工程合同协议建设工程合同协议2篇

工程合同协议建设工程合同协议2篇篇1工程合同协议发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始施工，到_________年_________月_________日竣工验收。2.乙方在合同签定后，应当按照合同约定的时间开工。如有特殊原因需要顺延工期的，应当书面申请甲方同意。第三条工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币_________元。2.支付方式：_________。第四条工程质量及验收标准1.乙方应当确保工程质量符合《建筑工程质量验收规范》及其他相关标准的要求。2.甲方在收到工程竣工报告后，应当组织有关人员及时进行验收。验收过程中如果发现质量问题或者需要整改的地方，应当提出整改意见。乙方应当根据整改意见进行整改，并重新申请验收。3.验收合格后，甲方应当及时签署验收报告，并支付相应的款项。第五条双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：甲方应当提供必要的施工图纸和技术资料；负责协调乙方与其他相关单位的关系；按时支付工程进度款和竣工验收款；对乙方的工作进行监督和管理。甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并要求乙方保证工程质量。甲方应当按时支付款项，不得拖欠或者克扣。甲方应当为乙方提供必要的工作条件和支持。2.乙方的权利和义务：乙方应当按照合同约定进行施工，并保证工程质量符合《建筑工程质量验收规范》及其他相关标准的要求。乙方应当遵守甲方的管理制度和规定，接受甲方的监督和管理。乙方有权要求甲方按时支付工程进度款和竣工验收款。乙方应当为甲方提供必要的技术支持和售后服务。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方如未按照合同约定支付工程进度款或者竣工验收款，或者提出不合理的要求，导致乙方无法按时开工或者无法按时完成工程的，甲方应当承担违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。2.乙方如未按照合同约定进行施工或者施工质量不符合《建筑工程质量验收规范》及其他相关标准的要求，或者违反甲方的管理制度和规定，乙方应当承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。第七条合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应当严格遵守合同约定，履行合同义务。任何一方不得擅自变更或者解除合同。如需变更或者解除合同，应当书面协商并达成一致意见。2.在合同生效期间，如果因不可抗力或者其他特殊原因导致工程无法按时完成或者无法完成，双方可以协商解除合同。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼解决纠纷。3.合同终止后，双方应当进行结算和清理工作。对于未完成的工作或者已支付但未完成工作的款项，甲方有权要求乙方返还或者扣除。对于因乙方原因造成的质量问题或者需要整改的地方，乙方应当承担相应的责任和费用。第八条其他事项1.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。2.本合同发生争议时，双方应当友好协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼解决纠纷。在诉讼过程中，双方应当遵守法律法规和程序规定，积极配合法院的工作。对于诉讼结果，双方应当履行判决或者调解书的义务。如果一方不履行判决或者调解书的义务，另一方可以向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，双方应当遵守执行程序的规定和要求。同时，双方也应当注意保护自己的合法权益和安全利益，避免受到不必要的损失和风险的影响。篇2工程合同协议发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划竣工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；（3）因甲方延期支付工程款而影响工程进度的。第三条工程合同总价与支付方式1.本工程合同总价为人民币[总价]元，大写[大写总价]元。2.支付方式：[支付方式]第四条工程质量与验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及质量验收规范为依据。4.工程竣工后，乙方应向甲方代表提交完整的竣工资料和竣工验收申请，甲方代表在接到竣工验收申请后十个工作日内组织有关部门进行竣工验收。5.验收中如发现有不符合合同和质量要求的现象，需要修复的，由乙方负责修复，直至符合合同和质量要求。验收不符合合同和质量要求而需要返工的项目，乙方应在规定的时间内返工，并承担由此造成的损失。返工后仍达不到要求的，乙方应赔偿甲方由此造成的全部损失。6.竣工验收合格后，乙方应按规定提交竣工备案资料。甲方代表在收到竣工备案资料后十个工作日内协助乙方办理竣工备案手续。第五条安全生产与文明施工1.乙方必须认真贯彻安全生产和文明施工的规章制度，做好安全生产和文明施工教育工作，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成的一切安全事故和损失，由乙方自行承担全部责任。2.乙方必须按施工工序和安全生产要求做好施工现场的成品保护、材料堆放和垃圾清理等工作，保证施工现场的整洁、有序。如有违反上述要求的现象发生，甲方代表有权进行处罚。3.乙方在施工中应妥善保护甲方的财产和人员安全，如造成损失，应照价赔偿。4.乙方在施工过程中应注意对周边环境和建筑物的保护，如有污染或损坏，应自行承担相应的责任和损失。5.乙方应积极配合甲方进行安全生产和文明施工的监督检查工作，对于甲方提出的整改意见应认真执行。如因整改不及时或不彻底而影响工程进度或造成其他损失时，乙方应承担相应的责任。6.对于因乙方原因造成的重大安全事故或严重污染事件，甲方有权终止合同并要求乙方立即撤离施工现场并赔偿由此造成的全部损失。7.乙方应严格遵守消防安全规定和甲方的安全管理制度。若因乙方违反规定而导致火灾或其他安全事故的发生，乙方应承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。8.乙方应保证有足够的符合安全要求的施工人员和设备投入本工程施工。如因施工人员和设备不足而影响工程进度或造成其他损失时，乙方应承担相应的责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。9.乙方应积极配合甲方做好安全预防工作，确保施工现场的安全系数达到规定要求。对于甲方提出的安全隐患整改意见应认真执行并在规定时间内完成整改工作。如因整改不及时或不彻底而影响工程进度或造成其他损失时，乙方应承担相应的责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。10.乙方在施工过程中应注意保护地下管线、文物和周边建筑物等不受损坏。如有损坏或污染现象发生应及时通知甲方并协助甲方进行必要的处理工作。同时应承担由此给甲方造成的全部损失费用包括但不限于赔偿费用、修复费用等）。11.乙方在施工过程中应遵守国家和地方政府的环保、卫生和安全法规并接受甲方的监督检查和指导。对于违反规定的行为应及时改正并在规定时间内完成整改工作。如因整改不及时或不彻底而影响工程进度或造成其他损失时，乙方应承