排水设计施工合同范本

排水设计施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX城市建设集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：李明。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX工程咨询有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：王强。

乙方联系方式

**合同简介**

本合同由甲方与乙方于XX年XX月XX日签订，旨在明确双方在排水设计及施工项目中的权利与义务。甲方作为排水工程的建设单位及委托方，需按照国家相关法律法规及行业标准，委托乙方提供专业的排水工程设计及施工服务。乙方作为具有相应资质的工程服务提供方，需依据甲方的需求及项目要求，完成排水系统的设计、施工及验收工作。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议。

项目的背景为甲方拟在XX市XX区建设一处新建住宅小区，该区域需配套建设完善的排水系统，以满足日常使用及防洪需求。甲方经考察后，选择乙方作为该项目的合作方，乙方凭借其在排水工程设计及施工领域的专业能力及丰富经验，同意承接该项目的服务。双方通过前期沟通及方案论证，确认排水系统的设计标准、施工范围及工期要求，并以此为基础签订本合同。

本合同范本所涉及的当事人信息及合同简介，是整个排水设计施工合同的基础部分，明确了合作双方的身份、资质及合作背景，为后续条款的制定提供了依据。甲方作为项目投资及委托主体，需确保提供必要的项目资料及配合乙方完成施工工作；乙方作为服务提供方，需严格履行设计及施工义务，确保工程质量符合合同约定及相关标准。双方权利与义务的划分、价格与支付条件的约定、履行期限的明确、违约责任的设定等后续条款，均需围绕本部分所述的基本信息展开，以保证合同的完整性与可操作性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于委托乙方依据甲方需求及国家相关规范，完成指定区域内排水系统的设计及施工工作，确保排水系统达到设计标准，满足使用功能及安全要求。合同范围包括但不限于：排水系统方案设计、施工图绘制、材料采购、现场施工、质量检验、竣工验收及后期技术支持等。具体工作内容包括：对项目现场进行勘察，确定排水系统的走向、管径、坡度等参数；设计符合国家及地方标准的排水管网，并完成施工图纸的绘制；按照设计图纸进行排水管道、检查井、雨水口等构筑物的施工；对施工材料进行质量检验，确保符合合同约定及国家标准；配合甲方完成工程竣工验收，并提供必要的竣工图纸及技术文件；在保修期内对排水系统进行维护，及时处理出现的质量问题。本合同范围涵盖排水工程设计及施工的全过程，旨在为甲方提供一个安全、高效、合规的排水系统。

第二条定义

本合同中，下列词语具有以下含义：

“排水系统”指用于收集、输送、处理和排放雨污水的人工构造物及附属设施的总称。

“设计图纸”指乙方根据甲方需求及国家规范编制的排水系统施工图及技术文件。

“施工方案”指乙方为完成排水工程施工而制定的具体方案，包括施工方法、进度安排、安全措施等。

“竣工验收”指排水工程完工后，由甲方相关单位进行的验收工作，确认工程是否符合设计要求及国家标准。

“保修期”指排水工程竣工验收合格后，乙方承担维修责任的期限，一般为一年。

“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等自然灾害。

“违约责任”指任何一方违反本合同约定应承担的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

本合同中未定义的术语，按照国家相关法律法规及行业标准解释。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定及国家相关规范完成排水工程设计及施工工作，并有权对乙方的施工过程进行监督和检查。

（2）甲方有权要求乙方提供设计图纸、施工方案等技术文件，并有权对乙方提供的技术支持进行审核。

（3）甲方有义务向乙方提供项目所需的现场勘察资料、地质条件、水文资料等必要信息，并确保这些信息的真实性和完整性。

（4）甲方有义务为乙方施工提供必要的场地及设施，包括施工用水、用电等，并确保施工区域的通达性。

（5）甲方有义务按照合同约定及时支付乙方的设计费及施工款，并有权对乙方提交的付款申请进行审核。

（6）甲方有义务相关单位对排水工程进行竣工验收，并确保验收过程的公正性和合规性。

（7）甲方有义务在保修期内对排水系统进行日常维护，并及时通知乙方处理出现的质量问题。

（8）甲方有义务配合乙方完成工程结算及资料归档工作，并确保相关资料的完整性和准确性。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的项目资料及施工场地，并有权对甲方提供的信息进行核实。

