工程建设总包合同

工程建设总包合同编号：__________

甲方（建设方）：__________

地址：__________

乙方（承包方）：__________

地址：__________

鉴于甲方拟在__________（项目名称）地点进行工程建设，乙方愿意承担该项目的总包工作，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在工程建设过程中的权利、义务及责任，确保工程按期、保质、安全、高效完成。

二、合同背景：甲方因工程建设需要，经充分考察，决定委托乙方作为__________（项目名称）工程的总承包单位，双方就相关事宜达成一致，特订立本合同。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方负责提供工程项目的相关资料，包括但不限于项目设计文件、地质勘察报告、施工图纸、工程量清单等，确保乙方能够准确、及时地开展施工工作。

2.甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方支付工程进度款，并对乙方提交的工程进度报告进行审核。

3.甲方负责办理工程所需的各项审批手续，包括但不限于土地使用、规划许可、施工许可等，确保工程合法合规进行。

4.甲方应提供施工现场，确保乙方施工期间所需的水、电、通讯等基础设施完善，并负责协调处理施工现场周边的矛盾纠纷。

5.甲方应按照合同约定的时间节点接收工程，并对工程质量进行验收，如有质量问题，甲方应承担相应的修复责任。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照甲方提供的工程资料，编制施工组织设计，确保工程按设计要求、质量标准、进度计划进行施工。

2.乙方负责组织施工队伍，确保施工人员具备相应的资质和技能，并对施工人员进行安全教育和技术培训。

3.乙方应按照合同约定的工程进度，按时完成各阶段的施工任务，并对施工过程中出现的质量问题负责整改。

4.乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、文明施工，并对施工现场进行环境保护。

5.乙方应按照甲方要求，及时提交工程进度报告、竣工报告等相关文件，并配合甲方进行工程验收。

6.乙方在施工过程中，如需变更设计或施工方案，应提前与甲方协商一致，并办理相关变更手续。

7.乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行分类处理，确保施工现场的清洁卫生。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点和质量标准完成工程。

2.甲方有权对乙方提交的施工组织设计、进度报告等文件进行审核。

3.甲方有权对施工现场进行监督检查，确保工程安全、文明施工。

双方义务：

1.双方应按照合同约定，履行各自的责任和义务，确保工程顺利进行。

2.双方应保持良好的沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

3.双方应遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规进行。

4.双方应妥善保管合同及相关文件，确保合同的有效性。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元整（大写：__________元整），该金额包括但不限于工程直接费用、间接费用、利润及其他相关费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

2.进度款：工程按进度完成，甲方应在每个付款周期结束后__________日内，根据乙方提交的工程进度报告和工程量清单，支付已完成的工程量对应的款项。具体支付比例和条件如下：

-工程进度达到合同总量的__________%时，支付合同总金额的__________%；

-工程进度达到合同总量的__________%时，支付合同总金额的__________%；

-工程进度达到合同总量的__________%时，支付合同总金额的__________%；

-工程进度达到合同总量的__________%时，支付合同总金额的__________%；

-工程进度达到合同总量的__________%时，支付合同总金额的__________%；

3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在__________日内对乙方提交的结算报告进行审核，确认无误后支付结算款，即合同总金额减去已支付款项的余额。

4.保留金：为确保工程质量，甲方应在每期进度款中预留合同总金额的__________%作为保留金，待工程保修期满且无质量问题时，无息退还乙方。

三、支付条件

1.乙方须提交经甲方认可的工程进度报告和工程量清单。

2.工程进度达到约定的付款节点。

3.乙方须保证工程质量，符合国家及行业相关标准。

4.乙方须提供税务发票。

四、支付方式的具体实施

1.甲方应在约定的支付时间内，通过银行转账方式向乙方支付款项。

2.乙方应在收到款项后__________日内，向甲方开具相应的税务发票。

五、逾期支付

若甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的__________%每日计算，直至实际付款为止。

