施工安全生产协议书集锦（21篇）

施工安全生产协议书集锦（21篇）

施工安全生产协议书集锦篇1

甲方：

乙方：

为了切实落实好《关于进一步加强工程建设施工安全生产监

督管理的通知》（京建法[20_]0446号）文件精神，加大安全生产

管理力度，结合当前施工安全实际对北京花园商贸批发交易大楼

工程提出如下安全管理措施：

一、强化施工安全生产，落实建设各方责任

1、施工单位是施工安全生产第一责任人，施工单位建立和完

善施工安全生产保证体系，健全安全仁产组织管理系统，提高全

员安全生产意识，逐级落实安全生产责任制。

2、建设单位应当建立安全生产制度，切实履行安全生产责任,

依法办理有关申请批准手续，加强对工程施工安全生产监督。

3、监理单位应对施工过程进行严格管理。对施工单位执行安

全生产强制性规范标准的重点监督，施工中发现问题要及时报告

处理。

二、严格执行法律法规，加强工程参建各方行为管理

1、建设单位与施工单位应以国家和本市的工期定额为依据,

确定合理的施工工期。建设单位要求缩短工期的，必须明确施工

安全保障措施和措施费用。

2、建设单位必须向建设工程施工、工程监理等单位提供电力

设施、电信设施、广播电视设施、燃气、自来水、排水等地下管线

资料，应提供而未提供造成安全事故的依法予以处罚。

3、监理单位或建设单位应依法对施工组织设计进行严格审查,

并对施工安全生产内容进行重点检杳。对于施工安全生产保证措

施不到位或违反有关法律、法规和规范内容的，应要求施工单位

进行改正。施工单位拒不改正的，总监理工程师或建设单位主要

技术负责人不得在建设工程施工许可蒸申请表中签字。

4、工程监理单位在工程项目监理中，应当监督施工单位安全

技术措施的实施。工程监理单位发现存在施工安全隐患的，应当

要求施工单位整改；情节严重的，可立即要求施工单位停工，并

及时向建设单位有关主管部门报告。

5、施工安全生产由总包单位负责。施工单位应当设立安全生

产管理机构，配合与施工规模相适应的专职安全施工管理人员。

6、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定

相应的安全技术措施。对专业较强的工程，应当编制专项安全施

工组织设计，并采取安全技术措施。

7、施工单位和作业人员在施工时，应当严格遵守有关安全生

产法律、法规和规范，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有

权拒绝违章作业。

8、施工单位必须向施工作业人员提供安全防护用具和安全防

护服装，并按照规定及时进行检查、维护和更新。

9、专业分包企业和劳务企业未依法履行招投标程序或办理分

包项目合同备案，或不具备安全保证措施和上岗资格的，不得进

行项目施工C

建设单位：（签章）

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

日期：

施工安全生产协议书集锦篇2

建设单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

工程名称：工程

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和

国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合

同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临

时用电安全技术规范》（jgj46-88）、《建筑施工安全检查标准》

行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立

健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现

场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施

工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事

故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

安全用电

1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,

必须重新办理用电申请手续。

2、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,

临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假

冒伪劣等不合格产品，加强维护保养二作，严禁各种机电设备带

病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖

的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操

作和误操作，确保安全用电。

4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电

源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电

源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面

存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面

的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得

上岗作业°特种作业人员必须依照有关规定持上岗°向甲方提供

特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

机电设备使用

1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书,

还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测

证明，否则，不得投入使用。

2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人

员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又

不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。

人员安全

1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须

佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵

守本安全技术操作规程的有

关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串

工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管

个人安全防护用品。

2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必

须安全、可靠。

三、违反安全管理规定处罚办法

1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响

的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部

经济损失及责任外，处予罚款1000元〜5000元。

2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽，未佩带安全帽进

入现场罚款10元。

3、不允许施工人员酒后作业，酒后进入现场罚款100元。

4、高空作业不系安全带罚款500元。

5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100

元〜1000元。

7、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。

本协议书一式两份，甲乙双方各俣存一份。

本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同

时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方：（签字）

联系电话：_________________

年月日

乙方：（签字）_________________

联系电话：_________________

年月日

施工安全生产协议书集锦篇3

（甲方）

_______（乙方）

为了保证烟草印刷厂工程相关单体项目油漆粉刷工程顺利完

成，经协商由乙方承包施工，为了约束乙方安全生产行为，明确

安全生产责任在双方施工协议同时，特订本协议。

一、工程项目名称：

烟草印刷厂工程

二、工程地点：

行南路

三、工程量范围：

施工合同规定油漆粉刷工作量

四、承包方式：

包人工、包质量、包工期、包安全文明施工。

五、安全协议期限：

20__年一月—日至本分项工程验收合格止。

六、安全协议内容：

1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消

防工作方针政策和法规条例规定。

2、承包人必须对现场作业工人进行安全生产教育，操作教育、

操作规程辅助学习工作，并有承包人对安全负全责，发包人派员

监督，凡违反安全生产操作规程和劳动生产纪律予以处罚。

3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措

施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做

好防护设施。

6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后,

方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种

事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处

于500〜1000元的罚款。

8、由于作业工人打架斗殴、聚众闹事，对承包人处于500元

以下罚款，并将闹事人员送公安部门处理；不准家属、小孩进入

工地，违者引发事故均于工地无关，由承包人负责。

9、安全措施费包含在承包单价内，由乙方自行调剂使用，由

于甲方原因安全措施未到位应及时向甲方项目部提出整改意见，

甲方予以配合。否则按第七条规定进行处理。

10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，

否则发生治安后果由承包人负责。

甲方：

乙方：

签字：

签字：

一年一月—日

施工安全生产协议书集锦篇4

建设单位：

监理单位：

总包单位：（甲方），以下简称甲方；

平行分包单位：（乙方），以下简称乙方。

建设单位将本建筑直接发包给乙方施工，乙方为具有专

业资质的专业分包施工单位，为贯彻“安全第一，预防为主、综

合治理”的安全生产方针，根据国家和贵州省及贵阳市有关安全

生产的法律、法规的规定，为明确双方的安全生产管理责任，确

保施工安全，双方在签订建筑工程承包合同的同时，签订本安全

协议。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

4、承包方式：

二、工程项目期限

自年月日起开工乙方工程完工移交为止。

三、控制目标

1、因工死亡事故为零；

2、因工重伤事故为零；

3、火灾事故为零；

4、重大机械事故为零；

5、因工负轻伤频率控制在千分之二以内；

6、达到贵州省安全文明工地标准

四、责任目标

1.乙方进入施工现场由甲方统一管理。2.严格执行甲方制定

的一切规章制度。

3.乙方必须作到文明施工、活完场清、隐患消除及时，否则

甲方有权进行罚款处理；同时甲方可以委托其他分包商进行处理,

所有发生的费用由乙方承担。

4.发现重大事故隐患，甲方有权对乙方下达停工整顿指令，

由此发生的费用由乙方负责。

五、甲方单位与乙方包单位的责任

乙方单位是具有专业资质的专业分包单位，对在我施工范围

内进行专业分包施工作业，乙方单位负责对作业人员的日常管理

及施工

安全，由此产生的一切后果由乙方单位负责。甲方单位对此

不负任何管理责任及经济责任。

六、协议内容

1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家、贵州省及贵阳市和上级

劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产和消防工作的

方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应建立健全安全生产组织保证体系，包括：项

目各级施工生产管理人员、各级专职和兼职的安全管理干部；健

全各项安全生产管理制度，包括：各工种的安全操作规程、特种

作业人员的持证上岗管理制度、各级安全生产岗位责任制、定期

安全检查制度、安全教育制度等。

