田间道路建设合同范本

田间道路建设合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“XX市XX区农业发展有限公司”，地址位于“XX省XX市XX区农业科技园区XX路XX号”。甲方法定代表人为“李明”，联系电话为“138XXXXXXXX”。甲方系合法注册成立的农业企业，主要业务涵盖现代农业项目开发、农业基础设施建设及农产品供应链管理。作为农业产业化龙头企业，甲方在XX市XX区拥有大规模农业种植基地，需配套完善的道路交通网络以保障农业生产及物流运输效率。鉴于现有田间道路年久失修，无法满足现代农业发展需求，甲方经研究决定，委托乙方进行田间道路建设，以提升农业生产效率及基础设施水平。

甲方在此次合作中作为委托方，主要负责提供项目相关资料、协调当地政策支持，并按照合同约定支付工程款项。甲方对工程质量具有监督权，并确保工程符合国家及地方相关建设标准。此外，甲方需配合乙方进行施工现场的必要协调工作，包括但不限于土地使用、施工许可等事宜。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“XX建筑工程有限公司”，地址位于“XX省XX市XX区XX路XX号”。乙方法定代表人为“张强”，联系电话为“139XXXXXXXX”。乙方系具备国家一级施工资质的建筑企业，拥有丰富的农业基础设施建设项目经验，特别是在田间道路建设、水利工程及农村道路改造方面具备专业技术优势。乙方曾承接过多项国家级及省级农业基建项目，累计完成道路建设里程超过500公里，工程合格率100%，并在多个项目中荣获“优质工程奖”。

乙方在此次合作中作为服务提供方，主要负责根据甲方需求及设计图纸，完成田间道路的勘察、设计、施工及验收工作。乙方需组建专业施工团队，严格按照国家《公路工程施工技术规范》（JTGD40-2011）及甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。此外，乙方需负责施工期间的安全管理，购买相关保险，并积极配合甲方的质量监督及进度检查。

**合同简介：**

本合同基于甲乙双方在XX市XX区农业基础设施建设的合作需求而签订。甲方拥有XX区大规模农业种植基地，但现有田间道路状况较差，严重影响农业生产效率及物流运输。为解决该问题，甲方经评估后选择委托乙方进行专业道路建设，旨在构建一条符合现代农业发展需求的高标准田间道路网络。乙方凭借其专业技术和丰富经验，承诺在约定工期内完成道路建设任务，确保工程质量符合国家及行业标准。双方通过本次合作，旨在推动XX区农业现代化进程，提升农业生产综合效益，并为当地农民创造更加便捷的交通条件。合同内容涵盖项目范围、技术标准、工程进度、费用结算及违约责任等条款，以保障双方权益，确保项目顺利实施。本合同是双方合作的法律基础，所有权利义务均依据合同约定履行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX市XX区农业发展有限公司所属农业种植基地田间道路建设项目中的权利与义务，确保乙方按照甲方要求完成田间道路的建设工程，并达到国家及行业相关标准，从而改善甲方农业基础设施条件，提升农业生产及物流运输效率。本合同涉及的工程范围包括但不限于：对甲方指定区域的现有田间道路进行勘察、测量；根据甲方提供的技术要求和设计标准，完成道路的路基、路面、排水系统、边沟、标志标线等施工内容；提供与工程相关的技术支持和售后服务，直至工程最终验收合格。具体建设内容将依据附件一《工程量清单》及《施工图纸》详细约定。

第二条定义

本合同中下列术语具有以下含义：

（1）"田间道路"：指为连接农业种植基地内部田块、生产设施及主干道而修建的，主要用于农业机械通行、农产品运输及农资供应的道路工程。

（2）"施工图纸"：指经甲方确认并作为施工依据的工程设计图纸，包括平面图、剖面图、结构图及其他技术文件。

（3）"工程量清单"：指详细列出本合同项下各项工程内容的数量、单位及计价标准的文件，作为工程计量和结算的依据。

（4）"质量标准"：指本合同约定的，工程完工后应达到的国家《公路工程施工技术规范》（JTGD40-2011）及相关行业标准的质量要求。

（5）"竣工验收"：指工程完成后，由甲方相关单位依据本合同及国家相关规定对工程进行检验，并确认合格的过程。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照施工图纸及工程量清单的约定，在规定的工期内完成田间道路建设任务，并确保工程质量符合国家及行业相关标准。

