单价总包合同范本

单价总包合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为【甲方全称】，统一社会信用代码为【甲方统一社会信用代码】，法定代表人/负责人为【甲方法定代表人/负责人姓名】，联系电话为【甲方联系电话】。甲方注册地址位于【甲方注册地址】，实际经营地址位于【甲方实际经营地址】。甲方在【相关行业领域】拥有合法的经营资质，具备履行本合同所必需的完全民事行为能力和经济实力。甲方的主要业务范围包括【甲方主要业务范围简述】，在本合同签订前已与【相关合作方】就【合作项目名称】达成初步合作意向，并已明确本次合作的需求与目标。甲方根据业务发展需要，特委托乙方按照本合同约定的标准和要求完成【项目名称】的【项目内容】，以满足其【具体需求】。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为【乙方全称】，统一社会信用代码为【乙方统一社会信用代码】，法定代表人/负责人为【乙方法定代表人/负责人姓名】，联系电话为【乙方联系电话】。乙方注册地址位于【乙方注册地址】，实际经营地址位于【乙方实际经营地址】。乙方在【相关行业领域】具备丰富的专业经验和技术实力，拥有【相关资质证书】等合法资质，且在履行类似合同过程中保持了良好的商业信誉。乙方已充分了解甲方的【项目需求】，并承诺按照本合同约定的价格、质量、工期等要求完成【项目名称】的【项目内容】，确保最终成果符合甲方的使用标准。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，现就乙方为甲方提供【单价总包服务】事宜，达成如下协议。

**合同简介**

本合同项下的合作背景源于甲方在【具体业务场景】中存在的【具体需求】，甲方为实现该需求，经市场调研与评估，选择乙方作为【项目名称】的【单价总包服务】提供方。甲方委托乙方按照本合同约定的范围、标准和费用标准，完成【项目名称】的全部或部分工作内容，包括但不限于【具体工作内容列举】。双方基于以下前提条件达成合作：

（1）甲方已向乙方充分披露了【项目背景信息】及【相关技术要求】，乙方已明确本合同项下的权利与义务；

（2）甲方已向乙方支付了部分或全部预付款，作为乙方启动项目工作的前提条件；

（3）双方已就【项目范围】、【单价标准】、【交付标准】等核心条款达成一致，并书面确认在本合同中予以明确约定；

（4）乙方承诺在本合同履行期内，将严格按照国家法律法规及行业规范，配备必要的资源（包括但不限于人力、设备、材料等），确保项目按期、保质完成。

双方均确认，本合同是双方就【单价总包服务】事宜达成的完整协议，除本合同另有约定外，任何其他口头或书面的补充协议、承诺均不产生法律效力。本合同项下的合作将直接服务于甲方的【最终业务目标】，乙方完成的服务成果将直接作为甲方【相关业务流程】的必要组成部分。双方均表示将严格遵守本合同约定，确保合作顺利推进。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方就【项目名称】项下的【单价总包服务】合作事宜，约定服务范围、标准、费用及双方权利义务，确保乙方按照甲方要求提供高质量的服务，满足甲方在【相关业务场景】中的【具体需求】。本合同项下的服务范围包括但不限于：【详细列举服务内容，例如：前期勘察、方案设计、材料采购、施工安装、调试运行、技术培训、后期维护等】，具体服务项目的数量、规格、技术参数等以【附件名称】或本合同相关条款为准。甲方委托乙方完成的服务成果应直接应用于甲方的【最终使用目的】，并需满足【行业标准】或【双方约定的特定标准】。双方同意，本合同范本所列条款构成双方合作的核心框架，任何超出本合同约定范围的服务或变更，均需另行协商并签订补充协议。

