2025监理工程师测试卷【易错题】附答案详解

监理工程师测试卷考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）工程施工质量验收的最小单位是()。

A.分项工程

B.检验批

C.单位工程

D.分部工程

正确答案：B

2、（单选题）建设工程项目可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，应能满足项目()的要求。

A.施工图设计

B.初步设计

C.施工招标

D.签订施工合同

正确答案：B

3、（单选题）某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。

A.2900万元，3000万元

B.2900万元，2900万元

C.3100万元，3000万元

D.3100万元，2900万元

正确答案：A

4、（单选题）在采用定额单价法编制施工图预算的过程中，工料分析表的编制依据是（）。

A.分部分项工程实物工程量和预算定额中的实物量

B.分部分项工程实物工程量和企业定额中的价格信息

C.定额项目中所列的工、料、机的数量

D.分部分项工程实物工程量以及预算定额中的实物量、企业定额中的价格信息

正确答案：A

5、（单选题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是()

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法

正确答案：C

6、（单选题）质量目标通常依据组织的()制定。

A.质量意识

B.质量方针

C.质量计划

D.质量需求

正确答案：B

7、（单选题）人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由（）鉴定部门鉴定。

A.法定

B.人民法院指定的

C.当事人约定的

D.仲裁庭指定的

正确答案：A

8、（单选题）在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且()，从而难以实现工程预定的目标。

A.采取纠偏措施是不可能的

B.采取纠偏措施是不经济的

C.偏差可能有累积效应

D.不能降低偏差的严重程度

正确答案：C

9、（单选题）工程监理单位在工程设计阶段为建设单位提供相关服务时，主要服务内容是（）。

A.编制工程设计任务书

B.编制工程设计方案

C.报审有关工程设计文件

D.组织评审工程设计成果

正确答案：A

10、（单选题）办理工程质量监督手续时需提供的文件是（）。

A.施工图设计文件

B.施工组织设计文件

C.监理单位质量管理体系文件

D.建筑工程用地审批文件

正确答案：B

二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是()。

A.对建设工程质量目标的所有内容进行控制

B.建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同

C.要避免不断提高质量目标的倾向

D.重点是设计阶段和施工阶段的质量控制

E.对建设工程所有内容的质量进行控制

正确答案：BD

2、（多选题）在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B.增加工作面，组织更多的专业队伍C.改善劳动条件和外部配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.改进施工工艺并实施强有力的调度正确答案：BD3、（多选题）目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足()的要求。

A.严格规定比较周期

B.明确目标实际值与计划值内涵

C.合理选择比较对象

D.正确制定纠偏措施

E.建立目标实际值与计划值之间对应关系

正确答案：BCE

4、（多选题）下列关于目标控制计划的说法中，正确的有()。

A.计划不仅是工程实施的依据，也是对目标的进一步论证

B.计划是许多更细、更具体闩标的组合

C.制订计划要考虑各种风险冈素对计划实施的影响

D.对计划的优化实际上是做多方案的技术分析利比较

E.计划制定得越早，目标控制的效果越好

正确答案：ABC

5、（多选题）下列各要素中，属于Partnering模式要素的有()。

A.临时协议

B.信任

C.共同的目标

D.合作

E.高层管理的参与

正确答案：BCD

6、（多选题）下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有()。

A.提出开工报告

B.确定工程监理中标单位

C.组织项目后评估

D.提出项目竣工验收申请报告

E.组织项目试生产和单项工程预验收

正确答案：BCE

7、（多选题）GB/T19000-2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括()。

A.管理职责

B.产品实现

C.环境管理

D.资源管理

E.质量管理

正确答案：ABE

8、（多选题）某分部工程双代号网络计划如图3-61所示(时间单位：天)，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（）。A.所有节点均为关键节点B.所有工作均为关键工作C.工作1—3与工作1—4的总时差相等D.工作1—3与工作1—4的总时差相等E.工作2—7的总时差和自由时差相等正确答案：ACE9、（多选题）下列选项中，有效建设项目投资的技术措施包括（）。

A.深入技术领域研究节约投资的可能性

B.严格审核各项费用支出

C.重视工程设计多方案的选择

D.采取节约投资的奖励措施

E.严格审查施工组织设计

正确答案：ACE

10、（多选题）某分部工程双代号网络图计划如图3-5所示，图中的错误有（）。

A.多个起点节点

B.存在循环回路

C.多个终点节点

D.节点编号有误

E.工作代号重复

正确答案：AD

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。

正确答案：

错误

2、（判断题）工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。

正确答案：

正确

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某工程，实施过程中发生如下事件：

事件1：为控制工程质量，项目监理机构确定的巡视内容包括;①施工单位是否按工程设计文件进行施工;②施工单位是否按批的施工组织设计、专项)施工方案进行施工;③施工现场管理人员、特别是施工质量管理人员是否到位。

事件2：专业监理工程师收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，检查员复核了施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书。

事件3：项目监理机构在巡视中发现，施工单位正在加工的一批钢筋未经报验，随即签发了工程暂停令，要求施工单位暂停钢筋加工、(来源：建匠教育)办理见证取样检测及完善报验手续。施工单位质检员对该批钢筋取样后将样品送至项目监理机构，项目监理机构确认样品后要求施工单位将试样送检测单位检验。

事件4：在质量验收时，专业监理工程师发现某设备基础的预埋件位置偏差过大，即向施工单位签发了监理通知单要求整改。(来源：建匠教育)施工单位整完成后电话通知项目监理机构进行检查，监理员检查确认整改合格后，即同意施工单位进行下道工序施工。

问题：

1.针对事件1，项目监理机构对工程质量的巡视还应包括哪些内容?

