建设工程法规及相关知识一级建造师考试模拟试题与参考答案

一级建造师考试建设工程法规及相关知识模拟试题

与参考答案

一、单项选择题（本大题有70小题，每小题1分，共70分）

1、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物的倾斜、倒塌

造成损害，受害方提起诉讼，关于本案的举证责任的说法正确的是（）o

A.案件的所有证据，均由原告承担举证责任

B.案件的所有证据，均由被告承担举证责任

C.因建筑物倒塌造成他人损害的侵权诉讼，由施工企业就损害结果不存在过错承

担举证责任

D.因建筑物倒塌造成他人损害的侵权诉讼，由施工企业就损害结果与施工行为之

间不存在因果关系承担举证责任

答案：D

解析：本题考查举证责任倒置的法律规定。

选项A、B,《民事诉讼法》第六十七条规定：“当事人对•自己提出的主张，有责任

提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为

审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集”。由比可知，在民事诉讼中，一般是“谁

主张，谁举证”。因此，选项A”案件的所有证据，均由原告承担举证责任”、选项B“案

件的所有证据，均由被告承担举证责任”的说法均错误。

选项C、D,《民法典》第一千二百五十二条规定：”建筑物、构筑物或者其他设施

倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施

工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的,

有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑

物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承

担侵权责任二根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条：“下列侵权

诉讼，按照以下规定承担举证责任：……（四）建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁

置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落致人损害的侵权诉讼，由所有人或者管理人对其无

过错承担举证责任；……\由此可知，建筑物倒塌造成他人损害的侵权诉讼，由建设

单位与施工单位承担连带责任，但施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。因此，施

工单位承担的是无过错责任，即无论施工单位是否有过错，只要造成损害就应当承担赔

偿责任，除非施工单位能够证明不存在质量缺陷。而施工单位要证明不存在质量缺陷，

就要证明损害结果与施工行为之间不存在因果关系。所以，选项C”因建筑物倒塌造成

他人损害的侵权诉讼，由施工企业就损害结果不存在过错承担举证责任”的说法错误，

选项D”因建筑物倒塌造成他人损害的侵权诉讼，由施工企业就损害结果与施工行为之

间不存在因果关系承担举证责任”的说法正确。

2、某建设工程项目的建设单位通过招标与某监理单位签订了施工阶段委托监理合

同，总监理工程师应根据（）组建项目监理机构。

A.监理大纲和监理规划

B.监理大纲和委托监理合同

C.委托监理合同和监理规划

D.监理规划和施工组织设计

答案：B

解析：本题考查的是项目监理机构设立的相关规定。

选项A、B,根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013,总监理工程师应由工程

监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机沟工作。

总监理工程师应根据监理大纲和委托监理合同组织编制监理规划，并结合实际情况制定

监理实施细则。故选项A“监理大纲和监理规划”错误，选项B”监理大纲和委托监理

合同”正确。

选项C,监理规划是总监理工程师根据委托监理合同、监理大纲以及施工组织设计、

设计图纸等文件，在监理大纲的基础上，结合项目的具体情况，广泛收集工程信息和资

料的情况下制定的，经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理

工作的指导性文件。所以，监理规划是在监理大纲和委托监理合同之后制定的，不是组

建项目监理机构的依据。故选项C“委托监理合同和监理规划”错误。

选项D,施工组织设计是施工单位编制的，用来指导施工的技术、经济和管理的综

合性文件，是施工单位施工准备和施工全过程的纲领性文件，内容以工程的施工方案为

核心，以现场施工为基点，根据施工总设计的原则，结合拟建工程的性质、规模、结构

特点、复杂程度、工期要求和建设地区的自然经济条件等进行编制，用来指导施工的技

术、经济和管理的综合性文件，而不是组建项目监理机构的依据。故选项D“监理规划

和施工组织设计”错误。

3、甲公司与乙公司签订一份建设工程合同，约定由乙公司为甲公司承建一幢办公

楼。下列关于该合同表述正确的是（）o

A.甲公司与乙公司订立的合同属于承揽合同

B.甲公司与乙公司订立的合同属于建设工程合同

C.甲公司与乙公司订立的合同属于委托合同

D.甲公司与乙公司订立的合同属于技术合同

答案：B

解析：本题考查的是合同的分类。

选项A,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支

付报酬的合同。其标的为劳动。

4..某建筑工程公司在施工过程中，未按照设计图纸进行施工，导致建筑物存在安

全隐患。根据《中华人民共和国建筑法》，该公司可能面临的法律责任是：

A.责令改正，处以罚款

B.吊销资质证书

C.责令停业整顿

D.追究刑事责任

答案：A