第二条定义

为本合同之目的，下列术语具有以下含义：

【单价总包】指乙方按照本合同约定的价格标准，全面负责完成约定范围内的【项目内容】，甲方按实际完成量支付相应费用的合作模式；

【项目范围】指本合同附件一《项目范围清单》中明确列出的所有工作内容；

【单价标准】指本合同附件二《单价清单》中约定的各项单价，作为甲方支付乙方费用的依据；

【交付标准】指乙方提供的服务成果应达到的质量和技术要求，包括但不限于【具体标准条款】；

【预付款】指甲方在本合同签订后【具体时间】内支付给乙方的首期费用，用于乙方启动项目准备工作；

【验收合格】指甲方依据本合同约定对乙方完成的服务成果进行确认，并签署验收文件的行为。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定的服务范围、标准和进度完成工作，并有权对乙方的履约情况进行监督和检查；

（2）甲方应在合同约定的时间内向乙方提供必要的【项目资料】、【场地条件】或【技术支持】，确保乙方顺利开展工作；

（3）甲方应按照本合同附件二《单价清单》及实际完成量，按时足额支付乙方服务费用，支付时间及方式以本合同第五条约定为准；

（4）甲方有权对乙方提供的服务成果进行验收，并应在收到乙方提交的验收申请后【具体时间】内完成验收工作；验收合格的，甲方应签署验收文件；

（5）甲方应配合乙方处理项目实施过程中可能出现的【协调事项】，包括但不限于与【第三方单位】的沟通；

（6）甲方应承担因自身原因导致的【延误责任】或【额外费用】，并保证其提供的【资料准确性】不引发乙方额外成本。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权按照本合同约定收取服务费用，并有权要求甲方按时支付预付款及后续款项；

（2）乙方应组建【专业团队】并配备必要的【设备工具】，确保项目按照合同约定的【质量标准】、【进度计划】及【安全规范】执行；

（3）乙方应保证其提供的服务成果符合【国家及行业规范】，并承担因自身原因导致的【质量问题】或【返工费用】；

（4）乙方应主动向甲方报告项目进展情况，并提交【阶段性成果】及【最终交付文件】，确保其内容完整、准确；

（5）乙方应遵守甲方的【现场管理规定】，并采取有效措施保障【作业安全】，因乙方原因造成的【安全事故】由乙方承担全部责任；

（6）乙方有权要求甲方提供必要的【配合条件】，如甲方未按约定履行义务导致项目延误，乙方有权顺延工期并要求赔偿损失；

（7）乙方应保证其提供的【材料设备】来源合法、质量合格，并可根据甲方要求提供【质保证明】或【相关资质文件】；

（8）项目完成后，乙方应向甲方移交完整的【技术文档】及【操作手册】，并配合甲方完成【培训工作】，确保甲方人员能够独立操作；

（9）乙方应妥善保管甲方提供的【资料信息】，未经甲方书面同意，不得泄露给任何第三方，并应在项目结束后【具体时间】内返还或销毁相关资料；

（10）乙方应承担因自身原因导致的【不可抗力风险】外的所有【履约责任】，并保证其履约行为不侵犯任何第三方的【合法权益】。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的服务费用采用单价总包模式，具体单价标准以本合同附件二《单价清单》为准。该清单详细列明了各项服务内容的单位价格及计量单位，作为甲方支付乙方的唯一依据。乙方承诺所报单价已包含完成相应工作内容所需的所有成本（包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金），且在合同履行期内保持不变。如因国家政策调整、材料价格波动等不可归责于双方的因素导致单价需调整的，双方应协商确定新的价格标准，并以书面形式补充到本合同中。

2.付款方式：甲方应按照以下约定向乙方支付服务费用：

（1）预付款：本合同签订后【具体天数】日内，甲方应向乙方支付合同总价款的【百分比】作为预付款，即人民币【具体金额】元（大写：【具体金额大写】）。乙方在收到款项后应开具等额发票，甲方凭发票完成支付。

（2）进度款：乙方完成【具体工作节点】并经甲方验收合格后，可向甲方提交进度款支付申请及相应的完成量证明。甲方应在收到申请及证明后【具体天数】日内审核确认，并支付该部分已完成工作的费用。支付比例按《单价清单》中约定执行，例如：按累计完成工程量的【百分比】支付。