3、乙方单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人

数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、乙方单位营业执照、

安全生产许可证、企业资质、法人和委托书等复印件报送建设单、

监理单位、甲方单位备案。

4、乙方单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教

育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。对特殊工种

作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立

特种作业人员

档案，并向监理单位、甲方单位备案。

5、严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全

隐患，监理单位、甲方单位单位有权下达隐患通知单，并限期改

正，对情节严重并不按期整改的，监理单位、甲方单位有权停止

乙方单位作业，由此产生的后果由乙方单位自行负责。

6、乙方自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯

井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按规范要

求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由乙方单

位自行负责。

7、由甲方单位提供给乙方单位使用的施工用电、脚手架及防

护设施，须经双方验收，办理交付使月手续后方可使用，严禁在

未经验收或验收不合格的情况下投入使用。乙方单位在使用过程

中发生的任何事项均与甲方单位无关。

8、对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警

告牌等不得擅自拆除、更改。如确实需要拆除更改的，必须经现

场施工负责人和甲、乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必

要、可靠的安全措施后方能拆除。尤其是洞口防护需要打开时，

乙方单位应事先向甲方单位书面提出申请，待批准后方可施工，

施工中除设明显标志外，还应派专人看守监护，完工后或下班时

应及时封闭好。对于任何一方

人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

9、乙方单位必须熟知地下管线敷设位置、走向，对于不明管

线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。

如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造

成的地下管线损坏由乙方单位自行负责。

10、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合

安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁

任意拉线接电。按甲方要求安装电度表、水表，费用单价同建设

单位收取电费单价同等，电损耗按比例分摊。施工现场必须设有

保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照

明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

11、乙方单位对管辖范围内的施工用电负有全部管理责任。

乙方在施工现场必须按照施工现场的临时用电的安全技术规范施

工。要有专业电工，必须持证上岗操作（必须是建筑行业主管部

门核发的建筑电工证）。严格按照临电的操作规章操作，乙方自己

提供

二、三级配电箱。

二、三级箱要且符合规范的标准。施工现场对临时用电的配

电箱要进行严密保护，要设专人进行看护，要做到箱箱上锁，做

好防护措施，配电箱出现事故由专业电工进行维修，乙方非临电

管理人员没经过培

训取得证书的人员，不许打开三级箱进行乱接乱拉，保证一

闸一机，不许多机一闸的违规操作。

12、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路

设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场的须经过安全检查，

经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须依照有关规定持

证上岗，禁止无证人员操作。

13、甲、乙双方必须严格执行各类消防防爆制度，易燃易爆

场所严禁吸烟及动用明火，器材不准挪作他用。电焊、气割作业

应按规定办理动火审批手续，配备看火人和消防器材，办公室、

仓库、宿舍等场所严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热

的防冻措施时，应取得消防主管人员同意，落实防火、防中毒措

施，并指派专人值班。

14、乙方单位应向监理单位及甲方单位提供施工现场《安全

生产事故应急救援预案》。施工作业人员进入施工现场必须按要求

正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系好安全带。

15、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及

各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体

从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

16、甲方单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、

临边等）

的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。并符合总承包单

位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必

须向甲方单位报告。

17、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养

的责任，并符合有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在

使用前向甲单位方备案。

18、乙方单位服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工

