建设合同范本15篇模板

建设合同范本15篇模板鉴于建设工程的复杂性和重要性，为明确合同双方的权利和义务，保障建设工程的顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，特制定本建设合同范本。本范本包含了15种常见的建设合同类型，供合同双方在实际签订合同时参考。合同一：建设工程勘察合同合同双方1.勘察人：[勘察人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[勘察人地址]，联系方式：[联系电话]。2.发包人：[发包人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[发包人地址]，联系方式：[联系电话]。标的物或服务具体描述1.勘察范围：[详细描述勘察的地点、范围和内容，如某地块的岩土工程勘察、工程测量等]。2.勘察要求：按照国家和地方相关标准、规范进行勘察，提交符合要求的勘察报告，包括但不限于勘察数据、图表、分析结论等。3.勘察期限：自[开始日期]起至[结束日期]止。权利义务1.勘察人权利义务权利：按照合同约定收取勘察费用；要求发包人提供必要的协助和资料。义务：按照合同约定的时间、质量要求完成勘察工作；对勘察成果的真实性、准确性负责；保守发包人提供的商业秘密和技术秘密。2.发包人权利义务权利：要求勘察人按照合同约定的时间、质量要求提交勘察报告；对勘察工作进行监督检查。义务：按照合同约定向勘察人支付勘察费用；向勘察人提供与勘察工作有关的资料和文件。违约责任1.勘察人违约责任：若勘察人未按照合同约定的时间、质量要求完成勘察工作，应承担违约责任，向发包人支付违约金，违约金的数额为合同总金额的[X]%。若因勘察人的原因导致勘察成果错误，给发包人造成损失的，勘察人应承担赔偿责任。2.发包人违约责任：若发包人未按照合同约定向勘察人支付勘察费用，应承担违约责任，向勘察人支付逾期付款违约金，违约金的数额按照中国人民银行同期贷款利率计算。若发包人未按照合同约定向勘察人提供必要的协助和资料，导致勘察工作无法正常进行的，勘察人有权顺延勘察期限，并要求发包人承担因此造成的损失。争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同二：建设工程设计合同合同双方1.设计人：[设计人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[设计人地址]，联系方式：[联系电话]。2.发包人：[发包人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[发包人地址]，联系方式：[联系电话]。标的物或服务具体描述1.设计范围：[详细描述设计的项目名称、地点、规模和内容，如某建筑物的建筑设计、结构设计、给排水设计等]。2.设计要求：按照国家和地方相关标准、规范进行设计，提交符合要求的设计文件，包括但不限于设计图纸、设计说明、概预算等。3.设计期限：自[开始日期]起至[结束日期]止。权利义务1.设计人权利义务权利：按照合同约定收取设计费用；要求发包人提供必要的协助和资料。义务：按照合同约定的时间、质量要求完成设计工作；对设计成果的完整性、准确性负责；保守发包人提供的商业秘密和技术秘密。2.发包人权利义务权利：要求设计人按照合同约定的时间、质量要求提交设计文件；对设计工作进行监督检查。义务：按照合同约定向设计人支付设计费用；向设计人提供与设计工作有关的资料和文件。违约责任1.设计人违约责任：若设计人未按照合同约定的时间、质量要求完成设计工作，应承担违约责任，向发包人支付违约金，违约金的数额为合同总金额的[X]%。若因设计人的原因导致设计文件错误，给发包人造成损失的，设计人应承担赔偿责任。2.发包人违约责任：若发包人未按照合同约定向设计人支付设计费用，应承担违约责任，向设计人支付逾期付款违约金，违约金的数额按照中国人民银行同期贷款利率计算。若发包人未按照合同约定向设计人提供必要的协助和资料，导致设计工作无法正常进行的，设计人有权顺延设计期限，并要求发包人承担因此造成的损失。争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同三：建设工程施工合同合同双方1.承包人：[承包人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[承包人地址]，联系方式：[联系电话]。2.发包人：[发包人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[发包人地址]，联系方式：[联系电话]。标的物或服务具体描述1.