六、其他费用

1.合同内未列明的额外费用，如因政策调整、设计变更、不可抗力等因素导致的费用增加，双方应另行协商解决。

2.乙方因自身原因导致的工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的费用。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约：

-若甲方未按合同约定支付款项，除应支付违约金外，还应向乙方支付逾期付款利息，利息按逾期付款金额的__________%计算，直至实际付款之日止。

-若甲方未能按时提供施工所需资料或未履行其他合同义务，导致工程进度延误，甲方应向乙方支付相应的工期延误违约金，具体金额按合同总金额的__________%计算，每日支付。

2.乙方违约：

-若乙方未能按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付工期延误违约金，具体金额按合同总金额的__________%计算，每日支付。

-若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复，修复费用由乙方承担。

-若乙方违反合同规定，导致工程无法继续或造成损失，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失和承担违约责任。

二、争议解决

1.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务，不得影响合同的正常执行。

4.若双方同意通过仲裁方式解决争议，应选择具有管辖权的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

三、适用法律

本合同受中华人民共和国法律管辖，解释和执行均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

双方约定，对于因本合同发生的或与本合同有关的任何争议，任何一方均可向合同签订地所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、不可抗力

1.不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。

2.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。

3.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，若协商不成，按不可抗力事件的具体影响和合同约定处理。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效前，双方应按照合同约定完成所有必要的审批和登记手续。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。合同期满后，如无特殊约定，本合同自动终止。

三、变更

1.本合同的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致，并签署书面协议，否则任何口头或书面变更均无效。

2.任何变更协议的生效，均需符合本合同的生效条件。

四、终止

1.合同因以下原因终止：

-工程按照合同约定全部完成并验收合格；

-双方协商一致解除合同；

-由于不可抗力导致合同无法履行；

-一方严重违约，另一方有权解除合同；

-法律法规规定的其他情形。

2.合同终止后，双方应按照合同约定办理工程移交、结算和付款手续。

五、通知

1.任何一方需要通知另一方的事项，应以书面形式进行，并确保通知送达对方。

2.通知应以挂号信、特快专递或双方约定的其他方式发送，发送日期为邮戳日期或特快专递的签收日期。

六、争议解决

本合同的争议解决方式按“违约与争议解决机制”部分的规定执行。

七、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（建设方）：__________

乙方（承包方）：__________

签订日期：__________

附件：

一、项目需求文档

包括但不限于：

1.工程项目总体要求；

2.施工功能需求；

3.系统性能指标；

4.用户界面及操作流程；

5.系统集成要求；

6.工程进度计划；

7.质量控制标准。

二、设计方案

包括但不限于：

1.工程总体布局；

2.施工详图；

3.各专业设计方案；

4.工程量清单；

5.设备选型及参数。

三、技术规格

包括但不限于：

1.工程所需材料、设备的技术规格；

2.施工工艺及操作规范；

3.工程质量检验标准；

4.安全施工要求；

5.环境保护要求。

四、各类证件复印件

包括但不限于：

1.甲方相关批准文件；

2.乙方资质证书；

3.施工许可证；

4.工程保险单；

5.专利证书及使用权证明。

五、合同相关文件

包括但不限于：

1.合同副本；

2.签字页；

3.附件清单；

4.合同补充协议；

5.其他双方认可的文件。

六、其他辅助材料

包括但不限于：

1.施工组织设计；

2.进度计划表；

3.质量控制记录；

4.现场照片及视频；

5.任何与合同执行相关的其他材料。

所有附件与本合同具有同等法律效力，与本合同一并执行。如有修改或补充，需以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。

双方签字、盖章及日期：

甲方（建设方）代表签字（或盖章）：

________________

签字日期：__________

乙方（承包方）代表签字（或盖章）：

________________

签字日期：__________

附件签字、盖章及日期：

附件一至附件六，甲方及乙方代表分别签字（或盖章）确认，签字日期如下：

附件一：

________________

签字日期：______