2025年度CFG桩施工工期延误补偿及责任划分合同_第1页
2025年度CFG桩施工工期延误补偿及责任划分合同_第2页
2025年度CFG桩施工工期延误补偿及责任划分合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度CFG桩施工工期延误补偿及责任划分合同甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______合同编号：_______签订日期：_______鉴于甲方为施工单位，乙方为建设单位，双方就2025年度CFG桩施工工期延误补偿及责任划分事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工期延误补偿1.1甲方应按照合同约定的时间完成CFG桩施工。如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付工期延误补偿金。1.2工期延误补偿金计算方式如下：（1）每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价的1%作为工期延误补偿金；（2）工期延误超过30天，甲方应向乙方支付合同总价的2%作为工期延误补偿金；（3）工期延误超过60天，甲方应向乙方支付合同总价的3%作为工期延误补偿金。第二条责任划分（1）施工组织不力，造成施工进度缓慢；（2）施工过程中发生质量事故，导致工期延误；（3）施工过程中违反国家有关法律法规，造成工期延误；（4）因甲方原因导致的自然灾害等不可抗力因素造成的工期延误。（1）未按时提供施工图纸、技术资料等；（2）未按时支付工程款；（3）因乙方原因导致的自然灾害等不可抗力因素造成的工期延误。第三条工期延误争议解决3.1甲方和乙方因工期延误发生争议时，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第四条其他4.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。4.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第五条合同签署甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论