解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七十四条：“建筑施工企业在施工中偷工

减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图

纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿,

降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返

工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任」但在本题中，

仅提及未按照设计图纸进行施工，并未说明情节严重或造成严重后果，因此最可能的法

律责任是责令改正，并处以罚款。

5、关于建设工程招标中的投标保证金，下列说法正确的是：

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%

B.投标保证金的有效期应超出投标有效期三十天

C.投标保证金必须采用现金形式

D.招标人最迟应在书面合同签订后五日内退还投标保证金

答案：A

解析：根据《工程建女项目施工招标投标办法》第三十七条：“招标人可以在招标

文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、

保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最

高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。投标人应

当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。投标人不

按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理J由比，A选

项正确，C选项错误（因为投标保证金不限于现金形式），B选项错误（应为“应当超出”

而非“应超出”），D选项的退还时间根据《工程建设项目施工招标投标办法》第五十六

条规定，通常是“在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金，在签

订合同后5个工作日内退还中标人的投标保证金和投标保证金银行同期存款利息”，但

本题中仅提到“书面合同签订后五日内”，未提及利息，故不完全准确。

6、某施工单位在施工过程中，因违反安全管理规定，造成一名工人重伤。杈据《安

全生产法》，关于此次事故处理的说法，正确的是：

A.事故调查组应自事故发生之日起30日内提交事故调查报告

B.事故调查报告应由事故调查组组长签署

C.事故调查报告应报县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门批复

D.事故调查报告应向社会公布，但涉及商业秘密的内容除外

答案：D

解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十条：”事故调查报告应当

包括下列内容:（四）事故的原因和事故性质；（五）对事故责任单位和责任人的

处理建议；……第三十二条："重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人

民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出

批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。”因此,

A选项错误，因为事故调查报告的提交时间并非固定为30日。B选项错误，因为事故调

查报告应当由调查组全休成员签名，而非仅由组长签署C选项错误，因为事故调查报

告应报经有关人民政府批复，而非仅由安全生产监督管理部门批复。D选项正确，根据

《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条：”事故调查报告批复后，有关机关应

当按照人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有

关人员进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。事故发生单位应当按

照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。负有事故

责任的人员涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。事故发生单位应当认真吸取事故教训，落

实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职

工的监督。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当对事故

发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。事故处理的情况由负贡事故调查的

人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布，依法应当保密的除外。”其中“依

法应当保密的除外”通常包括商业秘密等敏感信息。

7、根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201,当合同中没有约定且不

能协商确定时，关于工程预付款的扣回，下列说法正确的是（）o

A.在工程款（进度款）支付至合同总价款的60%时开始扣回

B.在工程款（进度款）支付至合同总价款的70%时开始扣回

C.在工程款（进度款）支付至合同总价款的80%时开始扣回

D.在工程款（进度款）支付至合同总价款的90%时开始扣回

答案：c

解析：本题考查的是工程预付款的扣回方式。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201,工程预付款的扣回方式如

