建筑分包合同

建筑分包合同

建筑分包合同1

合同编号：_____________

第一部分协议书

劳务作业发包人：（以下简称发包人）

劳务作业承包人：（以下简称承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双

方协商达成一致，订立本合同。

1、工程名称：_____________

2、分包合同内容：

2.1本合同分包范围：

2.2本合同劳务作业内容：

3、工程地点：_____________

建筑面积：_____________

4、合同价款总额元（人民币），大写

_________________________yco

5、分包工作期限

开工日期：年月0

竣工日期：年月0

总日历天数为：天

6、劳务作业人数：人。

7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标书及其附件（如有）；

（4）专用条款；

（5）通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸及工程量清单；

（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文

件；

8、合同生效：

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间：年月

_____________日

合同订立地点：_____________

发包人：（合同专用章）承包人：

_____________（合同专用章）

地址：,住址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

第二部分通用条款

9、发包人权利和义务:

9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包

人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包

人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。

9.2上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起

28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式

办理。

9.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施

工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、

文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时

设施、工作用水、用电及施工场地。

9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工

机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质

量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。

9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损

失。

9.8认真执行安仝技术规范，严格遵守安仝制度，制定安仝防

护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。

9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工

人进入施工现场。

9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发

现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知

权利的，视为放弃比项权利。

9.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采

用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。

9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理

工伤保险。

9.13承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内

的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得

该第三方的配合。

9.14其它发包人应当承担的义务。

10、承包人权利和义务：

10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工

作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。

10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的

劳动力安排计划，经发包人批准后实施。

10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织

设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全

施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。

10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安

全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。

10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发

包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有

效证件、持证上岗情况。

10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地

要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工

作。

10.8做好成品保护工作。

10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周

转材料及其他设施C

10.10承包人俣证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，

并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人

员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书

面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他

用工行为。

10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉

及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工

程竣工的验收工作C

10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合

时，承包人应按发包人的指令予以配合。

10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其

他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以

书面形式通知发包人。

10.14劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务

分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争

议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自

发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告

知权利的，视为放弃此项权利。

10.16其它承包人应当承担的义务。

11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）设计变更和工程量增加；

（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正

常进行；

（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工

必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时

造成停工、窝工累计超过8小时。

12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情

况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出

书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予

书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；

发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：

(1)第十一条(3)、(4)、(5)项；

(2)发包人同意的其他情况。

13、不可抗力：

13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力

所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包

人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工

作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况

和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生

时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。

13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和

修复费用的正式报告及有关资料。

13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除

迟延履行方的相应责任。

13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

14、送达:

本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以

书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地

址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无

人接收、拒收的，视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的

地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行

告知义务的，由过错方承担相应责任。

15、事故处理：

15.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即

上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员

家属的安抚工作，避免过激行为的发生。

16、施工变更：

16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承

包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依

据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提

供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有

关要求，进行下列需要的变更：

16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

16.1.2增减合同中约定的工程量；

16.1.3改变有关的施工时间和顺序;

16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的

承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工

程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。

16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损

失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%）,

延误的工期不予顺延。

17、分包合同价款支付的手续：

承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写

齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应

指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承

包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。

18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成

的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方

案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承

担。

19、争议：

发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保

持工作连续，保护好已完工作成果：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

②调解要求停止合同工作，且为双方接受;

