水洗石地面施工合同范本

水洗石地面施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟对[项目名称及地址]的水洗石地面工程进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[水洗石地面工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术要求，对[具体施工区域]的地面进行水洗石施工，包括但不限于基层处理、水洗石铺设、打磨、养护等全部工作内容。4.工程范围：[明确施工的具体范围，可附图说明]二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[X]日历天。4.如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、质量标准1.工程质量应符合国家和地方现行的相关施工质量验收规范、标准以及甲方提供的设计要求，具体标准如下：水洗石地面的平整度偏差不超过[X]mm。水洗石的颜色、粒径应符合设计要求，色泽均匀一致，无明显色差。水洗石与基层的粘结牢固，无空鼓、裂缝等缺陷。2.乙方应严格按照施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程质量检验报告和相关资料。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程完成[X]%时，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。有权对工程设计进行变更，但应提前书面通知乙方，并承担因变更导致的费用增加和工期延误责任。有权组织工程验收，对不符合质量要求的工程，有权要求乙方返工整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件，并保证施工场地的“三通一平”。及时向乙方提供施工图纸和技术要求，并对乙方提出的技术问题进行解答。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的图纸和技术要求，并对甲方提出的不合理要求进行协商。在施工过程中，如遇到不可抗力等非乙方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务严格按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量和工期。建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，对工程质量负责。遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全。按照规定及时向甲方提供工程进度报表、质量检验报告等相关资料。负责施工现场的环境卫生，做到工完场清。工程竣工后，按照合同约定的保修期限和范围承担保修责任。六、材料供应1.本工程所需的水洗石、水泥、砂等主要材料由[甲方供应/乙方采购]。2.如由甲方供应材料，甲方应按照乙方提供的材料计划及时供应到施工现场，并保证材料的质量符合要求。乙方应负责材料的验收、保管和使用。3.如由乙方采购材料，乙方应选择符合国家和地方相关标准以及甲方要求的材料，并提供材料的质量证明文件。材料进场前，应经甲方检验合格后方可使用。七、工程验收1.乙方完成全部工程施工后，应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交工程竣工验收报告。2.甲方收到乙方的竣工验收报告后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方签署工程竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方提出的整改意见及时进行返工整改，直至验收合格为止。返工整改费用由乙方承担，工期不予顺延。3.工程未经验收或验收不合格的，甲方不得使用。如甲方擅自使用，视为工程已验收合格。八、违约责任1.甲方违约责任甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，并顺延工期。2.乙方违约责任乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。工程质量不符合合同约定的质量标准的，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量标准为止。因返工整改导致工期延误的，乙方应承担逾期竣工的违约责任。乙方未经甲方同意擅自转包、分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担因此造成的损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。