下：

1.工程预付款在进度款中进行抵扣，直至扣完为止。

2.预付款的扣回时间、比例，由发承包双方在合同中约定。

3.合同中未约定的，当工程价款支付至合同总价款的80%时，开始抵扣工程预付款,

至竣工结算前全部扣清。

8、某施工企业在施工过程中，发现设计图纸存在差错，施工企业正确的做法是（）。

A.有权对设计图纸进行修改

B.有权拒绝施工

C.应当及时提出意见和建议

D.有权要求设计单位赔偿损失

答案：C

解析：本题考查的是施工单位在发现设计图纸问题时的应对措施。

根据《建设工程质量管理条例》第二十八条：”施工单位必须按照工程设计图纸和

施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发

现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。”因此，当施工企业发现设计

图纸存在差错时，应当及时提出意见和建议，而不是擅自修改、拒绝施工或要求设计单

位赔偿损失。

9、关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的是（）o

A.施工现场必须实行封闭管理.，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来

人员进场登记制度

B.沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置

围挡的高度不得低于1.5m

C.施工项目办公、生活等临时设施，应在已征用的土地范围内搭建

D.职工的膳食、饮水、休息场所等应符合卫生标准。食堂应设置在远离厕所、垃

圾站、有毒有害场所等污染源的地方

答案：A

解析：本题考查的是建设工程施工现场文明施工的相关规定。

选项A,施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行

外来人员进场登记制度，这是确保施工现场安全、有序的必要措施，故A选项正确。

选项B,沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地

设置围挡的高度不得低于2.5m,而非1.5m,故B选预错误。

选项C,施工项目办公、生活等临时设施，应在批准的施工用地范围内搭建，而非

已征用的JJ也范围内，因为已征用的JL地可能包含其他用途，如施工区、材料堆放区等，

故C选项错误。

选项D,职工的膳食、饮水、休息场所等应符合卫生标准。食堂应设置在远离厕所、

垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方，但食堂应设置独立的制作间、储藏间，这是为

了保障食品安全和卫生，故D选项描述不完整，错误。

10、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包与承包的说法，正确

的是（）o

A.提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包

B.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包

给一个工程总承包单位

C.建筑工程的发包单位可以将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部

分发包给几个承包单位

D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的

分包单位，但禁止分包单位将其承包的工程再分包

答案：B

解析：本题考查的是《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包与承包的相关

规定。

A选项，根据《建筑法》第二十四条：”提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑

工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一

并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项

或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工

程肢解成若干部分发包给几个承包单位”。因此，A选项的“禁止将建筑工程肢解发包”

表述不全面，应为“禁止将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给

几个承包单位”，故A错误。

B选项，与《建筑法》第二十四条的规定完全一致，表述正确，故B正确。

C选项，根据《建筑法》第二十四条：”建筑工程的发包单位不得将应当由一个承

包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位”。C选项与法条相哮，故C

错误。

D选项，根据《建筑法》第二十九条：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的

部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，

必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行

完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包

合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带

责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承

包的工程再分包”。D选项中“禁止分包单位将其承包的工程再分包”表述过于绝对，

除总承包合同中约定的分包外，经建设单位认可的分包单位可以将其承包的部分工程再

分包给具有相应资质条件的分包单位，故D错误。

11、某施工单位在施工过程中，未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进

行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，并

处以罚款，其罚款额度为（）o

A.10万元以上20万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.工程合同价款2%以上4%以下

D.1万元以上10万元以下

答案：C

解析：本题考查的是《建设工程质量管理条例》中关于施工单位质量责任和义务的

相关规定。

根据《建设工程质量管理条例》第六十五条：“违反本条例规定，施工单位未对建

筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试

件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重

的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任:

但同时，该条例第七十三条规定：“依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，走单位直

接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的

罚款二而根据常识和逻辑推理，当对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员进

行罚款时，其罚款额度通常会基于单位罚款数额的一定比例来确定。由于选项A、B、D

均为直接对单位的罚款数额，而C选项“工程合同价款2%以上4%以下”则更符合对单

位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的罚款计算方式（假设基于单位罚款数额的

一定比例）。然而，严格来说，C选项的表述并不直接对应《条例》中的原文，但在此

选择题的语境下，我们可以理解为C选项是在考察对单位直接责任人员罚款的计算方式,

且其范围与《条例》规定的单位罚款数额相比，处于合理的比例范围内。因此，从选择

题的角度考虑，C选项更为接近正确答案。但请注意，在实际应用中，应直接依据《条

例》原文进行处罚。

需要指出的是，上述解析中关于C选项的推理是基于选择题语境下的合理推断，并

非严格意义上的法律解释。

12、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。

A.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件

B.招标人可以根据实际情况，对己发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但

应当在提交投标文件截止时间至少10日前发出。

C.招标人应当。

13、某建筑公司因施工需要向某机械厂租赁了特种设备一批。关于该批特种设备的

使用管理，下列说法正确的是（）o

A.建筑公司应当将该批特种设备向建设主管部门登记

B.建筑公司应当对该批特种设备进行经常性维担保养和定期自行检查，并作出记

录

C.建筑公司应当对该批特种设备的使用安全负责

D.该批特种设备出现故障或者发生异常情况，建筑公司应当对其进行全面检查，

消除事故隐患，方可继续使用

答案：C

解析：本题考查的是特种设备的安全管理。

选项A,根据《特种设备安全法》第三十三条：”特种设备使用单位应当在特种设

备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用

登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置”。本题中，建筑

公司租赁的特种设备应当由机械厂办理使用登记，而非建筑公司，故A选项错误。

选项B,根据《特种设备安全法》第三十九条：“特种设备使用单位应当对其使用

的特种设备进行经常性维寸1保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当

对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录”。

本题中，应当由机械厂进行维护保养和定期自行检查，并作出记录，故B选项错误。

选项C,根据《特种设备安全法》第十三条："特种设备生产、经营、使用单位及

其主要负贡人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责”。本题中，建筑公司作为特

种设备使用单位，应当对其使用的特种设备的安全负责，故C选项正确。

选项D,根据《特种设备安全法》第四十二条：”特种设备出现故障或者发生异常

情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用”。本

题中，应当由机械厂进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用，故D选项错误。

14、某建设单位拖欠施工单位工程款，经多次催要未果，施工单位准备通过诉讼方

式解决。关于本案仲裁协议效力的表述中，正确的是（）o

A.建设单位拖欠工程款，施工单位无异议，属于默示同意仲裁协议

B.施工单位向法院起诉后，建设单位未对法院受理该案提出异议，视为放弃仲裁

协议

C.仲裁协议有效，法院无权受理

D.仲裁协议无效，法院有权受理

答案：D

解析：木题考查的是仲裁协议的相关规定。

选项A、B,根据《仲裁法》第十九条：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、

终止或者无效，不影响仲裁协议的效力”。同时，仲裁协议是以书面形式明确约定的，

不能以默示方式成立，故A选项“建设单位拖欠工程款，施工单位无异议，属于默示同

意仲裁协议”、B选项“施工单位向法院起诉后，建设单位未对法院受理该案提出异议,

视为放弃仲裁协议”均表述错误。

选项C、D,根据《仲裁法》第五条：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉

的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外”。本题中，施工单位准备通过诉讼方

式解决，意味着仲裁协议无效或不存在，故法院有权受理。据此，C选项“仲裁协议有

效，法院无权受理”表述错误，D选项“仲裁协设无效，法院有权受理”表述正确。

15、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日

起（）内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件

或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

答案：B

解析：本题考查的是建设工程竣工验收备案的相关规定。

根据《建设工程质量管理条例》第四十九条：”建设单位应当自建设工程竣工验收

合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的

认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案”。由此可知，

选项B“15日”表述正确，而选项A“10日”、选项C“20日”、选项D“30日”均表述

错误。

16、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备

和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的,

责令改正，处（）的罚款。

A.5万元以上10万元以下

B.10万元以上20万元以下

C.工程合同价款2%以上4%以下

D.工程合同价款3%以上5%以下

答案：B

解析：《建设工程质量管理条例》第六十五条规定："施工单位未对建筑材料、建筑

构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材

料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业

整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任因此，选

项B“10万元以上20万元以下”为正确答案。

17、下列关于建设工程合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程合同是诺成合同

B.建设工程合同是要式合同

C.建设工程合同是实践合同

D.建设工程合同是口头合同

答案：B

解析：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合

同属于耍式合同，应当以书面形式订立。要式合同，是指法律、行政法规规定或者当事

人约定应当采用书面形式的合同。因此，选项B“建设工程合同是要式合同”为正确答

案。选项A“建设工程合同是诺成合同”错误，因为建设工程合同为要式合同，并非诺

成合同；选项C”建设工程合同是实践合同”错误，实践合同乂称要物合同，是指除当

事人意思表示一致外，还须交付标的物方能成立的合同，如保管合同、定金合同等；选

项D”建设工程合同是口头合同”错误，因为建设工程合同是应当采用书面形式的合同。

18、在建设工程中，因承包人原因造成工程不能按约定时间竣工的，在合同工程竣

工之前，发包人已经使用部分工程的，下列关于工程价款的说法，正确的是（）。

A.自发包人开始使用之日起，开始支付工程价款

B.发包人按合同约定支付工程价款

C.发包人不再支付工程价款

D.发包人按已使用部分支付工程价款

答案：B

解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（一）》第九条规定：”当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按