工程概况：工程名称：[工程名称]；工程地点：[工程地点]；工程内容：[详细描述工程的建筑、结构、装饰装修等具体内容]；工程规模：[建筑面积、层数等]。2.工程承包范围：[明确承包人承包的具体工作范围，如施工图纸范围内的全部工程、部分工程等]。3.合同工期：计划开工日期：[开工日期]；计划竣工日期：[竣工日期]；工期总日历天数：[天数]。权利义务1.承包人权利义务权利：按照合同约定收取工程价款；要求发包人提供必要的施工条件和协助。义务：按照合同约定的时间、质量要求完成工程施工；对工程质量负责；遵守施工现场的管理规定；保护施工现场的环境和文物。2.发包人权利义务权利：要求承包人按照合同约定的时间、质量要求完成工程施工；对工程施工进行监督检查。义务：按照合同约定向承包人支付工程价款；向承包人提供施工场地、施工图纸等必要的施工条件和协助。违约责任1.承包人违约责任：若承包人未按照合同约定的时间、质量要求完成工程施工，应承担违约责任，向发包人支付违约金，违约金的数额为合同总金额的[X]%。若因承包人的原因导致工程质量不合格，承包人应负责无偿修理或返工，直至达到合同约定的质量标准，并承担因此造成的损失。2.发包人违约责任：若发包人未按照合同约定向承包人支付工程价款，应承担违约责任，向承包人支付逾期付款违约金，违约金的数额按照中国人民银行同期贷款利率计算。若发包人未按照合同约定向承包人提供必要的施工条件和协助，导致工程无法正常进行的，承包人有权顺延工期，并要求发包人承担因此造成的损失。争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同四：建设工程监理合同合同双方1.监理人：[监理人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[监理人地址]，联系方式：[联系电话]。2.委托人：[委托人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[委托人地址]，联系方式：[联系电话]。标的物或服务具体描述1.监理范围：[详细描述监理的工程名称、地点、规模和内容，如某建设项目的施工阶段监理、保修阶段监理等]。2.监理工作内容：包括但不限于工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调等。3.监理期限：自[开始日期]起至[结束日期]止。权利义务1.监理人权利义务权利：按照合同约定收取监理费用；对工程建设活动进行监督管理；要求委托人提供必要的协助和资料。义务：按照合同约定的时间、质量要求完成监理工作；对监理工作的质量负责；保守委托人提供的商业秘密和技术秘密。2.委托人权利义务权利：要求监理人按照合同约定的时间、质量要求完成监理工作；对监理工作进行监督检查。义务：按照合同约定向监理人支付监理费用；向监理人提供与监理工作有关的资料和文件。违约责任1.监理人违约责任：若监理人未按照合同约定的时间、质量要求完成监理工作，应承担违约责任，向委托人支付违约金，违约金的数额为合同总金额的[X]%。若因监理人的原因导致工程出现质量问题或其他损失，监理人应承担相应的赔偿责任。2.委托人违约责任：若委托人未按照合同约定向监理人支付监理费用，应承担违约责任，向监理人支付逾期付款违约金，违约金的数额按照中国人民银行同期贷款利率计算。若委托人未按照合同约定向监理人提供必要的协助和资料，导致监理工作无法正常进行的，监理人有权顺延监理期限，并要求委托人承担因此造成的损失。争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同五：建设工程物资采购合同合同双方1.买受人：[买受人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[买受人地址]，联系方式：[联系电话]。2.出卖人：[出卖人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[出卖人地址]，联系方式：[联系电话]。标的物或服务具体描述1.物资名称、规格、数量：[详细列出采购的物资名称、规格型号、数量等]。2.质量标准：按照国家和地方相关标准、规范以及双方约定的质量要求执行。3.交货地点和方式：交货地点：[具体交货地点]；交货方式：[如送货上门、买受人自提等]。权利义务1.买受人权利义务权利：要求出卖人按照合同约定的时间、质量要求交付物资；对物资进行检验和验收。义务：按照合同约定向出卖人支付货款；按照合同约定的时间、地点接收物资。2.出卖人权利义务权利：按照合同约定收取货款；要求买受人按照合同约定的时间、地点接收物资。义务：按照合同约定的时间、质量要求交付物资；对物资的质量负责；提供物资的质量证明文件和相关资料。违约责任1.