2025建筑施工合同简单范本格式

2025建筑施工合同简单范本格式建筑施工合同协议书本合同由甲方（发包方）和乙方（承包方）于年月日在（城市/地区）签订，合同编号：。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：。1.2工程地点：。1.3工程内容：。1.4承包范围：。1.5工程性质：。1.6工程质量标准：。第二条合同工期2.1开工日期：年月日。2.2竣工日期：年月日。2.3总工期：天。2.4工期顺延的情形：不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工等。第三条工程质量标准3.1执行的国家标准：。3.2执行的地方标准：。3.3其他约定：。3.4竣工验收标准：。3.5保修期限：。3.6保修范围：。第四条合同价款4.1合同总价：人民币元（大写：）。4.2价款调整：因设计变更、材料价格变动等导致的价款调整，双方协商后签订补充协议。4.3付款方式：。4.4付款时间：。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：5.1.1负责提供施工场地及相关资料。5.1.2负责协调施工期间的外部关系。5.1.3按时支付工程款。5.1.4参与隐蔽工程的验收。5.2乙方权利与义务：5.2.1按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。5.2.2负责施工期间的安全管理。5.2.3负责材料的采购、验收及保管。5.2.4服从甲方的管理与监督。第六条安全责任6.1乙方负责施工现场的安全管理，确保施工期间无重大安全事故。6.2乙方应为施工人员购买意外伤害保险。6.3甲方应为乙方提供必要的安全施工条件。6.4因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。第七条材料与设备7.1乙方应按照合同约定的材料规格、型号、标准进行采购。7.2甲方提供的材料，乙方应验收后使用，发现不符应立即通知甲方。7.3乙方自行采购的材料，应提供合格证明。7.4设备使用：。第八条变更与签证8.1设计变更：需经甲方书面确认，双方协商后签订补充协议。8.2现场签证：乙方应在变更发生后7日内提交签证申请，逾期无效。8.3变更或签证导致的价款调整，双方应协商一致。第九条验收与保修9.1竣工验收：工程完成后，双方应按照国家标准进行验收。9.2验收标准：。9.3保修期限：。9.4保修范围：。9.5保修责任：因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应无偿修复。第十条违约责任10.1甲方违约责任：未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，甲方应承担相应损失。10.2乙方违约责任：未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求赔偿。10.3安全事故责任：因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任。10.4质量问题责任：因乙方施工质量问题导致的修复费用，由乙方承担。第十一条争议解决11.1双方协商解决争议。11.2协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条合同的终止12.1因不可抗力导致合同无法履行，双方协商后可终止合同。12.2任何一方因违约导致合同终止，违约方应承担相应责任。第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式份，甲乙双方各执份。13.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条补充协议（根据实际情况补充）第十五条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方（盖章）：法定代表人：联系方式：签订日期：