承包内墙砖合同5篇

承包内墙砖合同5篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。2.本合同工期如遇下列情况，得顺延：因甲方提出变更计划或变更施工图而顺延。因甲方资金不到位而影响工程进度。因不可抗力（如雨天、雪天等）而影响工程进度。第三条工程价款及支付方式1.本工程采用固定价格合同，合同总价为人民币_________元。2.支付方式：_________第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（优良率不低于XX％）。2.验收标准按照国家或行业的现行技术标准执行。第五条双方负责事项1.甲方责任：负责办理有关建设手续。负责提供施工所需的水、电等保障工作。负责按时支付工程进度款。2.乙方责任：负责按设计施工，确保工程质量。负责做好施工现场的安全、文明施工工作。负责按时支付工人工资及材料款。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程进度款，每延期一天，罚款XX元。2.乙方若不能按合同约定工期完工，每延期一天，罚款XX元。3.如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方需负责返修，并承担由此造成的损失。4.甲方若违反合同规定，提前收回工程或中途停建，需承担相应的经济损失。5.乙方若违反合同规定，提前撤离施工现场，需承担相应的经济损失。6.如因不可抗力导致工程无法按时完成或造成损失，双方应友好协商解决。7.乙方在施工过程中应注意保护甲方提供的设备、材料，如造成损失，应照价赔偿。8.甲方应按时支付款项，如因甲方原因导致的停工、窝工等损失，甲方应予以赔偿。9.乙方应确保施工现场的安全、文明施工，如因乙方原因导致的安全事故或环境污染等损失，乙方应承担相应责任。10.如因甲方资金不到位而影响工程进度或导致工程无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任及损失赔偿责任。11.如因乙方原因导致的工程质量不合格或返修等损失，乙方应承担相应的赔偿责任及违约金。12.在施工过程中，如发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。同时双方需承担由此产生的诉讼费用及律师费用等合理支出。13.合同签订后双方需共同遵守执行合同条款约定内容。如有违反则违约方需承担相应的违约责任及赔偿责任并支付相应的违约金或罚金。若因此造成损失则还需赔偿损失费用。篇2发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围：[工程范围]第二条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合同文件及国家、行业现行的工程质量验收规范。2.乙方必须按照合同文件及国家、行业现行的工程施工及验收规范进行施工。3.甲方按照合同文件及国家、行业现行的工程施工及验收规范对乙方的施工进行验收。第三条合同工期1.合同工期：[合同工期]2.开工日期：[开工日期]3.竣工日期：[竣工日期]4.乙方应在签订合同后尽快进场施工，确保工程按时开工。5.甲方应确保施工所需的水、电等基础设施供应，为乙方施工创造必要的条件。6.如因甲方原因造成工程延期，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。7.如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。第四条工程造价及支付方式1.工程造价：[工程造价]2.支付方式：[支付方式]3.甲方应按合同约定及时向乙方支付款项，如因甲方原因造成付款延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。4.乙方应在收到款项后及时向甲方提供合法有效的发票。5.如因不可抗力因素导致工程造价变化，双方应协商解决。第五条甲方责任与义务1.甲方应确保施工场地的道路畅通，为乙方施工提供必要的便利条件。2.甲方应及时向乙方提供施工图纸和技术资料，确保乙方能够顺利进行施工。3.甲方应协调好与其他施工单位的关系，确保乙方施工不受影响。4.甲方应按时向乙方支付款项，确保施工进度不受影响。5.在施工过程中，甲方有权对乙方的施工进行监督，对不符合施工规范的行为提出整改要求。乙方应积极配合甲方的监督，及时整改存在的问题。6.在施工过程中，甲方应确保施工场地的安全，防止发生安全事故。如因甲方原因造成安全事故，应由甲方承担相应的法律责任。7.在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方应协商解决。8.在施工过程中，如因甲方原因造成工程无法继续进行，应由甲方承担相应的违约责任。9.甲方应确保施工场地的环境卫生，防止对环境造成污染。如因甲方原因造成环境污染，应由甲方承担相应的法律责任。10.甲方应确保施工场地的设施完好，防止对乙方的施工造成损失。如因甲方原因造成乙方的施工损失，应由甲方承担相应的赔偿责任。11.甲方应及时向乙方提供施工所需的水、电等基础设施供应，确保乙方的施工顺利进行。如因甲方原因造成基础设施供应不足或中断，应由甲方承担相应的违约责任。12.甲方应在施工前向乙方提供施工场地的地下管线、地下构筑物等隐蔽物的相关资料和情况说明，确保乙方的施工安全。如因甲方原因造成乙方的施工安全事故，应由甲方承担相应的法律责任。篇3发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：4.工程范围和内容：第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。