙方承担全部责任及损失。负责挖掘机的日常维护、保养及维修，确保设备正常运行。施工期间，因设备故障导致的停工损失由乙方自行承担。按照环保要求进行施工，采取有效措施减少施工过程中的扬尘、噪音等污染，避免对周边环境造成影响。施工完毕后，及时清理施工现场，做到工完场清。三、施工要求与质量标准施工要求：土方开挖应严格控制开挖范围、深度及坡度，避免超挖、欠挖。土方运输过程中，应采取措施防止土方洒落，保持运输道路的清洁。配合甲方的其他施工工序，确保工程整体顺利推进。质量标准：工程质量应符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范的要求，达到合格标准。甲方有权对乙方的施工质量进行检查，如发现质量问题，乙方应及时整改，直至达到要求，整改费用由乙方承担，且工期不予顺延。四、合同价款与支付方式合同价款：本工程采用______（□固定总价□单价包干）方式计价。若为固定总价，合同总价款为人民币________________________元（大写：________________________元整），该价款包含乙方为完成本合同约定的全部工程内容所需的一切费用，包括但不限于设备使用费、人工费、燃油费、维修费、管理费、利润、税金等。若为单价包干，具体单价如下：挖掘机开挖土方______元/立方米，土方运输______元/立方米・公里。工程结算价款按实际完成的工程量乘以相应单价计算。工程量确认：乙方完成的工程量由甲方现场代表及乙方现场代表共同签字确认。每月______日双方对上月完成的工程量进行核对确认，作为工程价款支付的依据。支付方式：预付款：合同签订后______天内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币________________________元（大写：________________________元整）。进度款：甲方按月支付工程进度款，每月根据确认的工程量计算应付款项，于次月______日前支付该款项的______%。竣工结算款：工程竣工验收合格后______天内，乙方向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到结算资料后______天内审核完毕。结算审核完成后______天内，甲方向乙方支付至结算总价款的______%。质保金：剩余结算总价款的______%作为质保金，质保期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期满无质量问题，甲方在______天内将质保金无息返还给乙方。付款方式：甲方以______（□银行转账□支票）方式支付工程款项，乙方应向甲方提供合法有效的发票。五、工程验收中间验收：在施工过程中，甲方可根据工程进度对关键工序进行中间验收，乙方应予以配合。中间验收不合格的，乙方应及时整改，直至验收合格。竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及相关资料，甲方在收到申请后______天内组织相关人员进行竣工验收。验收合格的，双方签署《工程竣工验收证明书》；验收不合格的，乙方应按要求整改，并承担由此产生的费用，整改后重新申请验收，工期不予顺延。六、违约责任甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应按应付款项的______‰向乙方支付违约金。逾期超过______天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方的实际损失。乙方违约责任：乙方未按合同约定的工期完成施工任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款______‰的违约金。逾期超过______天的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。乙方施工质量不符合合同约定及相关标准的，应无偿返修，直至达到要求，并承担由此给甲方造成的损失。若因质量问题导致工程无法正常使用或造成安全事故的，乙方应承担全部责任及赔偿费用。乙方擅自将工程转包或分包给他人的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款______%的违约金，并赔偿甲方的损失。七、不可抗力因不可抗力（如地震、台风、洪水、战争等）导致本合同无法履行或不能完全履行的，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在不可抗力发生后______天内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但应采取措施减少损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向______（□工程所在地□甲方所在地□乙方所在地）人民法院提起诉讼。九、其他约定本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件（如施工图纸、技术交底记录、设备及人员清单等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、质保期满且工程款项结清后终止。本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法