现代温室大棚建设工程合同范本

现代温室大棚建设工程合同范本合同编号：__________签订地点：__________签订时间：______年____月____日发包人（甲方）：______________________住所：______________________法定代表人：______________________联系方式：______________________承包人（乙方）：______________________住所：______________________法定代表人：______________________联系方式：______________________资质证书编号：______________________（若有）经营范围：______________________（需包含温室大棚建设相关内容）一、工程概况1.工程名称：______________________现代温室大棚建设工程（如“XX农业园区连栋智能温室”）2.工程地点：______________________（具体地址，如“XX市XX区XX路XX号”）3.工程规模：本工程为______型温室（如“连栋智能温室”“日光温室”“光伏温室”），总建筑面积约______平方米（避免4位以上数字，如“约2000平方米”）。4.结构形式：采用______钢框架结构（如“热镀锌钢管”“铝合金”），覆盖材料为______（如“PC阳光板”“钢化玻璃”“长寿无滴薄膜”），配套______系统（如“电动遮阳”“风机湿帘通风”“热泵heating”“滴灌/喷灌”）。5.设计及质量标准：符合《温室结构设计荷载》（GB/T____）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB____）、《建筑结构荷载规范》（GB____）等国家及行业现行标准；满足甲方特殊要求：如“抗风等级10级”“抗雪荷载0.3kN/㎡”“冬季室内最低温度≥10℃”“年漏雨率≤1%”等。二、承包范围及工作内容乙方承包本工程的______总承包（如“设计-施工”“施工”）范围，具体工作内容包括但不限于：1.设计服务（若包含）：根据甲方需求完成方案设计、施工图设计，提交设计文件并通过甲方审核（需附设计图纸作为附件）；2.材料采购：采购钢材、覆盖材料、电气设备、灌溉设备等所有工程材料，提供合格证、检测报告等质量证明文件；3.加工制作：按设计图纸加工钢构件（立柱、横梁、拱杆等），确保精度符合要求；4.运输安装：将构件及材料运输至现场，完成基础（若包含）、钢框架、覆盖材料及配套系统的安装；5.调试培训：对配套系统进行调试（如遮阳、通风、灌溉），确保正常运行；向甲方操作人员提供操作手册及现场培训（包括系统使用、日常维护）；6.质量保修：承担本工程的质量保修责任（详见第九条）。三、合同价款及计价方式1.合同总价（含税）：人民币______元（大写：______）。（注：价款避免4位以上数字，如“人民币壹佰万元整”“人民币伍拾万元整”。）2.计价方式：本合同采用固定总价（或固定单价、成本加酬金）计价。固定总价：包含所有工作内容及风险（如材料价格波动、工程量变化），除甲方设计变更外，总价不调整；固定单价：工程量按实际完成量计算，单价以《工程量清单》（附件1）为准；成本加酬金：成本按实际合格成本计算，酬金按固定比例（如“成本的10%”）或固定金额（如“人民币伍万元”）计算。3.价款调整：设计变更：甲方需出具书面变更通知，乙方编制变更价款，经甲方审核确认后调整总价；材料价格波动：若主要材料（如钢材、PC板）价格波动超过合同签订时价格的±______%（如±5%），双方协商调整差价（仅计取税费）；不可抗力：因不可抗力造成的工程量增加，双方协商调整总价。四、工期要求1.开工日期：以甲方出具的书面开工通知为准（需提前______日通知，如“7日”）。2.竣工日期：自开工之日起______日历天内竣工（如“180日历天”）。3.工期延误：甲方原因：因甲方未按时提供场地、支付款项或设计资料等造成的延误，工期顺延，乙方有权要求赔偿窝工损失（按每人每天200元或双方约定标准计算）；乙方原因：因乙方施工组织不力、材料延误或质量问题造成的延误，每延误1天，按合同总价的万分之二支付违约金（违约金总额不超过合同总价的5%）；不可抗力：因地震、台风、暴雨等不可抗力造成的延误，工期顺延，双方互不承担责任（需提供政府部门证明文件）。五、质量标准及验收程序1.质量标准：符合国家及行业现行标准（如《钢结构工程施工质量验收标准》GB____、《温室工程技术规范》NY/T____）；满足甲方特殊要求（如“抗风等级10级”“冬季保温性能”等）。2.验收程序：隐蔽工程验收：乙方完成隐蔽工程（如基础、钢构件连接）后，需提前24小时通知甲方及监理（若有）验收，合格后方可进入下一道工序；分部分项验收：完成钢框架、覆盖材料、配套系统等分部分项工程后，提交《分部分项工程验收申请》，经甲方验收合格后签署《验收记录》；竣工验收：工程全部完成后，乙方提交《竣工验收申请报告》及完整竣工资料（包括设计图纸、施工记录、材料合格证、调试记录、培训记录），甲方需在10日内组织验收（验收组成员：甲方、乙方、监理方（若有）、设计方（若有））。验收合格的，签署《竣工验收报告》（竣工日期为验收合格日）；不合格的，乙方需在15日内整改完毕，重新申请验收（整改时间不计入工期）。六、双方责任（一）甲方责任1.场地与资料提供：开工前7日内，向乙方提供平整、通水、通电、通路的施工场地（签署《场地移交单》）；提供设计资料（如地形图、地质勘察报告）及甲方特殊要求；2.款项支付：按第六条约定支付款项（详见第六条）；3.协调配合：协调乙方与周边单位/个人的关系，解决施工外部干扰；4.组织验收：按第五条程序组织验收，及时签署验收文件；5.其他：协助乙方办理施工所需手续（如施工许可证）。（二）乙方责任1.施工组织：编制《施工组织设计》（附件2），包括施工方案、进度计划、安全方案、质量保证措施，经甲方审核后实施；2.