③仲裁机构要求停止合同工作；

④法院要求停止合同工作。

20、合同解除：

20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。

20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以

发出通知解除本合同。

20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停

止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可

以向发包人发出通知解除合同。

20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员

或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目

的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要

求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务

的，发包人可以发出通知解除合同。

20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位

的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包

人可以解除合同。

20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除

本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付

手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包

人造成经济损失的由承包人承担。

20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设

备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承

包人撤出提供必要条件。

20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款

的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

21、合同终止

双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包

人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。

第三部分专用条款

22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：

22.1发包人中标建造师（项目经理）为,职

务：,工程建造师（项目经理）证书号

,身份证号码：,委托权限：

o发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手

续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为

,职务：,岗位证书号：

，身份证号码：,委托权限：

,人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

22.3发包人现场劳动力管理员为,上岗证号：

,职责为：;承包人现场劳动力管理

员为,上岗证号：,职责为：

22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为

,身份证号码：,职务：

,联系电话：,在京住址：

,家庭住址：O

23、图纸：

发包人应在劳务分包工作开工天前，向承包人提

供与分包工程有关的图纸套。

24、材料：

24.1承包人应在接到图纸后天内，向发包人提交材料、设备、

构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质

量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给

承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另

行约定。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有

关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在

验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。

24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机

具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并

承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的虬

24.3施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括

25、质量标准：

本工程应当达到质量评定等级。达到比标准，发包人将按照标

准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照标准予以处罚。

26、安全文明施工标准：

本工程安全文明施工要求达到：。达到此标准，发包人将按照

标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照标准予以处罚。

27、送达：

本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：

(1)承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价

款;

(2)承包人表示因发包人原因造成工期延误;

(3)承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图

纸;

(4)承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；

(5)承包人要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零

工、停工、窝工的；

(6)发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改

的；

(7)发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有

效的管理资料等履约行为；

(8)本合同9.10、1同15所列事项;

(9)双方约定的其它情况。

28、本合同价款核算规则及构成方式

28.1本工程的合同价款采用下列第种方式计算：

(1)固定合同价款；

(2)工种工日单价；

(3)综合工日单价；

(4)建筑面积综合单价。

28.2分包合同价款包含以下内容:

28.3分包合同价格风险幅度范围为，超过风险幅度范围的，应

当及时调整。调整标准为，调整依据为，调整程序为

28.4本工程的分包合同价款，除经发包人和承包人双方书面确

认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外，

不再调整。

28.5采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含

,其中人工费元。

28.6采用第（2）种方式计价的，不同工种工日单价为：

,单价为元/工日，共工日；

,单价为元/工日，共工0;

,单价为元/工日，共工0;

,单价为元/工日，共工0;

,单价为元/工日，共工0;

另：低值易耗材料费、工具用具费元。

28.7采用第（3）种方式计价的，综合工日单价为元/工

日，共工日。

另：低值易耗材料费、工具用具费元。

28.8采用第（4）种方式计价的，建筑面积m2,分包合同

价款单价为元/m2,其中：地上结构元/ni2,地下结构

元/成，初装修元/m2,精装修元/m2,机电设备安

装元/成，其它_____元/m2；另：低值易耗材料费、工具用具

费元。

28.9施工中发生的零工单价为元/工日，停工、窝工单价

元/日。

28.10采取建筑面积综合单价方式的：

28.10.1遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：未形成建

筑平米的劳务作业工程量的计算方式为，计算规则为，单价为

28.10.2双方约定，本合同平米面积的计算规则为o

28.10.3双方约定，本合同平米面积的变更规则为o

29、施工过程中分包合同价款结算及支付方式：

29.1施工过程中，发包人、承包人应当在每月20日前对上月

完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面

确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，最长不

得超过3日。书面确认后，双方约定采取乂下方式结算支付分包合

同价款：

29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包

合同价款。

29.1.2发包人每月日支付元分包合同价款。

29.2由于发包人将分包合同价款支付给分包合同价款收取负责

人以外的人员或存在其他违规、违约支付行为的，造成的后果由发

包人负责。

30、违约责任：

30.1发包人违约责任:

30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人

支付违约金元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该

违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以

赔偿。

30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违

约金元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金

不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。

30.1.3不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用

外，还应向承包人支付违约金元。

30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合

要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用

外，还应向承包人支付违约金元。

30.1.5发包人不履行或不按约定履行分包合同义务的其他情况

时，应向承包人支付违约金元。

30.2承包人违约责任：

30.2.1承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包

人支付违约金元，最高不超过合同总金额的%。

30.2.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人

应向发包人支付违约金元，最高不超过合司总金额的％。发包人可以

要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派

其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。

30.2.3承包人未达到约定的安全文明施工标准，承包人应向发

包人支付违约金元，最高不超过合同总金额的虬

30.2.4承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工

现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包

人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及

《国务院信访工作条例》（国务院第431号令）第二十条规定的行

为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金元；如该违约金不足

以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此

造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标

准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

30.2.5承包人未在每月日前向发包人提供上月本企业在本项目

上所有工人的出勤情况、工资核算及支付情况的盖章书面记录的，

每发生一次，应向发包人支付违约金元。

30.2.6承包人不履行或不按约定履行分包合同的其他义务时，

应向发包人支付违约金元，最高不超过合同总金额的5机延误的承

包人工作时间不予顺延。

30.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方

承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的，承包人的30.2.4行

为不构成违约。

30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的，发包人自行为发生

之日起日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违

约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违

约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发

包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。

发包人：姓名身份证号：

姓名身份证号：

姓名身份证号：

承包人：姓名身份证号：

姓名身份证号：

姓名身份证号：

31、特别约定：

31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款，如

存在违约行为，造成承包人拖欠本工程务工人员工资的，除按照本

合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程务工人员

工资承担连带责任C

31.2承包人先有30.2.4行为的，双方约定自行为发生之日起

日内，双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。

31.3发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违

约行为赔偿义务不因双方在双方签订本合司结算书，发包人全额支

付分包合同价款、承包人全额支付本项目上所有工人的工资并将全

部工资支付情况书面报送前签认的协议而免除。

以上违约责任的免责条件为：在双方签订了本合同结算书、发

包人全额支付了合同价款、承包人全额支付X本项目上所有工人的

工资并将全部工资支付情况书面报送发包人之后日内签订特别协

议。

32、争议解决:

发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求

有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成

的，双方约定采用下列第种方式解决争议：

（1）向北京仲裁委员会申请仲裁；

（2）向仲裁委员会申请仲裁；

（3）向人民法院起诉。

33、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执

一份；本合同副本份，发包人执份，承包人执份,

发包人负责向行政主管部门备案份。

34、补充条款：

35、附件：

附件一：保证书

附件二：

附件三：

保证书

中标建造师（项目经理）

本人是项目发包人中标建造师（项目经理）。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同

约定履行本人职责C

本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权

委托人，在职责范围内禁止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因

本人原因发生上述行为，本人将依照本合司30.6的约定，对发生的

债务承担连带责任C

中标建造师（项目经理）：

时间：年月日

保证书

施工队长

本人是项目承包人施工队长。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同

约定履行本人职责c

本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为承包人的授权

委托人，在职责范围内禁止本合同30.2.4行为发生。如因本人原因

发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担

连带责任。

施工队长：_________

时间：年月日

建筑分包合同2

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

因工程建设需要，甲方将及附属工程的模板制作，安装分项发

包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共

和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工

程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济

责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际面积为准。

二、承包范围、方式、内容

（一）承包范围：本工程施工图（建施、结施）及设计变更所含的

全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础，标准架管按施工规范

的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。

（二）承包方式：本单项工程采用大包干式，即包工、包料、包

质量、包工期、包安装、包造价等，具体是:

包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范

围内的用工总承包，同时必须保证工程质量，进度要求。

包料：甲方提供模板的安装主要材料，其余耗材如（铁丝、元

钉、打磨用的机具及磨片等）施工工具和生活用具等由乙方自己承

担。

包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设

方、监理方、施工方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、模板的.爆

模移位，垂直度进行修补、打磨。

包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要

求。

包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国

家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。

（三）承包内容：

1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场

验收。

2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。

3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运，同时在施工

方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。

4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。

5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。

6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。

（四）其它约定

1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。

2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。

3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每

一次按100元计算c

4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承

担。

5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损

失由乙方全部承担C

6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须

立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直

度，只能在5mm内，梁柱节点（含内外墙面）不能出现流浆。

7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入校

的由自己处理校缺陷。

8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹

事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。

（五）工程单价向付款方式:

