承接景观木工程合同范本

承接景观木工程合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟委托乙方承接景观木工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体景观木工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.景观木选材乙方应根据甲方确认的设计方案，选用符合国家标准和行业规范的景观木材料。景观木的品种、规格、质量等应严格按照设计要求执行。具体景观木品种包括但不限于[列举主要景观木品种]，规格应符合[详细规格尺寸要求]。2.景观木加工乙方负责对所选景观木进行加工，包括但不限于切割、打磨、雕刻、防腐处理等。加工工艺应符合相关标准和行业规范，确保景观木的质量和美观度。3.景观木安装乙方应按照设计方案和施工规范进行景观木的安装，确保景观木的安装牢固、位置准确、布局合理。安装过程中应注意与其他景观元素的协调配合，保证整个景观工程的整体性和协调性。4.其他附属工程除景观木的选材、加工和安装外，乙方还应负责完成与景观木工程相关的附属工程，如基础施工、排水系统设置、防护设施安装等。附属工程的施工应符合相关标准和规范，确保工程质量和使用安全。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为固定总价，包括景观木材料采购、加工、运输、安装、税费、利润等所有费用，除本合同另有约定外，不再调整。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]日内，甲方应向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款乙方应每月[具体日期]向甲方提交当月完成工程量的报告及相关付款申请资料。甲方应在收到乙方提交的资料后[X]日内进行审核，并按照审核确认的工程量支付进度款。进度款支付比例为已完成工程量的[X%]。3.竣工结算款工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]日内提交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方应在收到乙方提交的结算资料后[X]日内进行审核，审核完成后支付至合同总价款的[X%]。4.质量保证金剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权对工程的进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准规范进行施工。（2）有权对乙方选用的景观木材料进行检验和确认，对不符合要求的材料有权要求乙方更换。（3）有权要求乙方提供工程施工过程中的相关资料和文件，如施工图纸、检验报告、质量证明等。（4）在工程竣工后，有权组织相关部门和人员对工程进行验收。2.义务（1）按照合同约定的时间和方式支付工程款。（2）为乙方提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协调与其他施工单位的关系。（3）及时确认乙方提交的施工图纸、设计变更等文件，避免因甲方原因导致工期延误。（4）按照合同约定承担应由甲方承担的其他费用和责任。（二）乙方权利和义务1.权利（1）有权按照合同约定的时间和方式收取工程款。（2）有权要求甲方提供施工所需的相关资料和文件，如施工图纸、地质勘察报告等。（3）在施工过程中，如遇到不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致的问题，有权要求甲方给予合理的补偿和工期顺延。2.义务（1）按照合同约定的时间、质量标准和施工规范完成景观木工程的施工任务。（2）严格按照设计方案和甲方要求选用景观木材料，并提供材料的质量证明文件和检验报告。（3）加强施工现场的管理，做好安全防护和环境保护工作，确保施工安全和周边环境不受污染。（4）在工程竣工后，按照相关规定和合同约定提供质量保修服务。（5）按照合同约定承担应由乙方承担的其他费用和责任。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方确认的设计方案和施工图纸的要求。景观木的选材、加工、安装等应符合行业标准和规范，确保工程质量达到优良等级。（二）质量检验和验收1.乙方应在施工过程中严格按照质量标准进行自检，并做好记录。每道工序完成后，乙方应通知甲方进行检验，经甲方检验合格后，方可进行下一道工序的施工。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料。甲方应在收到乙方提交的报告和资料后[X]日内组织相关部门和人员进行验收。验收合格的，双方应签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改期间的费用和工期损失由乙方承担。（三）质量保修1.本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质量保修期内，乙方应负责免费维修因乙方原因导致的工程质量问题。2.如出现质量问题，甲方应及时通知乙方。乙方应在接到通知后[X]小时内到达现场进行维修。如乙方未能及时到达现场，甲方有权自行组织维修，费用由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，甲方应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费、材料保管费等。3.如甲方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的时间竣工，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。2.如乙方提供的景观木材料不符合合同约定的质量标准，乙方应负责免费更换，并承担因此造成的工期延误和其他损失。3.如乙方在施工过程中违反安全、环保等相关规定，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。4.如乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更和解除本合同的变更和解除须经双方协商一致，并签订书面协议。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更