（3）尾款：项目整体完成后，乙方提交竣工报告及完整的交付文件后【具体天数】日内，经甲方最终验收合格，甲方应支付至合同总价款扣除已支付款项后的全部尾款。乙方需在收到尾款前开具最终等额发票，甲方凭发票完成支付。

3.支付账户：甲方应将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：【乙方开户银行名称】

户名：【乙方账户名称】

账号：【乙方银行账号】

4.费用承担：所有因付款产生的银行手续费等由【约定承担方】承担。乙方提交的发票必须符合国家税务规定，否则甲方有权拒绝支付相关款项。如因乙方发票问题导致甲方无法及时付款，延误部分的责任由乙方承担。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自本合同签订之日起至项目最终验收合格之日止，共计【具体月数】个月/【具体日期】。如需延期，双方应提前【具体天数】协商一致，并以书面形式延长合同期限，但延期时间原则上不得超过【具体月数】个月。

2.项目关键时间节点：

（1）项目启动日：本合同签订且预付款到账后【具体天数】日内；

（2）中期节点：乙方完成【具体工作内容】并提交阶段性成果的日期为【具体日期或条件】；

（3）竣工验收日：乙方完成全部工作内容，提交竣工报告及交付文件后的【具体天数】内，甲方验收。

3.工期顺延：因甲方原因（包括但不限于未提供必要条件、未及时确认工作成果等）、不可抗力事件或双方书面同意的变更导致工期延误的，乙方工期相应顺延，且乙方不承担延期责任。其他非乙方原因导致的延误，乙方可根据情况申请合理工期顺延，并需在延误发生后【具体天数】内向甲方提供书面说明及证据。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

（1）未按本合同第四条约定的期限和金额支付预付款的，每逾期一日，甲方应向乙方支付预付款总额【百分比】的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的【百分比】。逾期超过【具体天数】的，乙方有权暂停工作直至甲方付清款项及违约金，且甲方仍需按原定进度支付已发生工作的费用。

（2）未按约定支付进度款或尾款的，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付未付款项总额【百分比】的违约金。逾期超过【具体天数】的，乙方有权解除合同，甲方应支付已完成工作的费用及相当于合同总价款【百分比】的违约金，并承担乙方因此遭受的损失。

（3）甲方原因导致项目延期验收或未按约定提供必要配合条件的，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款【百分比】的违约金，但乙方同时应相应顺延工期。延误超过【具体天数】的，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价款【百分比】的违约金。

（4）甲方无正当理由取消合同或要求乙方返工的，除支付乙方已完成工作的费用外，还应支付合同总价款【百分比】的违约金，且乙方有权要求甲方赔偿因其返工造成的额外损失。

2.**乙方违约责任**

（1）未按约定工期完成工作，且非因甲方原因、不可抗力或双方协商同意延期的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款【百分比】的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的【百分比】。逾期超过【具体天数】的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项并支付相当于合同总价款【百分比】的违约金，甲方同时保留向乙方索赔其他损失的权利。

（2）服务成果质量不符合本合同第二条约定的交付标准，经甲方指出后【具体天数】内未能修复或修复后仍不合格的，乙方应承担以下责任：

-首次不合格：乙方承担全部返工费用，且每逾期一日，按返工费用总额【百分比】支付违约金；

-二次不合格：乙方按不合格部分价值的【倍数】向甲方支付赔偿金，且甲方有权解除合同，乙方支付合同总价款【百分比】的违约金。

（3）乙方提供的材料设备存在质量问题或不符合约定规格，导致甲方遭受损失的，乙方应在【具体天数】内予以更换并承担全部费用，且需向甲方支付相当于损失金额【倍数】的赔偿金。如损失涉及第三方索赔，乙方应先行赔付并有权向甲方追偿。

（4）乙方在项目实施过程中违反安全规范或造成环境污染，引发事故或处罚的，全部责任及费用由乙方承担，且甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款【百分比】的违约金。