1、工程单价

根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，

本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为元/m2计算）。

/m2计算，安全按2、付款方式：采用乙方先垫支做完所有楼层，甲

方阶段性的付生活费，乙方不得故意，以工资原因停工和其它原因

停工和在中途离去，给甲方带来一切困难和经济损失，甲方按工程

款余付给乙方工资，撤出现场和撤出合同。其作为违约金。

2、付款方式（略）

三、如上述不违规，甲方在全体完工后一个月内付清所有工

资。

四、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字盖章后

生效，具有同等法律效力。

甲方：代表：

乙方：

签计地址：

签订日期：年月日

建筑分包合同3

出包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：

我公司承建荣县鼎新镇小井沟移民安置综合体项目工程，为解

决我项目工程的技术工种和普工劳动力问题，经协商将该项目的部

分工程承包给乙方负责组织劳动力施工。为明确甲乙双方的权利和

义务。本着平等互利、等价有偿的原则，根据本工程的实际情况，

经甲乙双方协商一致达成下列条款，共同遵守。

第一条、本项目工程概况

1、本项目工程为框架全现浇结构

2、工程地址：荣县鼎新镇鼎新村4、5组

3、建筑面积：（按实计量）。

第二条、承包工程内容及计价

1、本工程施工建设采用平方米劳务工资包干办法进行施工，其

施工内容如下：

该工程的硅浇筑、砌体、内外墙抹灰、外墙砖及屋面土建工

程、构件制作安装、二次硅结构现浇、地坪砂浆找平、门窗塞舞补

烂、室内回填、底层地面舲浇灌等。

2、人工工资单价：

1）、以上人工工资按元/nf建筑面积包干施工，本单价包含人

工费、机具费、安全文明措施费等。

第三条、乙方的承包要求

乙方所用的泥工工具、劳保用品、安全帽、安全带、钉子、铁

丝、二次配电箱及出线电缆等由乙方自己提供，食宿由乙方自行解

决。

第四条、人工费支付

1、按总工期按进度支付总清包款的％;乙方必须提供工人工资

表；剩余待竣工验收交付后内付清。

第五条、工程质量责任

1、乙方在施工过程中，应始终坚持“百年大计、质量第一、安

全第一”的原则。严格按操作技术规程组织施工。所有水平包筑模

必须找水平，垂直立柱包筑模及二模包筑模必须统一垂线；误差在

20mm以上的产生的额外抹灰剃打返工费以及连带费用由乙方全部承

担，并处以每处200元罚款；造成材料浪费的，浪费材料由乙方承

担，甲方有权从工程款中扣除；乙方不能借口任何理由拒绝。

2、本项目工程的工程质量，必须达到国家检验评定合格标准的

规定或协议规定的标准。经检测不合格，由乙方返工重做、返工费

由乙方全部承担。

第六条、甲乙双方权利、责任、义务

1、甲方权利、责任和义务

1）甲方有权利、责任和义务

2）甲方根据施工生产计划，提供图纸一套给乙方。

3）乙方组织的管理人员和工人，必须经甲方审批后进入工地，

并持证件上班；甲方有权监督乙方发放工资。如果乙方克扣工资、

拖欠工资等原因导致工人闹事或政府部门干涉的，甲方为此支付的

费用及损失由乙方承担，并承担的赔偿，甲方有权直接从劳务费中

扣除。

2、乙方的权利、责任和义务

1）乙方有权就工程技术咨询甲方，寻求甲方技术方面的支持。

施工队在施工期间，必须有一位主要负责人在工地指导和管理施

工，以便处理施工过程中的问题。如需外出时，必需向甲方项目部

主管人员请假；如在施工期内主要负责人无故不在施工现场的，每

天罚款贰百元，施工放线交底必须参加，无故缺席的罚款500元每