质量保证：严格按设计图纸及标准施工，提供材料合格证、检测报告（如钢材的力学性能检测报告、PC板的透光率检测报告）；3.安全施工：制定《安全施工方案》，配备安全防护设施（如安全帽、安全带、防护网）；承担施工中的安全责任（如发生安全事故，由乙方承担全部费用及责任）；4.进度保证：按第四条工期要求完成施工，若因乙方原因延误，承担违约责任（详见第七条）；5.资料整理：及时整理施工记录、隐蔽工程验收记录、竣工资料，竣工验收时提交完整竣工档案（一式______份）；6.其他：遵守施工现场管理规定（如噪音控制、扬尘防治），施工完毕后工完场清（清理建筑垃圾、剩余材料）。七、付款方式1.预付款：合同签订后______日内（如“10日”），甲方支付合同总价的______%（如“30%”），即人民币______元（大写：______）；2.进度款：钢结构安装完成并验收合格后______日内（如“5日”），支付合同总价的______%（如“30%”）；覆盖材料安装完成并验收合格后______日内（如“5日”），支付合同总价的______%（如“20%”）；配套系统调试完成并验收合格后______日内（如“5日”），支付合同总价的______%（如“15%”）；3.竣工款：竣工验收合格并签署《竣工验收报告》后______日内（如“10日”），支付至合同总价的______%（如“95%”）；4.质保金：留合同总价的______%（如“5%”）作为质量保证金，保修期结束后______日内（如“10日”），若无质量问题，一次性无息支付；5.付款条件：乙方需向甲方提供符合要求的发票（增值税专用发票/普通发票），否则甲方有权拒绝付款。八、违约责任1.甲方违约：未按时支付款项：每逾期1天，按逾期未支付金额的万分之三支付违约金（违约金总额不超过逾期未支付金额的10%）；逾期超过30日，乙方有权暂停施工，工期顺延，并要求赔偿窝工损失；未按时提供场地或资料：每逾期1天，工期顺延1天，乙方有权要求赔偿窝工损失（按双方约定标准）；2.乙方违约：未按时竣工：每逾期1天，按合同总价的万分之二支付违约金（违约金总额不超过合同总价的5%）；逾期超过60日，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付款项，并承担合同总价10%的违约金；质量问题：工程质量不符合标准的，乙方需在15日内整改至合格（整改费用由乙方承担）；整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付款项，并承担合同总价20%的违约金；因质量问题造成甲方损失（如减产、设备损坏）的，乙方需承担赔偿责任；安全事故：因乙方原因造成安全事故的，乙方需承担全部责任及费用（包括人员伤亡赔偿、财产损失赔偿），并向甲方支付合同总价5%的违约金；3.不可抗力：因不可抗力（如地震、台风、政府禁令）造成的违约，双方互不承担责任，但需及时通知对方（24小时内），并提供证明文件（如政府部门通知、新闻报道）。九、质量保修1.保修期：本工程保修期为2年（或双方约定，如“3年”），自竣工验收合格之日起计算；2.保修范围：钢框架结构（如立柱、横梁的腐蚀、变形）；覆盖材料（如PC板的开裂、薄膜的破损）；配套系统（如遮阳系统的电机故障、灌溉系统的管道漏水）；因乙方施工质量问题造成的损坏，乙方免费维修（或更换）；因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方提供维修服务，收取成本费（如材料成本+人工费）；3.保修程序：甲方发现质量问题后，需书面通知乙方（或电话通知后补书面确认）；乙方需在24小时内响应，7日内完成维修（紧急情况如漏水，需在4小时内到达现场）；若乙方未及时维修，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担；4.保修责任：保修期内，乙方需每6个月对温室大棚进行一次全面检查（提交《检查报告》）；因乙方施工质量问题造成的人身伤害或财产损失，乙方需承担赔偿责任。十、争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，双方首先协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：1.向工程所在地（或甲方所在地）人民法院起诉；2.提交XX仲裁委员会（如“北京仲裁委员会”“XX市仲裁委员会”）仲裁（需明确仲裁委员会名称）。十一、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效；2.合同份数：本合同一式4份（或双方约定，如“6份”），甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力；3.补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议（附件3），补充协议与本合同具有同等法律效力；4.通知方式：本合同项下的通知需以书面形式发出（如邮寄、传真、电子邮件），送达地址为双方在本合同中约定的住所；若地址变更，需及时书面通知对方；邮寄通知自寄出之日起3日视为送达；5.知识产权：若本合同包含设计范围，设计成果的知识产权归甲方所有（乙方不得擅自使用或转让）；6.保险：乙方需为施工人员购买人身意外伤害保险（保额不低于______元/人），为施工现场财产购买财产保险（保额不低于合同总价），保险费用由乙方承担；7.合同解除：甲方有权解除合同的情形：乙方未按时竣工超过60日、工程质量不符合要求且整改后仍不符合、乙方破产或丧失履约能力；乙方有权解除合同的情形：甲方未按时支付款项超过30日、未按时提供场地超过15日、甲方破产或丧失履约能力；合同解除后，双方需清理已完成工程量，结算价款（已完成部分按合同约定支付，未完成部分退还相应款项）。附件清单1.《工程量清单》（若采用固定单价计价）；2.《施工组织设计》；3.《补充协议》（若有）；4.《设计图纸》（若包含设计范围）；5.《材料清单及质量标准》（附件4，包括材料名称、规格、品牌、质量标准）。