照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之E为竣工

日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报

告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建

设工程之日为竣工日期。”因此，当发包人擅自使用未经验收的建设工程时，该工程即

被视为已竣工，发包人应按合同约定支付工程价款。故选项B”发包人按合同约定支付

工程价款”为正确答案。选项A“自发包人开始使用之日起，开始支付工程价款”、选

项C“发包人不再支付工程价款”、选项D“发包人按已使用部分支付工程价款”的说法

均不符合法律规定。

19、某建设工程项目召标，投标保证金数额最高不得超过（）万元人民币。

A.50

B.80

C.100

D.150

答案：B

解析：本题考查的是投标保证金的金额限制。根据《招标投标法实施条例》第二十

六条，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项

目估算价的2机投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目

的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标

人不得挪用投标保证金。同时，根据《工程建设项目施工招标投标办法》第三十七条，

投标保证金一般不得超过没标总价的2%,但最高不得超过80万元人民币。因比，本题

的正确答案是B选项，即没标保证金数额最高不得超过80万元人民币。

20、下列选项中，不属于《建设工程质量管理条例》规定的建设单位的质量责任和

义务的是（）。

A.依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设

备、材料等的采购进行招标

B.组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收

C.施工图设计文件未经审查批准的，不得使用

D.不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备

答案：D

解析：木题考察的是《建设工程质量管理条例》中建设单位的质量责任和义务。选

项A,根据《建设工程质量管理条例》第八条，建设单位应当依法对工程建设项目的勘

察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。故A

选项属于建设单位的质量责任和义务。选项B,同样依据《建设工程质量管理条例》第

十六条，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单

位进行竣工验收。故B选项也属于建设单位的质量责任和义务。选项C,根据《建设工

程质量管理条例》第十一条，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设

行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。因

此，C选项也是建设单位的质量责任和义务。而选项D,根据《建设工程质量管理条例》

第十条，建设单位不得明示或者暗示设“单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，

降低建设工程质量，但并未直接规定建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的

建筑材料、建筑构配件和没备。这一责任主要针对施工单位，而非建设单位。因此，D

选项不属于建设单位的质量责任和义务，为本题正确答案。

21、某施工企业项目经理在签订材料采购合同时，无权（）o

A.协商合同条款

B.修改合同条款

C.签订合同

D.认可合同

答案：Bo

解析：本题考察的是项目经理在合同管理中的权限。项目经理在承担工程项目施工

管理过程中，具有下列权限：参与项目招标、投标和合同签订；参与组建项目经理部；

主持项目经理部工作；决定授权范围内的项目资金的投入和使用；制定内部计酬办法；

参与选择并使用具有相应资质的分包人；在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系，

进行合同条件的变更、签订补充协议；主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项

管理制度；根据企业法定代表人授权的范围、时间和内容，对施工项目自开工准备至竣

工验收，实施全过程、全面管理。然而，项目经理由于不具备独立的法人资格，无法对

合同条款进行实质性的修改。因此，在签订材料采购合同时，项目经理无权修改合同条

款，选项B正确。而协商合同条款、签订合同、认可合同等均是项目经理在合同管理中

可以行使的权限，故A、C、D选项均错误。

22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度，在正常使用条

件下，下列关于建设工程的最低保修期限说法错误的是（）o

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设订文件规定的

该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年

答案：D

解析：本题考查的是《建设工程质量管理条例》中关于建设工程保修期限的规定。

选项A,根据《建设二程质量管理条例》第四十条：“在正常使用条件下，建设工

程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,

为设计文件规定的该工程的合理使用年限；”，故A选项正确。

选项B,同样根据《建设工程质量管理条例》第四十条：“（二）屋面防水工程、有

防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；”，故B选项正确。

选项3根据《建设二程质量管理条例》第四十条：“（三）供热与供冷系统，为2

个采暖期、供冷期；”，故C选项正确。

选项D,根据《建设工程质量管理条例》第四十条：“（四）电气管线、给排水管道、

设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程

的保修期，自竣工验收合格之日起计算。”，D选项中“为1年”的说法错误。

23、某施工单位于2023年4月1日领取了施工许可证，因故于2023年10月1日

中止施工，并向发证机关艰告。关于该施工许可证的说法，正确的是（）。

A.施工许可证已自行废止

B.施工许可证自行中止

C.施工许可证仍然有效

D.应当重新申领施工许可证

答案：C

解析：本题考查的是施工许可证的相关规定。

根据《建筑法》第九条：”建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。

因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。

既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止”。同时，《建筑工程

施工许可管理办法》第八条规定：“在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自

中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设

单位应当报发证机关核验施工许可证”。

本题中，施工单位于2023年4月1日领取了施工许可证，因故于2023年10月1

日中止施工，并向发证机关报告，中止施工未超过一年，施工许可证仍然有效，故C

选项正确。A选项“施工许可证已自行废止”、B选项“施工许可证自行中止”、D选项

“应当重新申领施工许可证”均表述错误。