（5）乙方泄露甲方商业秘密或将项目成果用于合同约定以外的目的，甲方有权立即解除合同，乙方应支付合同总价款【倍数】的赔偿金，并承担相应的法律责任。

3.**违约金与赔偿的关系**

双方约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失与可预见的间接损失。违约方支付违约金后，仍需继续履行合同义务或采取补救措施。

4.**不可抗力免责**

因地震、台风、洪水、战争等不可抗力事件导致合同无法履行或延迟履行的，双方互不承担违约责任，但应在事件发生后【具体天数】内书面通知对方，并提供相关证明。不可抗力影响消除后，双方应协商恢复履行合同或采取其他补救措施。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收、征用等）、流行病疫情、网络攻击或系统故障等。不可抗力事件应导致直接且实质性的损害，或使合同任何一方在合理期限内无法履行其合同义务。

2.通知与证明：任何一方遭遇不可抗力事件时，应在事件发生后【具体天数】日内以书面形式通知对方，说明事件情况、可能的影响以及预计持续时间。通知应包含必要的细节和证据支持。若不可抗力影响持续超过【具体天数】，通知方应提供相关机构的证明文件（如政府公告、法院判决、保险理赔单等），以证实不可抗力的存在及其影响程度。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行或不能完全履行本合同义务的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减轻损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。若不可抗力导致合同目的无法实现，经双方协商一致，可以解除合同。因不可抗力造成的直接损失由各方自行承担，间接损失双方协商处理，但非因双方故意或重大过失造成的损失应有相应补偿。

4.合同恢复：不可抗力影响消除后，受影响方应立即通知对方，并在合理期限内恢复履行合同。若恢复履行对另一方造成不利影响，双方应协商调整合同相关条款。若因不可抗力导致合同已无法继续履行，且双方无法就解除或修改合同达成一致，则本合同自动终止，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际情况结算。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下的任何争议，包括但不限于合同解释、履行障碍、违约责任等，均应首先通过友好协商解决。双方应指定授权代表进行沟通，力争在【具体天数】内达成书面和解协议。

2.协商不成处理：若协商在上述期限内未能解决争议，双方应将争议提交【选择以下一种或明确约定选择权：

（1）【指定地点】的【具体调解机构名称】进行调解。调解应遵循自愿、公平、合理原则，调解协议经双方签字后具有约束力。若调解不成，调解机构可推荐争议解决方式；

（2）【指定仲裁委员会名称】按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力；

（3）依法向【有管辖权的人民法院名称，例如：被告住所地/合同履行地/合同签订地】提起诉讼。】

3.争议解决规则：争议解决过程中，适用中华人民共和国法律。若选择仲裁，则适用仲裁机构的仲裁规则；若选择诉讼，则适用法院的诉讼程序。除本合同另有明确约定外，争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受影响的条款。

4.专属管辖与禁止反言：双方同意，就本合同引起的或与本合同有关的任何争议，【选择适用：

（1）约定由【指定仲裁委员会名称】专属仲裁；

（2）约定由【有管辖权的人民法院名称】专属管辖。】，且任何一方不得就同一争议事项向其他机构或法院重复起诉或申请仲裁。选择诉讼的，若一方已向【指定法院】提起诉讼，另一方不得向其他法院提起诉讼，除非前一诉讼被依法驳回。

5.保密：双方在争议解决过程中获悉的对方商业秘密或其他不宜公开的信息，应予以保密，除非法律规定或有权机关要求披露。争议解决结束后，相关保密义务继续有效。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前【具体天数】以书面形式通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后【具体天数】视为送达。若通知内容涉及需要确认的事项，则接收方确认回传后视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改、补充或变更，均须经双方授权代表签署书面文件方能生效。任何口头约定或非书面形式的变更均不产生法律效力。变更协议是本合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。

3.合同附件：本合同附件（包括但不限于《项目范围清单》、《单价清单》、《技术规格书》等）是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。附件内容与合同正文如有不一致，以书面形式修改或补充的附件为准。

4.法律适用与完整协议：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本合同构成双方就合作事宜达成