2.针对事件2专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施还应检查、复核哪些内容?

3.分别指出事件3中施工单位和项目监理机构做法的不妥之处，写出正确做法。

4.分别指出事件4中施工单位和监理员做法的不要之处，写出正确做法。

正确答案：1.巡视包括的内容还应该包括：(1)使用的工程材料、构配件和设备是否合格;(2)特种作业人员是否持证上岗;(3)施工单位是否按工程建设标准进行施工。

2.施工控制测量成果及保护措施的检查复核还应该包括施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。

3.施工单位不妥之处：

(1)“钢筋未经报验”不妥。材料进场后，施工单位应及时向监理机构报送工程材料、构配件、设备报审表;

(2)“施工单位质检员对该批钢筋取样后将样品送至项目监理机构”不妥。(来源：建匠教育)施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前通知负责见证取样的专业监理工程师，在该专业监理工程师现场监督下，施工单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。

监理单位不妥之处：

(1)“随即签发的工程暂停令”不妥。钢筋未报验不属于下发工程暂停令的范围，应该下发监理通知单;

(2)“项目监理机构确认样品后要求施工单位将试样送检测单位检验”不妥。专业监理工程师现场监督取样过程，完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，然后送往试验室。

4.施工单位不妥之处：“施工单位整改完成后电话通知项目监理机构进行检查”不妥。施工单位整改完成后应当向项目监理机构提交“监理通知回复单”。

监理单位不妥之处：

(1)“监理员检查确认”不妥。应该是专业监理工程师检查确认隐蔽工程验收;

(2)“即同意施工单位进行下道工序施工”不妥。对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

2、（问答题）某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师此准的施工总进度计如图5-1所示(时间：月)，各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

事件1：为加强施工进度控制，总监理工程师指派总监理工程师代表：①制订进度目标控制的防范性对策;②调配进度控制监理人员。

事件2：工作D开始后，由于建设单位未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元，施工机械台班闲置费15万元。为此，施工单位提出工程延期和费用补偿申请。

事件3：工程进行到第11个月遇强台风，造成工作G和H实际进度拖后，同时造成人员窝工损失60万元，施工机械闲置损失100万元，(来源：建匠教育)施工机械损坏损失110万元。由于台风影响，到第15个月末，实际进度前锋线如图5-1所示。为此，施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。

问题：

1.指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。

2.指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，说明理由。

3.针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

4.根据图5-1所示前锋线，工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响?

5.事件3中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

正确答案：1.关键路线有2条：B-E-H-I-K-P，A-C-H-I-K-P。工作F的总时差为1个月，自由时差为0。工作M的总时差为4个月，自由时差为0。

2.不妥之处：总监理工程师指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。

理由：总监理工程师不得将根据工程进展及监理工作情况调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。

3.项目监理机构应批准的工程延期为0;

理由：工作D的总时差为2个月，工作暂停施工1个月，不影响总工期。费用补偿为8+15=23(万元)，理由：建设单位原因导致人员窝工、机械闲置应给予费用索赔。

4.工作J的实际进度拖后1个月。由于工作J的总时差为1个月，故对总工期无影响。工作M的实际进度超前2个月。工作M为非关键工作，故对总工期无影响。

5.项目监理机构应批准的工程延期为1个月。理由：第15个月末，实际进度前锋线所示，关键工作H推迟1个月，将影响总工期1个月，其他工作延误时间均小于其总时差，不产生影响。项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由：强台风属于不可抗力，不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任，无需给予费用索赔。

3、（问答题）某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件。

事件1：建设单位于2016年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元;建设单位与监理单位协商后，于2017年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元;监理服务自合同签订之日起，服务期26个月。

建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2013年2月10日，施工总工期为24个月。

事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编制了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，起重机司机使用风速检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名起重机司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说“这是施工单位内部的事情”。

事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给监理工程师后，发现现场吊装作业起重机发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台起重机，该起重机比施工方案确定的起重机吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收工程暂停令后，仍要求施工人员进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求监理工程师收回吊装作业暂停令。

事件4：由于施工单位原因，施工总工期延误了5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。

1、指出事件1中建设单位做法的不妥指出，写出正确的做法。

2、指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确的做法。

3、指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处，写出正确的做法。

4、分别指出事件3中建设单位、总监理工程师在工作中的不妥之处，写出正确的做法。

5、事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理?说明理由。

正确答案：1、事件1中建设单位做法的不妥之处及正确做法如下：

(1)不妥之处：建设单位与监理单位经协商后确定合同价为260万元。

正确做法：应以监理中标价280万元作为合同价。

(2)不妥之处：建设单位与监理单位经协商后于2017年