24、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格

的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工

的其他行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。

A.1%以上3%以下

B.2%以上4%以下

C.3%以上5%以下

D.4%以上6%以下

答案：B

解析：本题考查的是《建设工程质量管理条例》中关于施工单位违法行为的处罚规

定。

根据《建设工程质量管理条例》第六十四条：”违反本条例规定，施工单位在施工

中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计

图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百

分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并

赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书二

据此，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备

的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，应责令改正，并

处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，故B选项正确。而A选项“1%以上

3%以下”、C选项“3%以上5%以下”、D选项“4%以上6%以下”的说法均不符合《建设工

程质量管理条例》的规定。

25、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包与承包的说法中，正

确的是（）。

A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包

给一个工程总承包单位

B.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、没计、施工、设备采购的一项或者

多项发包给一个工程总承包单位

C.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设计、施工分别发包给三个不同的

承包单位

D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、没计发包给一个承包单位，施工发

包给另一个承包单位

答案：A

解析：本题考察的是《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包与承包的规定。

选项A,根据《建筑法》第二十四条：”提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑

工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一

并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项

或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工

程肢解成若干部分发包给几个承包单位因此，A选项“建筑工程的发包单位可以将

建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位”符合法律规

定，正确。

选项B,虽然法律允许将勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项发包给一个工

程总承包单位，但B选项的表述“建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设计、施

工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位”过于宽泛，没有明确指出可

以一并发包，故不选。

选项C、D,均只涉及了勘察、设计、施工中的部分环节，没有体现“一并发包”

或“多项发包”给同一工程总承包单位的可能性，且根据法律规定，不得将应当由一个

承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，因此C、D选项均错误。

26、关于建设工程施工合同无效的处理，下列说法正确的是（）0

A.无效的合同自始没有法律约束力

B.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

C.合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还

D.合同无效后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的,

应当各自承担相应的责任

答案：A、B、C、D

解析：本题考察的是建设工程施工合同无效的处理原则。

选项A,根据《民法典》第一百五十五条：“无效的或者被撤销的民事法律行为自

始没有法律约束力。”因此，A选项“无效的合同自始没有法律约束力”正确。

选项B,根据《民法典》第一百五十六条：“民事法律行为部分无效，不影响其他

部分效力的，其他部分仍然有效。”适用于建设工程施工合同，故B选项“合同部分无

效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效”正确。

选项C,根据《民法典》第一百五十七条：“民事法律行为无效、被撤销或者确定

不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返

还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由比所受到的损失；各方都有过错的,

应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定因此，C选项“合同无效

后，因该合同取得的财产，应当予以返还”正确。

选项D,同样依据《民法典》第一百五十七条，D选项“合同无效后，有过错的一

方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”也是

正确的。

27、根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的说法，正确的是

（）。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程利主体结构工程，为设计文件规定的

该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年

答案：A、B、C、D

解析：本题考察的是《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修期的规定。

选项A,根据《建设二程质量管理条例》第四十条：”在正常使用条件下，建设工

程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,

为设计文件规定的该工程的合理使用年限；”因此，A选项正确。

选项B,同样依据《建设工程质量管理条例》第四十条：“（二）屋面防水工程、有

防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；”所以，B选项正确。

选项C,继续依据《建设工程质量管理条例》第四十条：“（三）供热与供冷系统，

为2个采暖期、供冷期；”故C选项正确。

选项D,还是依据《。

28、下列关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.承包人擅自将承包的全部工程转包的，发包人有权解除合同

