监理延期补充合同协议书

监理延期补充合同协议书合同编号：[具体编号]本《监理延期补充合同协议书》（以下简称“本协议”）由以下双方于[签约日期]在[签约地点]签订：甲方（委托方）名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（监理方）名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《[原合同名称]》（以下简称“原合同”），由乙方为甲方的[项目名称]提供监理服务。现因[延期原因]，导致原合同约定的监理服务期限需要延长，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、原合同相关信息（一）原合同主要内容1.服务内容：乙方按照国家相关法律法规、技术标准和规范，对[项目名称]的工程建设进行全过程监理，包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理以及组织协调等工作。2.服务期限：自[原合同起始日期]至[原合同结束日期]。3.服务费用：甲方应向乙方支付的监理服务费用为人民币[X]元，支付方式按照原合同约定执行。二、监理服务期限延期（一）延期期限本协议约定的监理服务期限延长至[延期后结束日期]，即自[原合同起始日期]起至[延期后结束日期]止。（二）延期原因说明经双方确认，本次监理服务期限延期的原因是[具体原因]。该原因属于不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，双方对此均无过错。三、服务内容及标准（一）服务内容在延期期间，乙方应继续按照原合同约定的服务内容和标准，对[项目名称]进行监理服务。具体服务内容包括但不限于：1.工程质量控制：对工程施工过程中的原材料、构配件、设备等进行质量检验和验收，对各分项工程、分部工程进行质量评定，确保工程质量符合国家相关标准和设计要求。2.工程进度控制：审核施工单位的进度计划，监督施工单位按照进度计划组织施工，及时协调解决影响工程进度的问题，确保工程按时完成。3.工程投资控制：审核施工单位的工程进度款支付申请，对工程变更、索赔等事项进行审核和控制，确保工程投资不超过预算。4.安全管理：监督施工单位建立健全安全生产管理制度，落实安全生产措施，对施工现场的安全状况进行检查和监督，及时发现和消除安全隐患，确保工程施工安全。5.合同管理：协助甲方签订和履行工程建设相关合同，对合同的执行情况进行监督和检查，处理合同纠纷，维护甲方的合法权益。6.信息管理：收集、整理和归档工程建设过程中的各种信息，及时向甲方提供工程进度、质量、投资等方面的信息，为甲方的决策提供依据。7.组织协调：协调甲方、施工单位、设计单位等各方之间的关系，解决工程建设过程中出现的各种矛盾和问题，确保工程建设顺利进行。（二）服务标准乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和规范，以及原合同约定的服务标准，为甲方提供优质、高效的监理服务。乙方的监理工作应符合以下要求：1.监理人员资质：乙方派驻现场的监理人员应具备相应的专业知识和技能，持有国家颁发的监理工程师资格证书或相关专业证书。2.监理工作制度：乙方应建立健全监理工作制度，包括监理规划、监理细则、监理日志、监理月报等，确保监理工作的规范化和标准化。3.监理工作记录：乙方应及时、准确地记录监理工作过程中的各种情况，包括工程质量检查情况、工程进度情况、工程变更情况、安全事故处理情况等，形成完整的监理工作记录。四、费用及支付方式（一）延期费用鉴于监理服务期限延长，甲方应向乙方支付延期期间的监理服务费用。延期费用按照以下方式计算：1.延期费用=原合同约定的监理服务费用÷原合同约定的服务期限×延期期限2.经双方核算，延期费用为人民币[X]元。（二）支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付延期费用：1.在本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付延期费用的[X]%，即人民币[X]元。2.在监理服务期限延长至[延期后中间日期]时，甲方向乙方支付延期费用的[X]%，即人民币[X]元。3.在监理服务期限结束且乙方完成全部监理工作并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余的延期费用，即人民币[X]元。（三）发票开具乙方应按照国家税收法律法规的规定，向甲方开具合法有效的发票。发票内容应与监理服务费用的支付情况一致。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的服务内容和标准，对[项目名称]进行监理服务。有权对乙方的监理工作进行监督和检查，提出意见和建议。有权在监理服务期限结束后，对乙方的监理工作进行考核和评价。2.义务按照本协议约定的时间和方式，向乙方支付延期费用。为乙方提供开展监理工作所需的必要条件，包括办公场所、通讯设备、交通工具等。及时向乙方提供与工程建设相关的文件、资料和信息。协调施工单位、设计单位等各方之间的关系，为乙方的监理工作创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照本协议约定的时间和方式，向甲方收取延期费用。有权要求甲方提供开展监理工作所需的必要条件和相关文件、资料和信息。有权对施工单位的工程施工活动进行监督和管理，对不符合要求的施工行为有权责令其整改。2.义务按照本协议约定的服务内容和标准，对[项目名称]进行监理服务，确保工程质量、进度、投资等目标的实现。定期向甲方汇报监理工作进展情况，及时向甲方提供工程建设过程中的各种信息和报告。保守甲方的商业秘密和技术秘密，不得向任何第三方泄露。遵守国家相关法律法规和行业规范，诚实守信，公正廉洁地开展监理工作。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付延期费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停监理服务，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。2.若甲方未按照本协议约定为乙方提供开展监理工作所需的必要条件，导致乙方无法正常开展监理工作的，甲方应承担因此给乙方造成的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的服务内容和标准，对[项目名称]进行监理服务，导致工程出现质量问题、进度延误、投资超支等情况的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方在监理工作中存在违法违规行为，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决（一）协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商解决的期限为自争议发生之日起[X]日内。（二）仲裁或诉讼若双方在协商期限内未能达成一致意见，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。（二）协议变更与解除本协议的变更或解除须经双方协商一致，并签订书面协议。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。（三）通知与送达双方之间的任何通知或文件均应以书面形式送达对方。送达方式包括直接送达、邮寄送达、传真送达等。以邮寄方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期；以传真方式送达的，以传真机记录的发送成功时