刮大白施工合同补充协议

刮大白施工合同补充协议甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《刮大白施工合同》（以下简称“原合同”），现因实际情况需要，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就原合同相关内容达成以下补充协议：一、标的物或服务具体描述（一）工程范围补充在原合同约定的刮大白工程基础上，增加以下区域的刮大白工作：1.甲方指定的[具体区域1]，面积约为[X]平方米，该区域墙面基层状况为[详细描述基层状况，如墙面平整度、有无裂缝等]。2.甲方指定的[具体区域2]，面积约为[X]平方米，此区域为[特殊环境描述，如潮湿环境、有油污等]，乙方需采取相应的处理措施以保证施工质量。（二）材料要求细化1.乙方使用的大白粉必须符合国家相关质量标准，品牌为[具体品牌]，型号为[具体型号]，每袋重量误差不得超过[X]克。2.胶水应采用环保型产品，其挥发性有机化合物（VOC）含量不得超过[具体标准数值]，以确保施工过程及完工后的室内空气质量符合国家环保要求。3.对于其他辅助材料，如砂纸、刷子等，也应具备相应的质量合格证明文件。（三）施工工艺标准1.基层处理：乙方在刮大白前，应对墙面进行全面的基层处理，包括但不限于清除墙面的灰尘、油污、疏松层等。对于墙面的裂缝，应采用专用的裂缝修补材料进行修补，并粘贴防裂网格布，网格布的规格为[具体规格]。2.刮大白施工：刮大白应分[具体次数]遍进行，每遍间隔时间不得少于[X]小时。每遍刮涂的厚度应均匀，误差不得超过[X]毫米。最后一遍刮涂完成后，墙面应平整光滑，无明显接茬、流坠等现象。3.打磨处理：刮大白完成后，乙方应使用[具体型号]的砂纸对墙面进行打磨，打磨应细致均匀，确保墙面的平整度达到[具体标准数值]以内。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照本补充协议及原合同的约定进行施工。对乙方选用的材料有审核权，如发现材料不符合要求，有权要求乙方更换。在工程完工后，有权组织相关人员对工程进行验收，如工程质量不符合约定，有权要求乙方返工整改。2.义务按照本补充协议及原合同的约定及时向乙方支付工程款。为乙方提供施工所需的水、电等必要条件，并协调施工现场与其他施工单位的关系，确保乙方施工顺利进行。在乙方施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担相应的损失赔偿责任。（二）乙方权利义务1.权利按照本补充协议及原合同的约定收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的必要条件，如因甲方未能提供导致乙方无法正常施工的，乙方有权顺延工期。在施工过程中，如遇到不可抗力或其他非乙方原因导致的施工困难，有权及时通知甲方并协商解决方案。2.义务严格按照本补充协议及原合同的约定进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。自行组织施工人员和施工设备，保证施工人员具备相应的专业技能和资质。遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工过程中的人员安全和财产安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。对施工过程中产生的垃圾及时进行清理，保持施工现场的整洁卫生。三、工期调整（一）工期延长由于本补充协议增加了工程范围，原合同约定的工期相应延长[X]天，即工程应于[新的完工日期]前完工。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令性停工等）或甲方原因导致的停工，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后的[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，甲方应在收到申请后的[X]天内予以答复。（二）赶工措施如因甲方原因需要提前完工，甲方应与乙方协商并达成一致意见。乙方应采取相应的赶工措施，如增加施工人员、延长工作时间等，甲方应承担因赶工产生的额外费用，具体费用标准由双方另行协商确定。四、工程款支付（一）增加工程费用计算对于本补充协议增加的工程范围，按照以下方式计算工程费用：1.[具体区域1]的刮大白工程费用按照每平方米[X]元计算，共计[X]元。2.[具体区域2]由于其特殊环境，工程费用按照每平方米[X]元计算，共计[X]元。以上增加工程费用总计[X]元。（二）支付方式及时间1.本补充协议签订后[X]天内，甲方应向乙方支付增加工程费用的[X]%作为预付款，即[X]元。2.工程完成[X]%时，甲方应向乙方支付至增加工程费用的[X]%，即[X]元。3.工程全部完工并经甲方验收合格后[X]天内，甲方应向乙方支付至增加工程费用的[X]%，即[X]元。4.剩余[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]天内无息支付给乙方。五、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本补充协议的约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。2.如因甲方原因导致乙方无法正常施工或造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照本补充协议及原合同的约定的工期完工，每逾期一天，应按照工程总费用的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。2.如乙方施工质量不符合本补充协议及原合同的约定，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。如因返工导致工期延误的，乙方还应承担逾期完工的违约责任。3.如乙方使用的材料不符合本补充协议的要求，甲方有权要求乙方更换材料，并承担由此产生的费用。如因材料问题导致工程质量问题或其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。六、争议解决如甲乙双方在履行本补充协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本补充协议自双方签字（或盖章）