区域内的,文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。文明

施工要做到工完场清，材料码放整齐，废料运到指定地点堆放整

齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

19、施工期间，乙方单位指派同志负责本工程项目的有关安

排工作；甲方单位指派同志负责联系、检查、督促双方执行有关

安全、消防规定。甲、乙双方应经常联系，相互协助检查和处理

工程施工有关的安全生产、消防工作，共同预防事故发生。

20、其他未尽事宜。

(1)乙方认真遵守《项目部安全文明施工管理条例》；

(2)乙方施工人员一般工种年龄不超过60周岁，特殊工种

年龄不超过55周岁，身体健康.；

(3)乙方根据所承包的工程量，向甲方缴纳一定的安全保证

金，在施工过程期间未发生违章事件及安全事故，工程结束时全

部退还C

七、事故处理

1、甲、乙双方贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员

在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲、乙

方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)，双方应协力进行

紧急抢救伤员和保护现场，按有关规定在事故发生后的二十四小

时内及时报告各自的上级主管部门及政府有关部门。事故的损失

和善后处理费用，应按责任，协商解决。

2、使用甲方单位提供的安全防护设施设备前，应与甲方单位

办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于

管理不善造成的生产安全事故负责。由于乙方单位或乙方单位作

业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，

由乙方单位参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡的人

个及家属的全部经济补偿和善后处理，对总包单位的一切损失负

责赔偿。

3、由于甲方单位或甲方单位以外的责任造分包单位作业人员

伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行

政策，由责任单位一次性给予分包单位经济补偿，其善后事宜由

分包单位处理。

4、本协议的各项规定适用于甲、乙双方，如遇有同国家和贵

州省及贵阳市的有关法规不符合的（冲突的）按国家和贵州省及

贵阳市的有关规定执行。

八、本协议一式四份，总包单位、分包单位双方各执一份，

上报监理单位、建设单位（甲方）各一份。

九、本协议同工程合同正本同日且效，甲、乙双方必须严格

执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济

损失。

十、此协议自年月日至乙方工程完工移交为止。

总包单位（签章）：分包单位（签章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：年月日

施工安全生产协议书集锦篇5

甲方：

乙方：

为了确保国家游泳中心工程施工现场生产及生活区施工用电

的安全，依据《中华人民共和国安全工产法》国务院颁布的《建

设工程施工现场安全生产管理条例》《施工现场临时用电安全技术

规范》即JGJ46-88和建设部《建筑施工安全检查标准》即JGJ59一

99及北京市地方性标准DBJ01—83-20__.J10337-20__（建设

工程施工现场安全防护场容卫生、环境保护及保卫消防标准）结

合本公司有关施工现场临时用电的安全管理和本项目经理部根据

本工程的施工特点，经甲乙双方同意确定特制定如下：

一、施工用弓安全管理目标

1、触电伤亡事故为零。

2、杜绝电器火灾事故的发生。

3、施工用电安全防护达到北京市文明安全样板工地标准。

二、施工用可安全管理

1、分包单位在本施工现场必须要用一名专职的临时用电管理

人员。

2、根据施工现场的实际情况配备合格人数的（持有关部门颁

发的特种作业人员操作证件）的临电电工维护人员。

分包单位必须按照建筑施工现场临时用电安全技术规范

《JGJ46—88》和建设部颁布的建筑施工安全检查平分标准

《JGJ59—99》标准执行，并确保达到北京市文明安全样板工地标

准。

3、分包单位所使用的临时用电的电器材料必须是中建一局集

团认定厂家生产的合格的，并符合中建一局定型电器图册以及符

合CI要求。

4、分包单位在进场前对所使用的临电器材必须经过总包的检

验，合格后方可进入施工现场。

5、分包单位必须按照我项目经理部所提供的配电箱、电缆、

电线、用电标识等，分包单位未经我司同意严禁损坏、更换、拆

除。

6、分包单位进入施工现场后许用电时，应以书面向总包提出

用电申请，批准后到指定的电箱开关上接线。

7、各分包单位必须本着节约用电的原则力争节约用电，严禁

长明灯，所有用电设备停用电必须拉闸断电。

8、各分包单位的维护，电工必须持有效证件并经项目安全监

督部门审核，对临电电工维修人员培训考核合格后方可上岗，上

岗操作时不少于俩人，一人操作，一人监护。

9、分包单位的配电箱及配电箱内的电器装置，开关、接零、

接地必须完好无损、装备端正，牢固可靠。

10、配电箱应放置牢固，严禁倒放置，配电箱的周围应有两

人同时操作的空间，严禁在配电箱旁101内对放材料及杂物，室外

配电箱必须做到防雨、防碰、防砸。

11、所有配电箱必须达到三级配电箱二级保护，各内机械设

备必须做到一机、一闸、一箱、一漏，严禁一闸多用，符合JGJ59一

99标准。

12、三级配电箱的动力和照明设施必须分开设置，严禁混用。

13、配电箱内的各种电器开关上的额定电流与被接的电器设

备及照明设施的额定电流箱。

14、施工现场二级配电箱与三级配电箱的距离不得超过30m,

中间不允许有接头,未经电箱与手持电动工具的距离不得大于50m。

甲方：

乙方：

施工安全生产协议书集锦篇6

甲方：

乙方：

为强化我公司内部的管理，提高安全责任意识，确保安全生

产。项目部必须认证贯彻执行《建筑法》《建筑施工安全检查标准》

等法律、法规、条例、规定，确保完成公司及项目部年度安全生

产、文明施工的总目标，加大建筑施工现场安全管理及文明施工

管理力度，提高安全管理、文明施工的管理水平，杜绝重大安全

事故的发生，贯彻管生产必须管安全的原则，做到责、权、利相

结合，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、甲乙双方应遵守建设工程安全生产管理，坚持安全第一、