（2）乙方有权按照合同约定收取设计费及施工款，并有权对甲方提交的付款申请进行核对。

（3）乙方有权按照设计图纸及施工方案进行排水工程施工，并有权要求甲方配合完成施工所需的各项工作。

（4）乙方有义务按照国家相关规范及合同约定进行排水工程设计，并确保设计方案的合理性和可行性。

（5）乙方有义务编制详细的施工图纸及施工方案，并确保这些文件的准确性和完整性。

（6）乙方有义务按照施工方案进行排水工程施工，并确保施工质量符合合同约定及国家标准。

（7）乙方有义务对施工材料进行质量检验，并确保所有材料符合国家及行业标准。

（8）乙方有义务配合甲方完成工程竣工验收，并提交必要的竣工图纸及技术文件。

（9）乙方有义务在保修期内对排水系统进行维护，并及时处理甲方通知的质量问题。

（10）乙方有义务对施工过程中产生的垃圾进行清理，并确保施工现场的整洁和安全。

（11）乙方有义务遵守施工现场的安全管理规定，并采取必要的安全措施，确保施工人员的安全。

（12）乙方有义务在工程完工后，将所有设计图纸及技术文件交付甲方，并配合甲方完成工程资料的归档工作。

（13）乙方有权要求甲方在合同约定的期限内支付设计费及施工款，并有权对甲方延迟付款的行为提出索赔。

（14）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如施工用水、用电等，并有权对甲方未提供这些条件的行为提出异议。

（15）乙方有权要求甲方配合完成工程竣工验收，并有权对甲方未验收或验收不通过的行为提出解决方案。

（16）乙方有权要求甲方在保修期内对排水系统进行日常维护，并有权对甲方未及时通知乙方处理质量问题的行为提出建议。

（17）乙方有权要求甲方配合完成工程结算及资料归档工作，并有权对甲方未配合的行为提出解决方案。

第四条价格与支付条件

本合同项下排水设计及施工服务的总费用为人民币叁佰伍拾万元整（¥3,500,000.00）。该价格包含乙方为完成本合同约定的设计、材料采购、施工、验收等所有工作的全部费用。

付款方式采用分期支付，具体支付节点及比例如下：

（1）合同签订后十日内，甲方支付总费用的20%，即人民币柒拾万元整（¥700,000.00），作为乙方设计及启动施工的预付款；

（2）设计图纸及施工方案经甲方审核确认后十日内，甲方支付总费用的30%，即人民币壹佰壹拾伍万元整（¥1,150,000.00）；

（3）排水工程施工完成并通过初步验收后十日内，甲方支付总费用的40%，即人民币壹佰肆拾伍万元整（¥1,450,000.00）；

（4）工程通过最终竣工验收合格后十日内，甲方支付剩余的10%，即人民币叁拾伍万元整（¥350,000.00）。

甲方支付款项应通过银行转账方式支付至乙方指定的银行账户，乙方应在收到款项后向甲方出具等额发票。如甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过三十日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

第五条履行期限

本合同项下的排水设计及施工服务应于XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止，总工期为180日历天。具体进度安排如下：

（1）项目勘察及方案设计阶段：自合同签订之日起30日内完成；

（2）施工图绘制及报审阶段：自方案设计确认之日起40日内完成；

（3）材料采购及准备工作阶段：自施工图审核通过之日起20日内完成；

（4）现场施工阶段：自材料采购到位之日起120日内完成；

（5）初步验收及整改阶段：自施工完成之日起30日内完成；

（6）最终竣工验收阶段：自初步验收通过之日起20日内完成。

如遇不可抗力事件或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致可适当顺延工期。乙方应在合同约定的每个节点前向甲方提交进度报告，并接受甲方的检查与监督。