2.如有下列情况，工期相应顺延：按施工准备规定，甲方未搞好施工场地、施工用水用电线路的铺设、安装，影响进场施工。因甲方提出变更设计或增加工程量而影响施工进度。在施工中，因停水、停电或其他原因限制施工时间。因遇人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响施工进度。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为人民币（大写）：XX元整。￥：XX元。该总价为包干价，已包含完成本工程的所有费用，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。2.甲方在合同签订后XX天内，向乙方支付工程合同总价的XX%作为预付款，即人民币（大写）：XX元整。￥：XX元。乙方在收到预付款后，应开具发票给甲方。3.乙方完成工程施工并经验收合格后，甲方在XX天内向乙方支付工程合同总价的XX%，即人民币（大写）：XX元整。￥：XX元。乙方在收到该款后，应开具发票给甲方。4.甲方以银行转账的方式向乙方支付款项。乙方开户行：XXXXXX银行，账号：XXXXXX。第四条工程质量及验收标准和方法1.工程质量必须达到合格标准。2.验收标准和方法：按《建筑装饰工程施工及质量验收规范》（GB50210-2001）和《建筑装饰工程质量验收评定标准》（GB50303-2002）执行。第五条甲方责任和义务1.负责办理施工场地的用水用电线路及设施的铺设、安装等工作。2.负责向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证资料的真实性和准确性。3.负责办理施工许可等相关手续。4.负责对工程的监督、检查和验收。5.负责支付乙方的预付款和工程进度款。第六条乙方责任和义务1.乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度和相关规定。2.乙方必须确保施工场地的环境卫生和安全，做好施工场地的卫生清理工作。3.乙方必须按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误或质量不合格的，乙方应承担相应的违约责任。4.乙方必须做好施工场地的成品保护工作，防止对成品造成损坏。如有损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。5.乙方在竣工验收时，应向甲方提供完整的竣工资料和验收文件。如因乙方原因造成验收不合格的，乙方应承担相应的违约责任。篇4发包方（甲方）：XXXX承包方（乙方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XX小区内墙砖工程2.工程地点：XX市XX区XX路XX号3.承包范围：内墙砖材料供应及施工安装4.承包方式：包工包料第二条工程期限1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日。若因甲方原因或不可抗拒的因素导致开工日期推迟，则工期相应顺延。2.乙方在接到甲方开工通知后，应尽快安排人员进场施工，确保工期按时完成。第三条工程价款及支付方式1.本工程采用包工包料方式，综合单价为XX元/平方米。具体支付细节根据施工进度和验收情况确定。2.乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方将支付相应的工程款项。具体支付时间和金额将按照合同条款执行。第四条工程质量及验收标准1.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。2.甲方将在施工过程中进行质量检查，如发现质量问题或安全隐患，乙方应立即整改并承担相应的费用。3.工程完工后，甲方将组织专业人员进行验收。验收标准为《建筑装饰工程施工及质量验收规范》GB50210-2001。如验收不合格，乙方需承担相应的整改费用。第五条违约责任及赔偿标准1.甲方若未按照合同约定支付工程款项或未提供必要的技术支持，应承担相应的违约责任。每逾期一天，需支付合同总金额的XX%作为违约金。2.乙方若未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方返还已支付的费用并进行相应的赔偿。3.因一方原因导致合同无法按时履行或终止，违约方需向另一方支付相应的违约金和赔偿金。具体金额将根据受损方的实际损失确定。第六条争议解决方式及管辖法院1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任和费用。如判决结果与合同约定不符，违约方需承担相应的违约责任和赔偿金额。第七条合同生效时间及份数1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方（甲方）：XXXX签字盖章：XXXX日期：XXXX年XX月XX日承包方（乙方）：XXXX签字盖章：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方内墙砖项目事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程位置]3.承包范围：内墙砖的铺设。二、承包方式及材料供应1.乙方采用包工包料方式承包此工程。2.材料要求：瓷砖质量符合国家相关标准，颜色、质地均匀，无明显色差和瑕疵。三、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日。工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如遇特殊情况，工期顺延。四、工程价款及支付方式1.工程总价款：人民币[金额汉字