（2）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，包括但不限于施工技术、材料使用、工程进度及安全管理等方面。乙方应积极配合甲方的监督检查工作，提供必要的资料和条件。

（3）甲方有权根据合同约定，向乙方支付工程款项。甲方应按照合同进度节点及时审核乙方提交的工程量清单及付款申请，并在审核无误后30日内完成支付。

（4）甲方应负责提供施工所需的场地条件，包括但不限于土地平整、施工便道接入等，并确保乙方施工人员及设备能够顺利进入施工现场。

（5）甲方应负责协调当地相关部门，为乙方的施工提供必要的政策支持和许可保障，包括但不限于施工许可、用地审批等事宜。

（6）甲方应指派专门的项目联系人，负责与乙方的日常沟通及协调工作，确保合同顺利履行。

（7）甲方有权在工程完工后竣工验收，并依据合同约定进行工程结算。如乙方工程合格，甲方应按照合同约定支付剩余工程款项及质量保证金。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权根据合同约定，要求甲方提供必要的施工场地、技术资料及资金支付，确保工程顺利实施。

（2）乙方应组建专业的施工团队，配备符合工程要求的施工设备和技术人员，严格按照施工图纸及国家相关技术规范进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。

（3）乙方应建立健全安全生产管理制度，配备必要的安全防护设施，加强对施工人员的安全教育，确保施工过程中无重大安全事故发生。乙方应自行承担因安全生产事故产生的所有责任及费用。

（4）乙方应负责采购工程所需的全部材料，包括但不限于路基材料、路面材料、排水设施、标志标线等，所有材料必须符合国家及行业相关标准，并应向甲方提供材料合格证明。如发生材料质量问题，乙方应负责更换或承担相应责任。

（5）乙方应按时提交工程进度报告，并应甲方要求提供施工日志、检验记录等技术资料。乙方应积极配合甲方的监督检查工作，对甲方提出的问题及时进行整改。

（6）乙方应负责施工期间的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，并应在工程完工后清理施工现场，恢复地貌。

（7）乙方应承担因工程变更、签证等产生的额外费用，并应提前通知甲方进行确认。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更改施工方案或提高工程造价。

（8）乙方应负责工程的质量保修，在工程竣工验收合格后，按照国家相关规定承担工程质量保修责任。保修期内如出现质量问题，乙方应负责维修或更换，直至达到使用要求。

（9）乙方应购买工程相关保险，包括但不限于建筑工程一切险和第三者责任险，并将保险单复印件提交甲方备案。保险费用由乙方自行承担。

（10）乙方应指派专门的项目负责人，负责与甲方的日常沟通及协调工作，确保合同顺利履行。项目负责人应具备相应的专业技术资格和丰富的施工经验。

第四条价格与支付条件

本合同项下田间道路建设工程总价款为人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00），该价格包含设计、材料、设备、人工、机械、运输、施工、质检、验收及保修等全部费用。价格已包含税费，并已考虑市场价格波动因素。乙方应在投标时提交详细的工程预算报价，经甲方审核确认后作为本合同的价格依据。