第六条违约责任

**1.甲方的违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付设计费或施工款，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过三十日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，包括但不限于乙方已产生的费用、人员窝工费、材料积压费等。

（2）甲方未按合同约定提供项目资料、勘察资料或施工场地，导致乙方工作延误或无法正常开展，每逾期一日，应按乙方因此造成的直接损失额的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过三十日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失。

（3）甲方擅自变更设计方案或施工要求，给乙方造成额外费用或工期延误，甲方应承担由此产生的全部费用，并按延误工期的天数，每逾期一日，按乙方因此造成的直接损失额的千分之一向乙方支付违约金。

（4）甲方未按合同约定竣工验收或无故拖延验收，每逾期一日，应按乙方因此造成的直接损失额的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过三十日，乙方有权自行验收，验收结果视为最终结果，甲方应承担由此产生的全部责任。

**2.乙方的违约责任**

（1）乙方未按合同约定完成设计工作或提交的设计方案不符合国家规范及合同要求，甲方有权要求乙方修改或重新设计，由此产生的费用由乙方承担；若乙方拒绝修改或修改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于甲方已支付的设计费、材料费、施工费等。

（2）乙方未按合同约定完成施工工作或施工质量不符合国家规范及合同要求，甲方有权要求乙方返工或整改，由此产生的费用由乙方承担；若乙方拒绝返工或返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于甲方已支付的施工费、材料费、以及甲方因排水系统缺陷导致的额外损失。

（3）乙方未按合同约定的时间节点完成施工工作，每逾期一日，应按乙方因此造成的直接损失额的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过三十日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

（4）乙方在施工过程中违反安全规定，导致人员伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任，并应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（5）乙方在保修期内未按合同约定履行维修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担；若乙方拒绝维修或维修后仍不合格，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

**3.违约金的计算标准**

本合同项下的违约金按日计算，每日违约金金额为违约金额的千分之一。违约金的最高限额不超过合同总价的30%。如违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

**4.解除合同的责任**

如任何一方严重违约，导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同。解除合同后，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失等。解除合同不影响守约方根据本合同约定已产生的权利。

**5.不可抗力导致的违约责任**

如因不可抗力事件导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力事件消除后，双方应继续履行合同或协商解决合同后续事宜。

第七条不可抗力

本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、火灾、爆炸、疫情及其管控措施等。

若发生不可抗力事件，导致任何一方无法履行或无法完全履行本合同约定的义务，该方应立即通知另一方，并在合理期限内提供不可抗力事件发生的有效证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

因不可抗力事件导致合同无法履行或延迟履行的，受影响方不承担违约责任。但受影响方应采取积极措施减少不可抗力事件造成的损失，并在事件消除后尽快恢复履行合同义务。

若不可抗力事件持续超过六十日，双方均有权解除本合同。解除合同后，双方应就合同履行情况、已产生的费用及损失进行结算，互不承担违约责任。因不可抗力事件导致的财产损失，由各方自行承担。

第八条争议解决

因本合同的订立、履行、变更、解除等发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下一种方式解决争议，且选择仲裁或诉讼后，不得再以相同理由就该争议向对方主张权利：

（1）提交XX仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。

（2）依法向合同签订地XX市XX区人民法院提起诉讼。法院将依法独立、公正地审理争议，并作出判决。

争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同中未受争议影响的其他条款。双方应配合争议解决机构或法院的审理工作，提供必要的证据材料，并承担因争议解决而产生的相关费用（包括但不限于仲裁费或诉讼费、律师费等，除非本合同另有约定或法律规定）。

第九条其他条款

（1）**通知方式**：双方在本合同首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前七日书面通知对方。通过书面、传真、电子邮件等方式发送的通知，于发出时视为送达。邮件通知以进入对方指定邮箱时视为送达，传真通知以发出成功回执时视为送达。

（2）**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以