挖机挖方合同协议书模板

挖机挖方合同协议书模板合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方有挖机挖方工程需求，乙方具备相应的设备和施工能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就挖机挖方工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求及现场指示，使用自有挖机设备进行挖方作业，包括但不限于土方开挖、装车、场地平整等工作，具体工作内容以甲方书面确认的施工方案为准。（四）工程范围[明确挖方工程的具体范围，可附图纸说明]二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，具体开工时间以甲方书面通知为准。（二）竣工日期乙方应在开工之日起[X]个日历天内完成全部挖方工程。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应在上述情况发生后[X]个工作日内以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，经甲方书面确认后，工期方可顺延。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同采用[固定总价/综合单价]方式确定合同价款。1.固定总价：本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），该价款为含税价，包含乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的设备费、人工费、材料费、运输费、管理费、利润、税费等一切费用，除本合同另有约定外，该价款不再调整。2.综合单价：挖方工程综合单价为人民币[X]元/立方米，工程量按实际完成的挖方量计算。最终合同价款以实际完成的工程量乘以综合单价为准。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成工程量的报表及付款申请，甲方应在收到乙方提交的报表及付款申请后[X]个工作日内进行审核，并支付已完工程价款的[X]%。3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]个工作日内提交工程结算报告及相关资料，甲方应在收到结算报告及资料后[X]个工作日内进行审核，审核无误后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付至结算价款的[X]%。4.质保金：结算价款的[X]%作为质保金，质保期为[X]个月，自工程验收合格之日起计算。质保期满后，如工程无质量问题，甲方应在[X]个工作日内将质保金无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定及相关规范标准进行施工。有权对乙方提交的工程量报表、结算报告等进行审核，对不符合合同约定或实际情况的部分予以核减。如乙方存在违约行为，有权按照合同约定要求乙方承担违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。在开工前向乙方提供施工图纸、技术要求等相关资料，并进行技术交底。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的施工环境。及时组织工程验收，对乙方提交的工程结算报告进行审核并办理结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和技术交底。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务严格按照合同约定及相关规范标准进行施工，确保工程质量和施工安全。按照合同约定的工期完成全部挖方工程，不得擅自延误工期。遵守施工现场的管理规定，做好施工现场的环境保护和文明施工工作。负责施工现场的设备、材料等的保管和维护，如发生丢失、损坏等情况，由乙方自行承担责任。按照国家和地方有关规定，为施工人员办理工伤保险等相关保险，并承担相应费用。工程完工后，向甲方提交完整的工程资料和结算报告。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方相关标准、规范的要求，以及甲方提供的施工图纸、技术要求等。如国家和地方标准、规范有更新的，以最新标准、规范为准。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，制定质量保证措施，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合合同约定的标准。乙方应按照规定进行自检、互检和交接检，并做好相关记录。（三）工程验收1.乙方完成全部挖方工程后，应自行组织预验收，预验收合格后，向甲方提交工程验收申请。2.甲方收到乙方的验收申请后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署工程验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见及时进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用和延误的工期由乙方承担。六、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定安全施工方案，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。乙方对施工现场的安全负全部责任，如因乙方原因发生安全事故，造成人员伤亡、财产损失等，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。（二）安全教育乙方应加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。乙方施工人员进入施工现场前，应接受甲方的安全交底，并遵守施工现场的安全管理规定。（三）安全检查甲方有权对乙方的施工现场进行安全检查，如发现安全隐患，有权要求乙方立即整改。乙方应积极配合甲方的安全检查工作，对甲方提出的安全隐患整改要求，应及时进行整改，并将整改情况书面反馈给甲方。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付价款及违约金为止，由此造成的工期延误由甲方承担。2.如甲方因自身原因导致工程停工、缓建等，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于设备闲置费、人员窝工费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成全部挖方工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，同时乙方应赔偿甲方因此造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合同约定的标准为止，由此产生的费用和延误的工期由乙方承担。如因乙方返工导致工程逾期交付的，乙方还应按照上述逾期工期的约定向甲方支付违约金。3.如乙方违反本合同约定的其他义务，应按照合同约定或法律规定承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应对在本合同履行