次。

2）、乙方应提前7天书面向甲方提出材料使用计划；现场模

板、条方应先挑后锯的原则，乱锯乱改的处以200元每次的罚款，

甲方有权直接从劳务费中扣除，不予改正的下次加倍罚款。

3）乙方必须定期对其工程人员进行安全、质量意识教育。对其

工作人员的一切行为负责。乙方工人若有偷盗行为，甲方有权利对

乙方处予罚款，并有权在劳务工程费中扣除。同时，甲方视行为从

情节决定是否送公安机关处理。

4）在施工过程中，如乙方施工质量达不到合格要求或进度达不

到甲方要求，甲方有权解除合同，且乙方必须在甲方通知后48小时

内清退出场。否则，还应按每逾期一天200元累计承担违约责任，

甲方可直接从应付给乙方的工程款和保证金中扣除。对乙方完成的

不合格部分工程，其返工整改费用由乙方承担，甲方可直接从保证

金或应付的结算款中扣除。

5）乙方必须遵守国家的法律、法规，严格按规范施工，并主动

接受甲方各方面管理制度。

6）施工中若乙方不服从甲方和项目部的.管理或该加班不加

班、该加人不加入时，甲方处以500元/次罚款，并有权解除合同。

7）由于乙方在组织施工过程中如施工进度、质量、安全、文明

施工、劳动力不足或管理不善等原因而影响现场施工，甲方有权中

途解除合同，并按实际完成工作量的80%结算人工费，其余20%作为

违约金，乙方不得再向甲方提出任何要求。

8）乙方必须每次参与甲方和项目部组织的工作例会，必须服从

甲方统一安排和指挥。

9）乙方必须遵守甲方、建设单位项目部及相关主管部门有关施

工作业管理的相关规定，若达不到要求而被罚款者，甲方有权按照

罚款单金额从当月应支付的劳务费中直接扣除。

第七条、安全

1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家、重庆市、

甲方及上级单位的政策、法律、规范、标准和制度，不得违章指

挥，严禁违章作业，严格执行安全技术交底，必须对进场人员进行

安全教育。

2、乙方进入施工现场进行环境保护教育和法律教育，工人必须

遵守环保法规及有关规定、制度要求，如乙方在施工中违章违规造

成罚款，一切经济责任由乙方承担，若甲方先行垫付，有权从乙方

的工程款及保证金中扣除。

3、乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若

工程中出现安全事故，按事故的责任来划分经济责任。

第八条、工期

1、按甲方要求完成，乙方必须听从甲方指挥，服从安排。该加

班时，必须组织加班，不听从指挥，工期达不到要求，甲方有权解

除承包合同，另行安排班组。

2、每天上班人数结合工程实际，按进度要求规定上足；若是人

力安排不足影响下一工序施工的除罚款1000元每天以外下一工序所

安排的人工耽误工资由上一工序全部承担，甲方有权从工程款中扣

除给与下个工序班组。

第九条、其它

1、本合同经甲乙双方签字盖章生效，在本项目工程完工结尾款

后自然失效。由于战争、地震、_、空中飞行物体坠落或其它非甲

方责任而发生爆炸、火灾以及发生20年未遇的风、雨、洪水等自然

灾害。造成的直接损失各自负责。

2、本合同经甲乙双方签字后，未经对方同意，任何一方均不得

终止合同。

3、本合同经甲乙双方签字后，具有同等法律效力。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方：______

乙方：

日期：—年—月—0

建筑分包合同4

发包单位：（以下简称甲方）

分包单位：（以下简称乙方）

该分包合同的签订，本着公平、公正、诚实守信的原则进行，

经双方协商一致，共同达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点:

