外墙涂料承包合同协议书

外墙涂料承包合同协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟对[项目名称]的外墙进行涂料施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[项目名称]外墙涂料工程（二）工程地点[具体工程地址]（三）工程范围本工程的施工范围包括但不限于[项目名称]建筑物外墙的基层处理、底漆涂刷、面漆涂刷等全部外墙涂料施工工作，具体施工部位及面积以施工图纸和双方确认的施工范围为准。（四）工程内容1.基层处理：对建筑物外墙表面进行清理、修补、打磨等处理，确保基层平整、干燥、无油污、无裂缝等缺陷。2.底漆涂刷：按照设计要求和产品说明书的规定，涂刷底漆，增强面漆的附着力和耐久性。3.面漆涂刷：选用符合国家标准和甲方要求的外墙涂料，进行面漆涂刷，确保涂层均匀、色泽一致、无流坠、无漏刷等现象。4.其他工作：包括施工过程中的安全防护、文明施工、成品保护等工作。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[工期天数]天（四）工期延误1.因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。2.因甲方原因（如未按时提供施工图纸、未按时支付工程款等）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担因此给乙方造成的损失。3.因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。三、质量标准（一）工程质量应符合国家现行相关标准和规范的要求，以及双方约定的质量标准。（二）外墙涂料的品种、规格、型号等应符合设计要求和甲方的指定，乙方应提供产品质量合格证明文件。（三）工程质量应达到优良标准，若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/固定单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：[具体金额]元）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、保险、利润、税金等全部费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[具体日期]内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：[具体金额]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内审核确认，并支付已完工程价款的[X%]。3.竣工结算款：工程竣工经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告和完整的结算资料，甲方应在收到报告和资料后的[X]个工作日内审核完毕，并支付至合同总价款的[X%]。4.质量保证金：剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期限]后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程。有权对乙方的施工方案和施工组织设计提出意见和建议。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。提供施工所需的水、电等必要条件。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。及时组织工程竣工验收和结算。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的必要条件和协助。有权对甲方提出的不合理要求进行拒绝。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成工程。遵守国家法律法规和施工现场的管理规定，做好安全防护和文明施工工作。对施工过程中出现的质量问题和安全事故负责，并承担相应的责任。提供施工所需的材料、设备等，并保证其质量符合要求。做好施工过程中的资料整理和归档工作，在工程竣工后及时向甲方提交完整的竣工资料。六、材料供应（一）本工程所需的外墙涂料及其他材料由乙方负责采购，乙方应选择具有良好信誉和质量保证的供应商，并提供产品质量合格证明文件。（二）乙方采购的材料应符合国家现行相关标准和规范的要求，以及双方约定的质量标准。甲方有权对乙方采购的材料进行检验和测试，如发现材料质量不符合要求，乙方应负责更换，并承担因此造成的损失。（三）乙方应妥善保管采购的材料，做好防潮、防火、防盗等工作，如因保管不善导致材料损坏或丢失，乙方应负责承担相应的责任。七、安全施工（一）乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规和施工现场的安全管理规定，制定安全施工方案，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。（二）乙方应为施工人员办理意外伤害保险，并承担保险费用。（三）在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救和处理，并及时报告甲方和有关部门。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应承担乙方因此造成的损失。3.甲方违反合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。3.乙方违反合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算