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，且至绝修复的，发包人无权解除合同

C.发包人未按约定支付工程价款的，承包人不能解除合同

D.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和没备不符合强制性标准的，承包人

无权解除合同

答案：A

解析：本题考察的是建设工程施工合同的解除条件。

选项A,根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款第16.2.2项，承包

人未经发包人同意，擅自将承包工程的全部或部分转包给第三人的，发包人有权解除合

同。因此，A选项正确。

选项B,同样根据通月合同条款第16.2.4项，承包人已经完成的建设工程质量不

合格，并拒绝修复的，发包人有权解除合同。所以，B选项错误。

选项C,依据通用合同条款第16.1.3项，发包人未按约定支付工程价款的，承包

人可催告发包人支付，若发包人明确表示不支付或经催告后在合理期限内仍不支付的，

承包人有权解除合同。故C选项错误。

选项D,根据通用合同条款第16.2.1项，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配

件和设备不符合强制性标准的，承包人有权解除合同。因此，D选项错误。

29、在建设工程施工合同中，关于工程变更的说法，正确的是（）。

A.工程变更必须由发包人发出变更指示

B.承包人对于发包人的变更指示，可以拒绝执行

C.工程变更的估价方法不属于施工合同的内容

D.工程变更的估价原则一般应参照合同中已有类似价格的变更项目确定变更价格

答案：D

解析：本题考查的是建设工程施工合同中的工程变更。

选项A,根据《建设工程施工合同（示范文木）》通用合同条款第10.1条，变更可

以由发包人、监理人、设计人、承包人提出，经发包人同意后，由监理人发出变更指示。

因此，A选项“工程变更必须由发包人发出变更指示”的说法错误。

选项B,同样根据通用合同条款第10.4条，承包人收到监理人发出的变更指示后,

应按变更指示进行变更工作。因此，B选项“承包人对于发包人的变更指示，可以拒绝

执行”的说法错误。

选项C,根据通用合同条款第10.5条，工程变更的估价方法属于施工合同1勺内容。

因此，C选项“工程变更的估价方法不属于施工合同的内容”的说法错误。

选项D,根据通用合同条款第10.5.1条，除专月合同条款另有约定外，工程变更

的估价原则一般应参照合同中己有类似价格的变更项目确定变更价格。因此，口选项正

确。

30、某建设工程施工合同中约定了工程预付款，发包人未按约定预付的，承包人可

以（）。

A.立即停工，并要求发包人承担违约责任

B.催告发包人在合理期限内支付

C.暂停施工，并顺延工期

D.暂停施工，并要求发包人承担违约责任

答案：B

解析：本题考查的是发包人未按约定预付工程预付款的处理。

选项A、C、D,根据《民法典》第八百零三条：“发包人未按照约定的时间支付价

款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建

设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求

人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。

同时，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（一）》第二十五条：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资

及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率

或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持二因此，承

包人不能直接停工或要求承担违约责任，而应首先催告发包人在合理期限内支付，故A、

C、D选项均错误。

选项B,根据前述法律规定，承包人对于发包人未按约定预付的，可以催告发包人

在合理期限内支付。因此，B选项正确。

31、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B.承包人将承包的全部建设工程转包第三人，发包人有权解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以立即解除

D.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并军绝修复的，发包人不得解除

答案：B

解析：本题考查的是施工合同的解除。

选项A,《民法典》第八百零六条规定：”当事人对建设工程的质量标准约定不明确

的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没

有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准

或者符合合同目的的特定标准履行”。因此，发包人解除施工合同的条件是承包人违约

导致合同目的不能实现，而“合同约定的期限内承包人没有完工”并不直接导致合同目

的无法实现，发包人不能据此解除合同。故A选项错误。

选项B,《民法典》第七百九十一条规定：“承包人不得将其承包的全部建设工程转

包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人”。

承包人将承包的全部建设工程转包第三人，属于法律规定的发包人解除合同的情形。故

B选项正确。

选项C,《民法典》第八百零七条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可

以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不

宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工

程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。据此，承包人

不能立即解除合同，而应当先催告，经催告后发包人仍不支付价款的，承包人方有权解

除合同。故C选项错误。

选项D,《民法典》第七百九十三条规定：“建设工程施工合同无效，但是建设工程

经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同

无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验

收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合

格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不

合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任:承包人已经完成的建设工程质量不

合格，并拒绝修复的，发包人可以解除合同。故D选项错误。

32、关于建设工程施工合同中的工程价款，下列表述正确的是（）。

A.发包人应当在合同签订后1个月内支付预付款

B.工程进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期一致

C.竣工结算办理完毕，发包人应在5日内支付结算款

D.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同

期同类贷款利率计息

答案：B

解析：本题考查的是工程价款的支付。

选项A,《建设工程施工合同（示范文本）》第12.2.1条约定：”预付款的支付按照

专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当

用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时设施、组织施工队伍进场等”。因此,

预付款的支付时间应在开工日期前7天，而非合同签订后1个月内。故A选项错误。

选项B,《建设工程施工合同（示范文本）》第12.4.1条约定：”工程进度款支付周

期应与合同约定的工程“量周期一致”。这是关于工程进度款支付周期的明确规定。故

B选项正确。

选项C,《建设工程施工合同（示范文本）》第14.2.2条约定：“除专用合同条款另

有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发

包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支

付超过56天的，按照逾期支付金额的日万分之五支付违约金二据此，竣工结算办理完

毕后，发包人应在14天内支付结算款，而非5日内。故C选项错误。

选项D,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（一）》第二十六条规定：”当事人对■欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处