三、分包内容：（乙方自带模具及管件）

四、开竣工日期：

五、分包单价：40元/平方米（按模板展开面积计）

六、计价依据：按双方商定

七、工程款支付形式：工完一个月内

八、工程质量：根据现行的工程质量规范要求及技术交底组织

验收，乙方必须保证工程质量，如质量不合格，必须返工，其材料

浪费及工期延误由乙方负责。

九、安全管理：甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底，乙

方必须遵守安全操作规程，若对违反安全操作规程造成安全事故

的，其损失由乙方负责。

十、生活管理：住宿由乙方自理，工地内严禁随意大小便。

十一、材料管理：甲方提供的,材料做到限额领料，对材料浪

费及不合理使用超出的，由乙方负担，工地内，随时做到工完场

清。

十二、施工机具：对甲方提供的机具，乙方负责日常维护管

理。

十三、现场管理：乙方必须服从现场管理人员的管理和指挥，

需要材料及时提出计划。

十四、违约管理：乙方分包的工程不得再行分包，在施工中，

经检验不合格，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成相应

的损失由乙方负责赔偿。

十五、附则：

十六、双方商定的其它条款：

十七、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日

起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

甲方：乙方：

时间：年月日时间：年月日

建筑分包合同5

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投

标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，

甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义

务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、行政法规，合本工程具体情况，双方就劳务分包

事项协商达成一致，订立本合同。

第一条劳务分包人资质情况及人员

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代

表人证件（身份证）法人委托书、被委托人证件（如果授权）

（注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红

章，作为合同附件，附在合同内。）

2、人员

施工负责人：一一职务：队长职称：工程师

技术负责人：一一职务：总工职称：工程师

第二条劳务分包工程项目及劳务报酬

1、分包工程项目

工程名称：

工程地点：

分包范围：

2、劳务报酬

（1）按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。

《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为算工程数量。

（2）甲方按业主与甲方签订的合同综合单价（或业主批复的新增

单价）收取的综合管理费，最终算依据为业主批复的乙方承担的工程

费用算书金额。

（3）本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调

整。

（4）劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单

项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、

安装、质检（自检）管理、环境保护、劳动保护、调遣（进出场）临时

工程（建设、拆除与恢复）缺陷修复、税金（营业税含城建税及教育费

附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花

税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳）利润等费用，以及合同明

示或暗示的有关责任、义务和一般风险。

（5）本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全

文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价

中，不再另行计量c如有索赔按索赔条款处理。

（6）工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工

文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占%

（7）本项目发生的所有前期费用（包括公关费、差旅费等）均由乙

方承担。

（8）修建炸药库发生的费用（即含库房临建工程、看守人员工

资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规

定必须配备的设施费用），乙方承担费用元（元）整。

（9）乙方所承建工程的税金及地方规费（业主或地方政府收缴的）

由乙方承担，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴纳。

第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求

1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。

2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和

业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在

7天内撤换，重新委派继任者。

3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。

第四条分包工程期限

1、总工期以业主和公司的工期为准。

2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

第五条工程质量

1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质

量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收（检验）合格率100%,

单位工程合格率10096.