工程款支付采用分阶段支付方式：

（1）合同签订后7日内，甲方支付合同总价款的20%，即人民币贰拾万元整（¥200,000.00），作为乙方工程预付款。

（2）基础工程完工并经甲方验收合格后15日内，甲方支付合同总价款的40%，即人民币肆拾万元整（¥400,000.00）。

（3）路面工程完工并经甲方验收合格后15日内，甲方支付合同总价款的30%，即人民币叁拾万元整（¥300,000.00）。

（4）工程竣工验收合格并结清质量保证金后6个月内，甲方支付至合同总价款的95%，即人民币玖拾伍万元整（¥950,000.00）。

（5）剩余5%作为工程质量保证金，即人民币伍万元整（¥50,000.00），于工程交付使用满2年后无质量问题时一次性无息返还乙方。

甲方支付工程款应通过银行转账方式，乙方应提供等额发票。乙方收到款项后应开具收款凭证。

第五条履行期限

本合同项下田间道路建设工程总工期为180日历天，自合同生效且乙方施工设备、人员进场之日起计算。具体开工日期由甲乙双方协商确定，但不得晚于合同签订后30日。

关键时间节点如下：

（1）合同生效后15日内，乙方完成施工现场勘察、测量及施工设计编制工作，并提交甲方审核。

（2）合同生效后30日内，乙方正式开工，并完成路基清表及基础处理工作。

（3）开工后90日内，完成全部路基、排水系统及边沟施工，并提交阶段性验收申请。

（4）路基工程验收合格后90日内，完成路面铺设及附属设施建设。

（5）工程完工后10日内，乙方提交竣工图纸及验收申请报告，甲方应在收到申请后20日内竣工验收。

如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任。

第六条违约责任

**1.乙方违约责任**

（1）质量违约：乙方施工的田间道路如未达到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方在规定期限内整改。整改期间造成的费用由乙方承担，且工期不予顺延。若整改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于甲方已支付款项的50%作为违约金。

（2）工期延误违约：乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之五（0.5‰）的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于甲方已支付款项的30%作为违约金。

（3）材料违约：若乙方使用不合格材料导致工程质量问题，甲方有权要求乙方承担全部修复费用，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。同时，甲方有权从应付工程款中直接扣除相应款项。

（4）安全生产违约：若乙方施工过程中发生重大安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任及赔偿费用，并视为严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款50%的违约金。

**2.甲方违约责任**

（1）付款延迟违约：甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项千分之五（0.5‰）的违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于工程成本、利润及合理费用。

（2）场地提供违约：甲方未按合同约定提供施工场地或协调相关许可，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此造成的工期延误责任，并赔偿乙方的实际损失。每逾期一日，甲方还应向乙方支付合同总价款千分之五（0.5‰）的违约金。

（3）验收拖延违约：甲方无正当理由拖延竣工验收，自工程完工后第21日起，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总价款的5%。

**3.不可抗力免责：**因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。合同可协商解除或延期履行，已发生的费用按实际完成工程量比例结算。

**4.赔偿责任：**任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方由此遭受的直接经济损失，包括但不限于工程成本、利润、诉讼费、律师费等。赔偿金额应以实际损失为限，但不得超过合同总价款的三倍。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策变更）以及法律、法规规定的其他不可抗力事件。不可抗力事件应自其发生之日起连续影响合同履行的，视为持续不可抗力。

2.不可抗力通知：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应立即通知对方，并在事件发生后48小时内提供不可抗力事件发生的时间、地点、性质及可能持续时间的书面证明文件。如不可抗力事件持续超过15日，双方应就合同是否解除或延期履行进行协商。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，并应采取措施减少损失。不可抗力影响消除后，双方应协商恢复合同履行或采取其他补救措施。

4.合同解除：如不可抗力事件导致合同目的无法实现，或合同履行已无实际意义的，经双方协商一致，可以解除合同。合同解除后，双方应就已完成工作部分进行结算，并互不承担违约责任。

5.不可抗力证明：不可抗力书面证明文件应包括但不限于政府公告、气象部门记录、新闻报道、公证机构证明等，足以证明不可抗力事件的存在及其对合同履行的影响程度。

第八条争议解决

1.争议协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理、诚实信用的原则进行，争取在合同有效期内达成书面和解协议。

2.调解：如协商不成，双方可共同委托合同履行地（XX省XX市XX区）的行业协会或具有相关资质的第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则。达成调解协议的，应签订调解书，经双方签字盖章后具有法律约束力。

3.仲裁：如调解仍不能解决争议，或双方在合同签订时已明确约定仲裁，任何一方均有权将争议提交至“中国国际经济贸易仲裁委员会”（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为合同履行地（XX省XX市XX区），仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，除仲裁裁决另有约定外，仲裁费用由败诉方承担。

4.诉讼：如双方未约定仲裁，且调解不成的，任何一方均有权向合同履行地（XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，如一方变更诉讼请求、提出反诉或和解，不影响另一方依据合同约定主张权利。人民法院作出的判决或裁定，对双方均有法律约束力。

5.法律适用：争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在争议解决过程中应遵守法律及相关司法解释，不得采取任何违反法律强制性规定或公序良俗的行为。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面修改合同。

3.保密条款：双方应对在本合同签订及