安全生产责任总包合同

安全生产责任总包合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：_______

地址：_______

乙方（以下简称“委托方”）：_______

地址：_______

鉴于甲方具备安全生产责任总包能力，乙方需委托甲方对特定项目进行安全生产责任总包，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲方在安全生产责任总包过程中的权利、义务和责任，确保项目安全生产目标的实现。

二、合同背景：乙方需在项目实施过程中确保安全生产，鉴于甲方具备相关资质和经验，乙方同意委托甲方进行安全生产责任总包。

双方的责任和义务：

一、承包方（甲方）的责任和义务：

1.承包方应按照国家有关安全生产的法律、法规、政策和标准，对委托项目进行安全生产责任总包。

2.承包方应建立健全安全生产管理制度，配备必要的安全生产管理人员，确保安全生产责任的落实。

3.承包方应负责对项目施工过程中的安全生产进行全面监管，确保施工安全。

4.承包方应定期对项目进行安全生产检查，及时发现并整改安全隐患。

5.承包方应承担因安全生产责任不到位而造成的损失和责任，包括但不限于事故赔偿、罚款等。

6.承包方应按照合同约定，及时向委托方提供安全生产相关的技术资料、报告和记录。

7.承包方应配合委托方对安全生产的监督和检查，接受委托方的指导和建议。

二、委托方（乙方）的责任和义务：

1.委托方应按照合同约定，向承包方提供项目安全生产所需的资料、条件和支持。

2.委托方应积极配合承包方开展安全生产责任总包工作，确保项目顺利进行。

3.委托方应负责对承包方的安全生产工作进行监督，对安全生产责任总包过程中出现的问题及时提出意见和建议。

4.委托方应按照合同约定，按时支付承包方安全生产责任总包费用。

5.委托方应承担因自身原因导致安全生产责任总包工作受阻或延误的责任。

6.委托方应配合承包方进行事故调查和处理，共同承担事故责任。

7.委托方应按照国家有关法律法规，对安全生产责任总包过程中涉及的商业秘密进行保密。

三、双方的权利：

1.承包方有权要求委托方提供必要的安全生产资料和条件，确保安全生产责任总包工作的顺利进行。

2.委托方有权要求承包方按照合同约定，履行安全生产责任总包义务，确保项目安全生产目标的实现。

四、双方义务：

1.双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。

2.双方应共同维护合同的有效性，不得以任何方式损害对方合法权益。

3.双方应保持良好的沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同的总金额为人民币_______元整（大写：_______元整），以下简称“合同总金额”。

二、支付方式：

1.分阶段支付：合同总金额按照以下阶段支付：

（1）合同签订后_______日内，乙方支付甲方合同总金额的_______%，即人民币_______元整；

（2）项目开工后_______日内，乙方支付甲方合同总金额的_______%，即人民币_______元整；

（3）项目完工并经乙方验收合格后_______日内，乙方支付甲方合同总金额的_______%，即人民币_______元整；

（4）项目安全生产责任总包期结束后_______日内，乙方支付甲方合同总金额的_______%，即人民币_______元整。

2.额外费用：如因乙方原因导致项目延期、变更或增加工作量，产生的额外费用由乙方承担，并在实际发生后的_______日内，由乙方支付给甲方。

3.支付条件：

（1）支付款项前，乙方需向甲方提供有效的支付凭证，包括但不限于发票、收据等；

（2）甲方收到乙方提供的支付凭证后，_______日内完成款项的支付；

（3）如乙方未按照合同约定支付款项，甲方有权暂停或终止合同履行，并要求乙方支付违约金。

4.付款方式：双方约定的付款方式为银行转账，具体账户信息如下：

账户名称：_______

账号：_______

开户行：_______

5.争议解决：如双方在支付过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

三、税金：本合同总金额不含增值税及其他税金。如需缴纳，由乙方依法承担并支付给甲方。

四、其他费用：合同履行过程中产生的其他费用，如差旅费、材料费等，按实际发生额另行结算，并在合同约定的支付方式下支付。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.若甲方未能按照合同约定履行安全生产责任总包义务，导致项目安全生产事故发生，甲方应承担全部责任，包括但不限于事故赔偿、罚款等。

2.若乙方未能按照合同约定支付款项，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的_______%作为违约金。

3.若任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于直接损失和间接损失。

4.若任何一方违反合同约定，导致合同解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。

二、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.双方同意将争议提交至_______仲裁委员会仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.仲裁过程中，仲裁费用由败诉方承担，或按仲裁委员会的裁决执行。

4.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。

三、适用法律：

本合同的订立、效力、解释、履行、违约责任和争议解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院：

本合同签订地为_______，双方因履行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，均应提交至_______人民法院管辖。

五、合同解除：

1.如一方违约，另一方有权根据合同约定或法律规定解除合同。

2.合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定处理善后事宜。

六、不可抗力：

1.如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难的，受影响方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

2.不可抗力事件持续超过_______日的，双方可协商解除合同，并按照合同约定处理善后事宜。

附则：

一、生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。若合同需报送有关部门审批，以审批通过之日为生效日期。

二、有效期：本合同的有效期为自生效之日起至项目完工并经乙方验收合格之日止。合同期满后，如双方无异议，可另行签订补充协议。

三、变更和终止：

1.本合同的任何变更，均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。

2.如合同一方提出终止合同，应提前_______日以书面形式通知对方，并说明理由。

3.以下情况可导致合同的终止：

（1）合同约定的期限届满或项目完成；

（2）任何一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；

（3）双方协商一致，决定终止合同；

（4）因不可抗力导致合同无法履行。

四、通知：除法律另有规定外，双方应通过以下方式互相通知：

1.书面通知：以挂号信、特快专递或专人送达的方式，通知对方。

2.电子通知：以电子邮件、传真等方式发送至对方指定的电子邮箱或传真号码。

五、合同份数：本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

六、争议处理：本合同的解释、履行、违约责任和争议解决均适用中华人民共和国法律。

七、其他：

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，直至合同约定的项目完工并经乙方验收合格之日止。

4.本合同一经生效，即取代双方之前就本合同内容所达成的所有口头或书面协议。

附件：

一、需求文档

1.项目安全生产责任总包需求书

2.项目安全生产责任总包方案

3.项目安全生产责任总包工作计划

二、设计方案

1.项目总体设计方案

2.项目安全生产专项设计方案

三、技术规格

1.项目安全生产设备技术规格书

2.项目安全生产材料技术规格书

四、各类证件复印件

1.承包方安全生产许可证复印件

2.承包方营业执照复印件

3.承包方相关资质证书复印件

4.乙方项目批准文件复印件

5.乙方相关资质证书复印件

五、合同相关文件

1.本合同正本及副本

2.