沿街桩基施工合同范本

沿街桩基施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟建设[项目名称]，需要进行沿街桩基工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体项目名称]沿街桩基工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.依据甲方提供的设计图纸和技术要求，进行沿街桩基的施工，包括但不限于桩位测量放线、成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等全部工作内容。2.负责施工现场的场地平整、临时设施搭建、施工用水用电的接入与管理等施工准备和配套工作。3.按照相关规范和标准，对桩基工程进行质量检测和试验，并提供完整的检测报告和施工资料。（四）工程承包范围本工程采用[承包方式，如包工包料、包工不包料等]的承包方式，具体承包范围以甲方提供的施工图纸、设计变更及相关技术文件为准。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]，以甲方发出的开工通知为准。（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期延误1.因不可抗力、甲方原因（如设计变更、未能按时提供施工场地等）导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]天内，向甲方提出书面工期顺延申请，经甲方确认后，工期相应顺延。2.因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，累计违约金不超过合同总价款的[X%]。若乙方延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。三、质量标准（一）工程质量应符合国家和地方现行的有关桩基工程施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的设计文件和技术要求。（二）乙方应严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。工程质量必须达到合格标准，若工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。四、合同价款与支付（一）合同价款本合同总价款为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]），该价款为含税价，包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、检测、利润、税金等全部费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。2.进度款：乙方应在每月[具体日期]向甲方提交上月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付已完工程价款的[X%]。3.结算款：工程竣工并经甲方及相关部门验收合格，乙方提交完整的结算资料后，双方进行工程结算。结算完成后，甲方应在[X]个工作日内支付至结算价款的[X%]。4.质保金：结算价款的[X%]作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息退还质保金。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的事项有权要求乙方整改。有权审查乙方提交的施工组织设计、进度计划、结算资料等文件。对工程设计变更、施工方案调整等事项有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。在开工前，向乙方提供施工场地、施工图纸、地下管线资料等相关文件和资料，并保证其真实、准确、完整。协调与工程有关的外部关系，为乙方施工创造良好的条件。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的相关文件和资料。对甲方提出的不合理要求有权提出异议，并要求甲方进行解释和说明。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成工程施工。遵守国家和地方有关法律法规、施工规范和操作规程，确保施工安全，文明施工。负责施工现场的管理和维护，承担因施工造成的环境污染、扰民等问题的处理责任。按照规定提供工程质量检测报告和施工资料，配合甲方进行工程竣工验收。六、材料设备供应（一）乙方负责采购本工程所需的全部材料和设备，所采购的材料和设备必须符合国家和地方现行的有关标准和规范，以及甲方提供的设计文件和技术要求。（二）乙方应在材料和设备进场前[X]天，向甲方提供材料和设备的质量证明文件、检验报告等资料，经甲方验收合格后方可使用。（三）甲方有权对乙方采购的材料和设备进行抽检，如发现材料和设备不符合要求，乙方应立即更换，并承担由此产生的费用和责任。七、安全施工（一）乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。（二）乙方应为施工现场的人员和财产购买必要的保险，承担因施工安全事故造成的人员伤亡和财产损失的赔偿责任。（三）在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并在[X]小时内通知甲方。同时，乙方应按照国家有关规定及时向有关部门报告。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的全部损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，应按照本合同第二条第（三）款的约定承担违约责任。2.乙方施工质量不符合合同约定的，应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.乙方违反安全施工规定，发生安全事故的，应承担由此造成的全部责任和损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其