工程工期承诺协议书范本

工程工期承诺协议书范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟将[工程名称]（以下简称“本工程”）发包给乙方进行施工，为明确双方在工程工期方面的权利和义务，确保工程能够按照约定时间顺利完成，根据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条（建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同）等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[工程名称]（二）工程地点[具体工程地点]（三）工程内容本工程的具体内容包括但不限于以下方面：1.建筑工程：包括但不限于基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程等，具体按照施工图纸及相关技术规范要求执行。2.安装工程：涵盖给排水工程、电气工程、通风与空调工程、消防工程等系统的安装与调试，确保各系统能够正常运行。3.附属工程：如室外道路、围墙、绿化等配套工程的施工。（四）工程规模本工程占地面积约为[X]平方米，建筑面积约为[X]平方米，具体以施工图纸及相关文件为准。二、工期承诺（一）总工期乙方承诺本工程的总工期为[X]日历天，自本协议生效且乙方收到甲方发出的开工通知之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。（二）各阶段工期节点1.基础工程：应在开工后[X]日历天内完成，具体包括土方开挖、基础钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等工作。2.主体结构工程：基础工程完成后，应在[X]日历天内完成主体结构的施工，包括柱、梁、板的施工及砌体工程。3.装饰装修工程：主体结构验收合格后，应在[X]日历天内完成装饰装修工程，包括内外墙粉刷、地面铺贴、门窗安装等工作。4.安装工程：与主体结构及装饰装修工程同步进行，确保在工程整体竣工前完成各系统的安装与调试工作。5.附属工程：应在工程主体竣工后[X]日历天内完成室外道路、围墙、绿化等附属工程的施工。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督检查，要求乙方按照本协议及相关法律法规、技术规范的要求进行施工。如乙方未能按照约定的工期节点完成工程进度，甲方有权要求乙方采取有效措施加快施工进度，并有权按照本协议的约定追究乙方的违约责任。在工程竣工后，有权组织相关单位对工程进行竣工验收，对不符合质量要求的部分，有权要求乙方进行整改。2.义务按照本协议的约定及时向乙方支付工程款项。在开工前，为乙方提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协助乙方办理相关施工手续。及时向乙方提供施工图纸及相关技术资料，组织设计单位进行技术交底。协调施工过程中与周边单位及居民的关系，为乙方创造良好的施工环境。（二）乙方权利与义务1.权利按照本协议的约定收取工程款项。有权要求甲方提供施工所需的场地、图纸、技术资料等必要条件，并在甲方未履行相关义务时，要求甲方承担相应的责任。在施工过程中，如遇到不可抗力或非乙方原因导致的工期延误，有权按照本协议的约定申请工期顺延。2.义务严格按照本协议约定的工期及各阶段工期节点完成工程施工，确保工程按时竣工。按照施工图纸、相关技术规范及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合国家及地方相关标准。编制详细的施工进度计划，并报甲方及监理单位审核，按照审核通过的进度计划组织施工。加强施工现场的管理，做好安全防护措施，确保施工安全，避免发生安全事故。及时向甲方及监理单位报告工程进度情况，接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的问题及时进行整改。负责施工现场的环境卫生，做到工完场清。四、工期延误与顺延（一）工期延误1.如因乙方原因导致工程未能按照约定的工期节点完成，每延误一天，乙方应按照工程总价款的[X%]向甲方支付违约金。如延误时间超过[X]天，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。2.乙方应在工期延误发生后[X]小时内，向甲方及监理单位书面报告延误的原因及预计延误的时间，并采取有效措施加快施工进度，确保工期不受影响。（二）工期顺延1.如发生以下情形之一，经甲方及监理单位确认后，工期可相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、战争等。因甲方原因导致的设计变更、施工条件改变等。非乙方原因造成的停水、停电连续超过[X]小时。政府部门要求的停工整顿等。2.乙方应在上述情形发生后[X]天内，向甲方及监理单位提交工期顺延的书面申请，并提供相关证明材料。甲方及监理单位应在收到申请后[X]天内进行审核，并给予书面答复。五、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未能按照本协议的约定及时支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于停工、窝工损失等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.除本协议约定的工期延误违约金外，如乙方在施工过程中存在其他违约行为，如工程质量不符合要求、违反安全管理规定等，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，具体违约责任按照相关法律法规及本协议的约定执行。2.如乙方未经甲方同意擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。六、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。