园林施工epc合同范本

园林施工epc合同范本合同双方发包人（全称）名称：[发包人公司全称]法定代表人：[发包人法定代表人姓名]住所：[发包人公司地址]联系方式：[发包人联系电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]承包人（全称）名称：[承包人公司全称]法定代表人：[承包人法定代表人姓名]住所：[承包人公司地址]联系方式：[承包人联系电话]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]鉴于发包人拟建设[园林项目名称]，并通过合法程序将该项目的设计、采购、施工等工作发包给承包人，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[园林项目具体名称]（二）工程地点[详细的项目地理位置]（三）工程内容1.设计工作承包人负责本园林项目的方案设计、初步设计、施工图设计等全部设计工作，确保设计符合国家及地方相关规范、标准以及发包人对园林风格、功能等方面的要求。设计成果应包括但不限于总平面图、竖向设计图、种植设计图、建筑小品设计图、水电设计图等，并提供相应的设计说明和计算书。2.采购工作承包人负责园林建设所需的各类材料、设备的采购，包括但不限于苗木、石材、木材、景观照明设备、灌溉设备等。所采购的材料和设备应符合设计要求和国家相关质量标准，具备合格证书和质量检验报告。3.施工工作承包人按照设计文件和相关规范进行园林工程的施工，包括场地平整、基础施工、建筑小品施工、绿化种植、水电安装等全部施工内容。确保工程质量达到合格标准，满足发包人对工程进度和质量的要求。（四）工程承包范围本合同采用EPC（设计采购施工）总承包模式，承包人负责园林项目从设计到施工交付使用的全过程工作，包括但不限于上述设计、采购、施工工作，以及工程的调试、验收、保修等工作。二、合同工期（一）计划开始工作日期[具体日期]（二）计划竣工日期[具体日期]（三）工期总日历天数[X]天。工期总日历天数与根据前述计划开始工作日期和计划竣工日期计算的天数不一致的，以工期总日历天数为准。（四）工期延误如因不可抗力、发包人原因或其他非承包人原因导致工期延误，承包人应在事件发生后[X]天内书面通知发包人，并提交工期顺延的申请及相关证明材料。发包人应在收到申请后[X]天内予以确认，经确认的工期相应顺延。三、质量标准（一）工程质量标准本工程的质量标准必须符合国家和地方现行的相关工程质量验收规范和标准，达到合格标准。具体质量要求按照设计文件和相关技术规范执行。（二）验收程序1.承包人完成分项工程施工后，应自行进行质量检查，合格后向发包人提交分项工程质量验收报告。发包人应在收到报告后[X]天内组织验收，验收合格后方可进行下一道工序。2.工程全部完工后，承包人应进行全面的自检，自检合格后向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。发包人应在收到申请报告后[X]天内组织相关单位进行竣工验收。四、合同价格和付款方式（一）合同价格本合同采用固定总价合同，合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价格包括设计费、采购费、施工费、税费、利润等完成本工程所需的一切费用，除本合同另有约定外，不再调整。（二）付款方式1.预付款合同签订后[X]天内，发包人向承包人支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款（1）承包人每月[具体日期]向发包人提交上月已完工程进度报表及付款申请，发包人应在收到申请后[X]天内审核完毕，并支付已完工程进度款的[X]%。（2）当累计支付的进度款达到合同总价的[X]%时，停止支付进度款，待工程竣工验收合格后进行结算。3.结算款工程竣工验收合格且承包人提交完整的竣工结算资料后[X]天内，发包人完成结算审核。结算审核完成后[X]天内，发包人向承包人支付至结算总价的[X]%。4.质保金结算总价的[X]%作为质保金，在质保期届满且无质量问题后[X]天内无息支付给承包人。五、双方权利和义务（一）发包人权利和义务1.权利（1）有权对工程的设计、采购、施工等工作进行监督和检查，要求承包人按照合同约定的标准和进度进行工作。（2）有权参与工程的重要节点验收和竣工验收，对工程质量和进度提出意见和建议。（3）在承包人违约的情况下，有权按照合同约定追究承包人的违约责任。2.义务（1）按照合同约定的时间和方式支付合同价款。（2）向承包人提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协调解决施工过程中与周边环境的关系。（3）及时审批承包人提交的设计文件、施工方案、进度报表等文件资料。（二）承包人权利和义务1.权利（1）按照合同约定的时间和方式收取合同价款。（2）有权要求发包人提供施工所需的相关资料和条件，对发包人提出的不合理要求有权拒绝。（3）在发包人违约的情况下，有权按照合同约定追究发包人的违约责任。2.义务（1）按照合同约定的质量标准、工期要求和技术规范完成工程的设计、采购、施工等工作。（2）对工程的设计、采购、施工等工作全面负责，确保工程质量和安全。（3）及时向发包人提交设计文件、施工方案、进度报表等文件资料，并接受发包人的监督和检查。（4）负责施工现场的管理和安全保卫工作，遵守国家和地方的相关法律法规和施工现场的管理规定。（5）在质保期内对工程质量问题免费进行维修和处理。六、材料和设备供应（一）承包人采购承包人负责采购的材料和设备应按照设计文件和相关标准进行选型和采购，确保材料和设备的质量符合要求。承包人应在采购前将材料和设备的样品、规格、型号、价格等资料提交给发包人审核，经发包人确认后方可采购。（二）发包人供应如发包人提供部分材料和设备，应在合同中明确供应的材料和设备的名称、规格、数量、供应时间和地点等。发包人应按照约定的时间和地点将材料和设备交付给承包人，承包人应进行验收并妥善保管。七、工程变更（一）变更的提出1.发包人有权根据工程实际情况提出工程变更，变更内容应书面通知承包人，并说明变更的原因、范围和要求。2.承包人在施工过程中发现设计文件存在错误或不合理之处，或因其他原因需要提出工程变更的，应书面通知发包人，并说明变更的建议和理由。（二）变更的审批工程变更应经发包人书面批准后方可实施。发包人应在收到变更申请后[X]天内进行审批，并书面通知承包人是否同意变更。（三）变更的费用和工期调整因工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应按照合同约定的计价方式进行调整。因变更导致工期延误的，工期相应顺延。八、违约责任（一）发包人违约责任1.如发包人未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向承包人支付违约金。逾期超过[X]天的，承包人有权暂停施工，直至发包人支付应付款项及违约金。2.如因发包人原因导致工程停工、窝工，发包人应承担承包人因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）承包人违约责任1.如承包人未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向发包人支付违约金。逾期超过[X]天的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担因此造成的损失。2.如工程质量不符合合同约定的标准，承包人应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准。因返工或修复导致工期延误的，承包人应承担逾期违约责任。3.如承包人违反合同约定将工程转包或违法分包，发包人有权解除合同，承包人应按照合同总价的[X]%向发包人支付违约金，并承担因此造成的损失。九、争议解决（一）协商解决双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。（二）适用法律本合同的订立、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。十、其他条款（一）保密条款双方应对在合同履行过程