预防为主、综合治理的方针。严格执行国家及工程所在地颁布的

有关安全生产、文明施工的法律、法规、条例、规定文件等，建

立、健全并落实安全生产、安全教育、安全检查等规章制度

二、甲方有权监督、检查乙方在施工中落实安全生产、文明

施工的有关制度情况，有权对乙方在具体施工中存在的事故隐患

进行限期整改和对违章、违规操作进行处罚，乙方必须自觉遵守

甲方的各项规章制度，接受甲方的安全检查和监督，有搞好事故

隐患整改的责任和接受违章、违规操作处罚的义务。

三、乙方应督促施工现场人员自觉遵守安全生产纪律，严格

遵守安全生严操作规程，服从现场安全管理，确保公司的安全生

产措施落实到人。

四、乙方进场后，必须对所有人员进行三级安全教育，遵纪

守法教育，做好安全生产技术交底，健立健全安全生产各种台帐，

签订用工协议，办理暂住和就业手续。在具体施工中，乙方应根

据所处的施工区域范围、作业环境开展有针对性的班前安全教育,

发放劳动防护用品，建立安全检查、处理记录台帐，防止各种事

故的发生。

五、乙方在进行危险较大的高空作业、临边洞口作业、大型

设备安拆作业、30米以上结构脚手架安装作业、深基坑施工作业、

地下顶管等工程作业时必须按已申批的专项施工方案施工，并指

派专人监护，特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械的操作

人员必须按规定做到定机定人和持证上岗。严禁不懂电气、机械

设备的人员擅自操作电器、机电设备等。在各类防火、易燃易爆

场所，严禁吸烟及动用明火、电焊、气割作业，严格遵守“十不

吊”规定和“十不准”要求，自觉遵守施工安全生产“六大纪

律”。冬季施工应落实防火防中毒措施，并指定专人值班。

六、乙方必须重视对各工种的安全检查，建立各种杜绝事故

发生的有效措施，对大型设备及重大危险源进行经常性的例行检

查并建立专项整治台帐和检查台帐，发现隐患及时处理并给于排

除，甲方有权对乙方违章作业的施工人员进行处罚直至责令停止

作业，罚款在工程进度款中直接扣除，任何人无权用任何借口拒

绝。

七、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方人员在施工期间因违反

施工安全生产条例、安全生产规章制度，违反操作规程而引发的

违章作业、违章生产，酿成的安全事故，所发生的经济费用将全

部由乙方自行承担。

八、施工期间乙方指派为项目部专职安全管理员，负责

本项目工程安全生产、文明施工。甲方有公司质安部门负责对本

工程进行日常监督、检查乙方落实有关安全生产、文明施工制度

的执行情况。

九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，此协议有效期限

自双方签字之日起至工程结束。

甲方：乙方代表：（签章）

甲方代表：

年月日年月日

施工安全生产协议书集锦篇7

甲方：昌大建设集团有限公司装饰工程分公司

乙方：快顺有限公司

为了强化施工现场安全管理，保护施工人员的人身安全、健

康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和

国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和市建委关于建筑工程的

有关规定，双方就鲁台经贸中心一会展中心工程施工安全生产达

成如下协议：

一、双方责任：

1、乙方在安全生产和文明施工中必须严格执行国家及行业有

关操作规程和甲方的一切安全生产管理制度，服从甲方的安全生

产管理，执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。

2、乙方必须认真贯彻执行市政府关于外地来城务工管理办法

和公司的劳务用工制度，坚持先办合法手续后用工的原则，严禁

私招乱雇及使用童工、残疾人员。

3、乙方人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数、专职

安全文明施工员、特种作业人员的证件复印件报予甲方备案，经

核实无误后方可进场。特种作业人员必须正确使用各种劳动保护

用品（绝缘鞋、绝缘手套、护目镜），违者视同无证操作。

4、乙方进场前，必须按照《—市安全生产教育管理办法》对

进场人员进行安全生产、文明施工现场教育，要求教育面达到100%,

并将考核成绩报送甲方。

5、乙方根据现场的施工人数合理配备安全文明施工员。安全

文明施工员要全脱产，人员要固定，并于每日在项目部报到，统

一管理，佩带公司统一袖标上岗巡查。

6、乙方必须严格执行甲方各项施工方案以及安全技术交底，

并在每日上班前针对当天任务，结合安全技术交底内容以及作业

环境、设施设备状况以及本队人员素质、安全意识、自我保护意

识，有针对性地进行班前安全教育和安全交底工作，并跟踪落实，

做好记录。

7、乙方对在施工过程的安全隐患，甲方有权发隐患通知书,

并限期改正，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方作

业，由此产生的一切后果由乙方负责。

8、乙方自行搭设的固定脚手架、移动式工具脚手架，电梯井

内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求

去做，并组织有关部门验收后方可使用。

9、由甲方提供给乙方使用的施工用电、脚手架及防护措施,

必须经双方验收，办理交接手续后方可使用。现场机、电、架子

以及各类防护设施设备严禁随意拆改，确实需要改动时，经项目

部及相关人员同意，交由专业人员实施完成，并采取相应的防范

措施。施工完毕后，应将拆除的安全保护及时恢复，施工中除设

明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。

10、乙方应自行负责为所有施工人员办事各项保险（包括意

外伤害保险）。

二、乙方人员职责：

1、现场乙方人员应严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律,

服从各级领导和安全检查人员的指挥，不得违章指挥、违章作业

和违反劳动纪律。

2、乙方人员进入施工现场禁止私拆该现场的安全防护、机械

防护和临时电防护设施。