理。没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。但需要注意的是，

该司法解释已于2021年1月1日起被废止，并被新的司法解释所取代。新的司法解释

规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行授权全国银

行间同业拆借中心公布的交款市场报价利率计息。因此，D选项中的表述已不符合现行

法律规定。故D选项错误。

33、关于建设工程施工合同解除后已完工程价款的处理，下列说法正确的是（）。

A.建设工程已完工的，发包人应当按照约定支芍价款。

34、在建设工程招标投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的是：

A.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,

相关投标均有效

B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文

件后组成

C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标

答案：C

解析：《招标投标法》规定，联合体各方在同一召标项目中不得再以自己的名义单

独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。招标人接受联合体投标并进行

资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更

换成员的，其投标无效。

35、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是：

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方意思表示变更合同

答案：A

解析：根据《合同法》，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

合同变更通常涉及合同权利义务的改变，而不仅仅是工程变更。合同变更协议自双方达

成一致意见时生效，而不是仅凭一方的意思表示。

36、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围

环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。对于因建设工程施工

可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。如果未采

取相应措施，造成的损失由谁承担？

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.当地建设行政主管部门

答案：A

解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对因建设工程施

工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。若未采取相应

措施导致损失，责任由施工单位承担。建设单位、监理单位及当地建设行政主管部门在

此情况下不直接承担责任。

37、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，下列关于建设工程最低

保修期限的说法中，正确的是（）。

A.屋面防水工程为2年

B.电气管线工程为3年

C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

答案：D

解析：木题考杳的是《建设工程质量管理条例》中关于建设工程最低保修期限的规

定。《建设工程质量管理条例》第四十条规定：”在正常使用条件下，建设工程的最低保

修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文

件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和

外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气

管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项FI的保修期限由发包方与承

包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之E起计算”。

38、某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司承建办公楼一座。随

后，甲经建设单位同意，将部分非主体工程分包给乙公司施工。后因建设单位拖欠工程

款而发生纠纷。关于本案的分析，正确的是（）o

A.甲公司经建设单位认可后进行分包，建设单位与乙公司建立合同关系

B.乙公司就非主体工程的施工对建设单位承担连带责任

C.建设单位虽然拖欠工程款，但有权就工程质量问题对甲公司提出索赔

D.甲公司有权以建设单位拖欠工程款为由拒绝交付办公楼

答案：C

解析：本题考查的是建设工程合同的相关规定。《民法典》第七百九十一条规定：

“发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订

立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成

若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可

以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者

勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程

转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人”。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十

四条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约

定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内

对地基基础工程和主体结陶质量承担民事责任二

39、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）o

A.不良行为记录应当在当地发布，全国范围不必公布

B.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

C.国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门的不良行为记录公

告应当通过“信用中国”网站向社会公布

D.公告内容应当包括招标投标违法行为的行政处理决定书编号、招标项目名称、

违法企业名称、违法行为、处理依据、处理决定、处理时间和处理机关名称

答案：Do

解析：本题考查的是建筑市场诚信行为信息的公布和奖惩机制。《建筑市场诚信行

为信息管理办法》第十条规定：”属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》

范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方

确定的公布期限相同。地方各级住房城乡建设主管部门负责审查、认定、记录和管理本

行政区域内建筑市场各方主体的信用信息，其中优良的信用信息及不良行为记录应在当

地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚

决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为

3年，法律、法规另有规定的从其规定。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业、

人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部长期保留”。《建筑市场诚信行为信

息管理办法》第十一条规定：”对经行政处罚确认的招标投标违法行为，依法必须招标

的项目，招标人应当在选择项目招标代理机构、资格预审、评标专家抽取、中标候选人

公示、签订合同等环节对招标投标违法行为记录进行审查，并作为评标、定标的依据二

第十二条规定：”对经行政处罚确认的招标投标违法行为，依法必须进行招标的项目的

招标人、投标人或招标代理机构及直接从业人员，招标公共资源交易行政主管部门应当

按照《招标投标违法行为记录公告暂行办法》的规定，公告其招标投