2、乙方按照《四川省雅碧江两河口水电站交通工程项目工程施

工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心

组织施工，工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现

行的《规范》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满

，耳、0

3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人

员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及

有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而

出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞

退等处理决定，乙方必须无条件接受，由比所造成的一切经济损失

和后果均由乙方全部承担。

4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程

精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地

（每月不少于25天），甲方有权对乙方处以罚款伍仟元•人•次或驱

出现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方

全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员

名单单，原则不允许随意更换。未经甲方司意，每更换一人，对乙

方罚款伍仟元，若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在

7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元•天•人的罚款。

5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监

理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监

理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予

计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承担。

第六条安全施工、环境保护和文物保护

1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业

主监理要求建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方

按照要求制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查，按规定

采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。

2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，

甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定

进行施工。

3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施

工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后

实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病

防治措施，做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害

性、有粉尘环境中施工时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批

后组织实施。乙方要对施工人员进行职业缝康安全教育，提供与职

业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保

正常的使用或运转c费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正

确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。

6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应

于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处

理方案，乙方应积极给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发

生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加

的相关费用。

7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的

规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开

工之日起10日内，将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。

8、甲方有权检查乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责

令乙方整改，否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一

定经济处罚，直至安全隐患消除为止。

9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机

械设备事故的发生,在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备

损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和

经济责任。

10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并

在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方

办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承

担，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处罚。

11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同部分

乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。

12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，

待本合同工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否

则，甲方将根据对乙方的安全指标考核果具体情况予以扣留。

13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、

施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执

行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员

的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染

源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境

污染和破坏。

14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品

时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理

部门要求采取妥善措施保护，若未按规定采取措施造成的损失由乙

方承担。

15、若乙方未履行上述条款，发生与比有关的人身伤亡、机械

设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索

赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带

来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。

第七条工期延误

1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、

征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。

2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费

用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第

6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活

补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他

损失，甲方不予补贴费用。

3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工

期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止

协议。

第八条材料供应及机械设备使用

1、材料供应

（1）甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防

水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，

卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上

定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费0

材料款以双方确认的单据为准（向乙方出示并提供发票复印件一

份），经双方人员确认，在当月计价款中扣除（材料单价以甲方实际

购买的单价为准）乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形

式上报合理的材料计划，否则由此造成的,材料供应不及时或工期拖

延，其责任由乙方全部承担。《甲方提供材料清单》见附表。

(2)除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。

乙方自行采购的材料必须保证材料质量达到本工程及甲方规定的标

准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得

甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格后方可使用，

否则，由此造成的一切损失由乙方负责。

(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负

责。

(4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险

及损失由乙方自行承担。如果业主对本工程材料进行调整，材料调

差待业主批复后按照《雅碧江两河口水电站交通工程3#公路ii标段

施工》招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。

2、施工机具、机械设备供应

(1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应及时

组织上场，安排操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、

机械设备清单》见附件。

(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。

(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。

第九条变更设计

1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照变

更设计组织施工。

2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，

报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待

业主批准后方可实施。

3、对于人力不可抗拒的自然灾害（如战争、瘟疫、地震）所造成

的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复（损失金额）

后，按标段批复总额%进行补偿。

4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自

上报金额统一下浮C

第十条计量与算

1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要

求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无

误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月

计量程序。

2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的算单价为乙方分包范围内

的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，算工程量以乙方分

包工程范围内甲方对业主算工程量为准，完成本工程所需的全部费

用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单

价调整，任何情况下均不调整。

3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲

方现场技术、质量人员审查。

4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项

工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、

质量管理部、计划部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且

达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程质

量不合格不予计量，并责令乙方返工外理，期间发生的一切费用均

由乙方承担。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。

5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经

现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设

计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计

量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应

及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及时而导致甲方不能按

时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。

6、算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准

的不超过设计图纸数量为准。

7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程

量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。

8、算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、

周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料

不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用

后交由计划部门算C

第十一条劳务报酬价款支付

1、劳务报酬的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除

其它应扣款项（包括代发工资、代付和代缴款项等），从银行转账支

付。

2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%

作为工程质量保证金（工程质量保证金限额亿=万元，如果变更

超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加）％的管理费、税

金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应

扣款项后支付。

3、预付款待业主支付后，按乙方承担工程比例支付乙方，乙方

确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两

次支付，支付比例及程序按照《雅碧江两河口水电站交通工程3#公

路ii标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付。

4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计

价支付相关条款按业主对甲方要求进行。

5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程

款开支原始依据和本次申请拨付资金开支计划，经甲方现场指导监

督和财务监督人员审核、签署意见后，依据《劳务施工合同》条

款，方可拨付工程进度款。否则，不予拨款。

6、乙方应固定财务人员，建立健全贬务开支明细表台帐。将经

济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。

7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作

日内，通过银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位

或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应

积极采取措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约

金。

第十二条履约保证金

1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。

2、若合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，则履约保

证金予以扣除。

3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，则按

约定返还乙方履约保证金。

第十三条履约、质量保证金返还

1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程

内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件

下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。

若工程有安全、质量问题（或隐患）或乙方拖欠民工工资、材料款

等，在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进行

善后处理。（由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额

返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还）

2、质量保证金返还

工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管

段工程维修费后一个月内返还乙方。

第十四条甲方权利及义务

1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的

工期、质量负总责c

2、负责该工程项目的控制测量、试验工作（乙方试验人员全面

配合），及时提供施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会

审、施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题；收集整理技术档

案资料和交工险收C

3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目标，下达年、季、

月、旬（周）施工计划，审核材料、设备计划，实施对工程质量、工

期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管埋、环水保等进行监

控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由

乙方全部承担。

5、负责验工计价。

6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系;

对现场管理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评

比并给予表彰和奖罚。

7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承担；若因乙方原因

被业主或监理通报，每通报一次罚款10000〜20000元。

8、在拨付劳务报酬前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备

费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。

第十五条乙方权利及义务

1、对本合同劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文

明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及

乙方承诺组织具有相应资格证书的熟练工人、管理人员及技术人

员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责

编制详细施工方案，报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机

械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设

备清单》。

2、协助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创

优，杜绝质量事故c

3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他

单位协调配合，接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业

资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上

岗。

4、配合甲方现场控制测量及试验工作，熟悉图纸，严格按照设

计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保

工程质量、工期和施工安全；甲乙双方共同完成施工日志、施工记

录、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐蔽工程检

查以及提供相关技术资料及竣工资料的完成，上报施工计划、报

表，遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理办法，配合甲方办

理交工验收。

5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每

月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上

报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付

或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间算款中扣除，其它

乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自

行偿还，甲方不承担与此相关的任何责任及费用。

6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。

7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工计划，并有保证措

施，乙方必须无条件地接受甲方的施工计划安排，并保质、按期完

成。及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。

8、在施工中乙方必须加强环境保护，防止水土流失，否则由此

引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方

不另行支付，若乙方未及时处理，甲方有权委托其他人员进行善后

处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。

9、乙方严格按照技术规范要求控制好隧道超挖，设计容许超挖

工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，

不论乙方出于任何原因而造成的超过设计允许范围的超挖，和由于