3、高处作业人员严禁将工具、配件及各种物件从高处往下抛

掷，楼内作业人员严禁将垃圾从窗口或临边往外抛、防止物体批

击伤人。

4、施工现场所有机电设施和机械设备均由甲方统一管理，经

甲方同意，各乙方人员必须严格按照操作规程操作。施工用电不

得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作。各类手持

电动工具必须装有漏电保护装置，并有专人看管。乙方若无专职

电工必须及时向甲方提出，由甲方派专职电工操作和指导，不听

劝导造成的所有损失由乙方承担。

5、文明施工做到活完脚下清，各类材料、设备放置要安全合

理，并在指定地点分类摆放，严禁超高，材料摆放整齐，严禁乱

扔乱抛，防止造成人员伤害。

三、事故处理：

1、由于乙方作业人员违章指挥、违章作业或设备不完善造成

的伤残事故，乙方应按国家现行规定负责处理，并负责伤、残、

亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负

责赔偿。

2、由于甲方或甲方以外的责任造成分包作业人员伤、残、亡

事故的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由

责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事由乙方自行处理。

以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行

的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切

后果由责任方自行负责。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

日期：日期：

施工安全生产协议书集锦篇8

签协议单位：（以下简称甲方）

签协议单位：（以下简称乙方）

为确保施工人员在—市轨道交通15号线04段施工生产中的

人身安全与健康，明确甲、乙双方责任、权利和义务，经协商一

致，特签订本协议并共同遵守。

第一条甲方的具体责任

一、甲方认真贯彻执行国家、建设部、北京市政府、市建委

和15号线项目管理公司颁发的有关安全生产法令、法规及规章制

度。

二、乙方进场后，对乙方进场人员复验身份证件，发放胸卡，

进行“三级”安全教育，经考试合格后方准上岗，并建立安全教

育档案。要同施工队主要责任人签定安全责任协议书。甲方对乙

方从事特种作业工作的人员必须进行考核，合格后方可从事特殊

工种的作业。甲方可根据工程进度情况及施工特点，不定期对乙

方进行安全教育。

三、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生

产，向乙方公布本合同段施工现场安全生产规章制度。对乙方安

全生产实施监督管理。

四、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施

工方法和安全操作规程。以书面形式向乙方进行安全技术交底。

施工中监督乙方按交底内容实施。

五、甲方按照国家有关部门安全检查标准，组织定期和不定

期的安全检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和

事故隐患，立即责令停工、整改，对检查出的事故隐患主动制定

整改措施，指定专人负责，限期乙方组织整改。

六、甲方制定项目部安全管理罚款条例，凡对乙方处以违章

罚款的，甲方出示罚款单，写明罚款事由，留项目部财务存档，

从工程结算费用中扣除。

七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和

维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

八、提供符合卫生、照明等要求的职工生活环境，在容易发

生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。发生伤亡事故按规定

立即报告有关部门。

九、负责统一办理乙方施工人员和管理人员的人身意外伤害

保险，费用由乙方承担。

十、根据新《劳动合同法》规定，督促乙方完成施工工人社

会保险及补充保险和福利待遇的交纳，费用由乙方负责。

第二条乙方的具体责任

乙方在甲方统一指挥监督下按其职责分工，具体履行以下责

任：

一、接受甲方的指挥和监督，接收甲方的上场安全教育及考

核，遵守甲方安全管理制度C

二、乙方施工人员进入现场后，要组织班组进行入场安全教

育，作业纪律、劳动纪律教育和技术培训，提高员工的安全责任

意识和自我防护能力。乙方必须保证有专职安全员一名，兼职安

全员一名，在施工中一切听从现场负责人的指挥，在绝对安全的

条件下进行施工。

三、乙方应建立健全各项安全生产规章制度，明确安全生产

责任制、制定安全操作规程等，健全安全组织，指定专人负责，

落实岗位责任制。

四、乙方应正确处理进度与安全、效益与安全的关系，始终

把安全生产放在第一位。认真落实安全技术措施（方案），制定安

全技术施工工艺，保障施工过程中人员、设备的安全。

五、乙方必须遵章守纪，不违章操作，在施工过程中要严防

安全事故，若发生因违章作业造成的安全事故，以及由此而产生

的各项费用、罚款均由乙方自行承担。

六、依据IS014000标准，乙方全面负责施工现场的环境保护

工作。乙方必须按照甲方、业主、监理、政府有关方面的要求做

好文明施工、绿色施工和环境保护工作。

七、乙方自觉维护好施工现场的施工秩序，派专人负责看管

施工现场。

八、乙方应严格遵守国家、地方的法律法规严禁使用童工

或不宜从事建筑施工工作的人员。

九、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照

安全标准组织施工，并随时接受各级安全检查人员依法实施的监

督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安

全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

十、当乙方发生伤亡事故时，甲方按规定及时向上级主管部

门和有关单位报告，并督促乙方向本企业主管部门和有关单位报