买受人违约责任：若买受人未按照合同约定向出卖人支付货款，应承担违约责任，向出卖人支付逾期付款违约金，违约金的数额按照中国人民银行同期贷款利率计算。若买受人未按照合同约定的时间、地点接收物资，应承担因此造成的损失。2.出卖人违约责任：若出卖人未按照合同约定的时间、质量要求交付物资，应承担违约责任，向买受人支付违约金，违约金的数额为合同总金额的[X]%。若因出卖人的原因导致物资质量不合格，出卖人应负责更换或退货，并承担因此造成的损失。争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同六：建设工程劳务分包合同合同双方1.劳务分包人：[劳务分包人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[劳务分包人地址]，联系方式：[联系电话]。2.工程承包人：[工程承包人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[工程承包人地址]，联系方式：[联系电话]。标的物或服务具体描述1.劳务分包范围：[详细描述劳务分包的工作内容，如某工程的钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等]。2.劳务分包工作期限：自[开始日期]起至[结束日期]止。3.质量标准：按照国家和地方相关标准、规范以及工程承包人的质量要求执行。权利义务1.劳务分包人权利义务权利：按照合同约定收取劳务报酬；要求工程承包人提供必要的施工条件和协助。义务：按照合同约定的时间、质量要求完成劳务分包工作；对劳务分包工作的质量负责；遵守施工现场的管理规定。2.工程承包人权利义务权利：要求劳务分包人按照合同约定的时间、质量要求完成劳务分包工作；对劳务分包工作进行监督检查。义务：按照合同约定向劳务分包人支付劳务报酬；向劳务分包人提供施工场地、施工图纸等必要的施工条件和协助。违约责任1.劳务分包人违约责任：若劳务分包人未按照合同约定的时间、质量要求完成劳务分包工作，应承担违约责任，向工程承包人支付违约金，违约金的数额为合同总金额的[X]%。若因劳务分包人的原因导致劳务分包工作质量不合格，劳务分包人应负责无偿修理或返工，直至达到合同约定的质量标准，并承担因此造成的损失。2.工程承包人违约责任：若工程承包人未按照合同约定向劳务分包人支付劳务报酬，应承担违约责任，向劳务分包人支付逾期付款违约金，违约金的数额按照中国人民银行同期贷款利率计算。若工程承包人未按照合同约定向劳务分包人提供必要的施工条件和协助，导致劳务分包工作无法正常进行的，劳务分包人有权顺延工期，并要求工程承包人承担因此造成的损失。争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同七：建设工程设备租赁合同合同双方1.承租人：[承租人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[承租人地址]，联系方式：[联系电话]。2.出租人：[出租人名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[出租人地址]，联系方式：[联系电话]。标的物或服务具体描述1.租赁设备名称、规格、数量：[详细列出租赁的设备名称、规格型号、数量等]。2.租赁期限：自[开始日期]起至[结束日期]止。3.租赁用途：[明确租赁设备的使用用途，如某建设工程的施工等]。权利义务1.承租人权利义务权利：在租赁期限内使用租赁设备；要求出租人对租赁设备进行维修和保养。义务：按照合同约定向出租人支付租金；妥善保管和使用租赁设备；按照合同约定的时间、地点归还租赁设备。2.出租人权利义务权利：按照合同约定收取租金；对租赁设备的使用情况进行监督检查。义务：按照合同约定的时间、地点向承租人交付租赁设备；对租赁设备进行维修和保养；保证租赁设备的质量和性能符合合同约定。违约责任1.承租人违约责任：若承租人未按照合同约定向出租人支付租金，应承担违约责任，向出租人支付逾期付款违约金，违约金的数额按照中国人民银行同期贷款利率计算。若承租人未按照合同约定妥善保管和使用租赁设备，导致租赁设备损坏或丢失，承租人应负责赔偿。2.出租人违约责任：若出租人未按照合同约定的时间、地点向承租人交付租赁设备，应承担违约责任，向承租人支付违约金，违约金的数额为合同总金额的[X]%。若因出租人的原因导致租赁设备质量不合格或性能不符合合同约定，出租人应负责更换或维修，并承担因此造成的损失。争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同八：建设工程融资租赁合同合同双方1.承租人：[承租人名称]，法定代表人：[法定代表