告事故，根据事故调查组意见，参与或会同乙方对事故进行调查

和处理。

十一、乙方对于新进场人员必须及时向甲方安全部门上报，

进行安全教育并签定安全协议，如有大签定安全协议的人员，甲

方有权拒绝支付该工人的劳动报酬，有此而产生的后果有乙方负

责。

第三条双方的违约责任

甲、乙双方必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安

全管理方针，遵守执行国家有关安全工产的法律、法规和行业、

上级颁发的安全管理规定，保障安全工产。乙方人员发生伤亡事

故，甲、乙双方应尽力抢救，保持好事故现场，以便有关部门进

行勘察、鉴定、调查，并实事求是向事故调查人员提供事故有关

情况和证据。其双方违约责任如下：

一、甲方违约责任

1、甲方指挥人员和管理人员违章指挥，乙方有权拒绝执行,

由此造成的伤亡事故和经济损失，由甲方承担。

2、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故，由甲方统计,

并按“四不放过”的原则进行调查处理。

3、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故，由甲方参照

国家有关规定，对乙方伤亡人员或家属进行经济补偿，善后工作

由乙方安排和处理，甲方积极协助善后处理工作。

二、乙方违约责任

1、乙方施工现场达不到标准化安全文明施工条件，甲方有权

要求乙方整改。乙方整改不力或拒不整改，甲方有权下令停工整

顿，如仍达不到要求，终止施工合同，同时终止本协议书，由此

造成的经济损失由乙方自负。

2、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故，由乙

方统计，并按照“四不放过”的原则进行调查处理。情节严重者，

追究责任者的刑事责任。

3、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故，由乙

方自行按照有关规定对伤亡员工或家属给予经济补偿。甲方不承

担经济责任。但甲方可以协助乙方做好善后工作。

第四条其它部分

一、由于地震、风暴、洪水等不可抗拒的自然灾害造成的伤

亡事故，甲、乙双方确认不属于责任事故，所受损失双方应协商

解决，并做好善后工作。

二、甲、乙双方在履行本协议书的过程中发生异议或有争议

时，双方应首先进行充分协商，协商后仍不能达成一致意见，可

向北京市仲裁机构申请调解。

三、本协议经双方负责人或委托代理人签字盖章后生效。

四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

五、本协议自签订之日起至施工结束，签字盖章后生效。

甲方负责人：（签字）乙方负责人：（签字）

施工安全生产协议书集锦篇9

（甲方）

_______（乙方）

为了保证烟草印刷厂工程相关单体项目油漆粉刷工程顺利完

成，经协商由乙方承包施工，为了约束乙方安全生产行为，明确

安全生产责任在双方施工协议同时，特订本协议。

一、工程项目名称：烟草印刷厂工程

二、工程地点：行南路

三、工程量范围：施工合同规定泊漆粉刷工作量

四、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明施工C

五、安全协议期限：—年_月_日至本分项工程验收合格止。

六、安全协议内容：

1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消

防工作方针政策和法规条例规定。

2、承包人必须对现场作业工人进行安全生产教育，操作教育、

操作规程辅助学习工作，并有承包人对安全负全责，发包人派员

监督，凡违反安全生产操作规程和劳动生产纪律予以处罚。

3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措

施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做

好防护设施。

6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后,

方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种

事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处

于500^1000元的.罚款。

8、由于作业工人打架斗殴、聚众闹事，对承包人处于500元

以下罚款，并将闹事人员送公安部门处理；不准家属、小孩进入

工地，违者引发事故均于工地无关，由承包人负责。

9、安全措施费包含在承包单价内，由乙方自行调剂使用，由

于甲方原因安全措施未到位应及时向甲方项目部提出整改意见，

甲方予以配合。否则按第七条规定进行处理。

10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，

否则发生治安后果由承包人负责。

11、附本项目部安全生产暂行规定。

甲方：

乙方：

签字：

签字：

一年一月—日

施工安全生产协议书集锦篇10

甲方：项目部班

乙方：姓名工种

为了切实搞好安全生产，杜绝安全事故，保护职工在工作、

生活中的安全和健康，使企业获得较好的经济效益和社会声誉，

特制订本安全生产责任书。

一、甲方责任：

1、提供施工现场防护设施，如脚手架、安全网。做好安全防

护。

2、及时对乙方进行安全教育。

3、安排专业目工负责施工用电的安装。

4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底。

二、乙方责任：

1、认真学习有前安全生产的规章制度，积极参加安全活动,

提高安全知识，增强安全意识和自身防范能力。

2、自觉遵守行业纪律、禁令，正确使用劳动防护用品和用具，

遵守交通规则，注意上下班途中安全。

3、严格按操作规程施工，做到不违章操作，坚决抵制违章指

挥，如违反安全操作规程，项目部均有权制止和给予处罚，清退。

4、在施工中发现有存在安全隐患，必须立即向项目部领导或

专（兼）职安全员报告，整改后经复查确实无隐患方可施工。

5、做到十个不准:

(1)不准无证开机；

(2)不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业；

(3)不准破坏公共设施和公共财产；

(4)不准在工地上随便大小便；

(5)不准在吊篮内乘人；

(6)不准在工地上；

(7)不准上下一线同时作业；

(8)不准随意向外抛物料；

(9)不准违意作业；

(10)不准随意乱挂乱接电器设施。

6、做到十个要：

(1)要热爱我们自己的企业；

(2)要安全生产文明施工；

(3)要维护职工之间的团结；

(4)要遵纪守法做一个合格的公民；

(5)要遵守一系列有关质量、安全的规章制度;

(6)要爱护集体和个人财产；

(7)要搞好集体和个人的清洁卫生；

(8)要服从管理，听从指挥；

（9）要做好防火、防盗、防触电工作；

（10）要提倡勤俭节约，反对铺张浪费。

7、做到安全三不伤害；注意自己不伤害自己，注意自己不伤

害别人，不让别人伤害自己。

三、其它：

1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意

安全，自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故，由乙方自我承

担责任C

2、在非上班时间发生安全事故，无论在工地内还是工地外,

都不让项目部和班组承担损失，均由本人承担。

3、如果家属、小孩来探亲，自己租住房子，不住在工地内，

不带小孩进工地。家属不上班的，无论在工地内还是工地外，发

生一切事故均由乙方承担责任。

本协议书双方签字生生效，离开工地终止。

甲方：

施工安全生产协议书集锦篇11

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，

切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电网和设备安全，

根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的

义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,

对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整

改通知书，直至清退出场。三次不听从整改，今后不得承接我司

业务。

2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全

工作规程的抽考。

3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原

因导致的事故由甲方承担责任C

第五条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的‘人

身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全

责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、

合法、有效。

2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律

法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规

定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全

用具。

3、材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方现场

负责人或监理工程师验证后方可使用。

4、施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现

场安全管理。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全

体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、

完整地执行，无措施或未交底严禁布络施工。

6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作

业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员

应挂牌施工。

7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指

定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

8、乙方施工过程中应做到日产、三清，确保施工场地卫生整

洁。

9、做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源,

应事先与甲方取得联系，不得私拉乱按；做好施工临时用电；按

规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和乘客安

全。

10、建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取

有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。

11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一

旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关

规定及时上报和妥善处谿。

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提

交甲方备案。

12、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方

承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生场站内火灾事故；

（4）发生违直作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

（6）施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关

勒令停工的。

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备

损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方

因此造成的全部损失。

2、乙方未设络安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、

施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;

用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工

需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失

由乙方承担。

第七条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独

立于主合同。

第八条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生

效。第九条本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

第九条本协议签订地点在甲方住所地。

甲方：

乙方：

年月日

施工安全生产协议书集锦篇12

建设单位（甲方）：

单位地址：

法人代表：

施工单位（乙方）

单位地址：

法人代表：

第一条、施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单

位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认

可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行

硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，

及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

第二条、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，

严格按照北京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专

用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施

工降水未处理合格，不得排入北航下水；不得破坏树木、绿地；

土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有

避免扬尘的措施。

第三条、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位

人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽

物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工

发生冲突。

第四条、施工车辆进出北航时注意校园交通安全，必须缓速

行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开校园交通高

峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明

显的'提示标志。

第五条、施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安

全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志,

严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子

等妨碍现场安全的用电设备。

第六条、现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理,

应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场

严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

第七条、现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人

员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽（红色为业主专

用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀

爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

第八条、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械

安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的

合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方

坍塌等一切施工安全事故。

第九条、工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件

齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；

施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防

工人煤气中毒。

第十条、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理

人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有

关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

建设单位：

签字：

盖章：

日期：

施工单位：

签字：

盖章：

日期：

施工安全生产协议书集锦篇13

甲方：

乙方：

工程为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保

施工过程中的绝对安全，依照国家和无锡市有关安全生产的法律、

法规、标准及规范，签定本安全生产协议书。

一、甲方的权利、责任和义务

1、提供施工场地，创造施工条件。

2、将施工所需水、电线路接至约定地点，保证施工期间的需

要。

3、协调处理施工场地周围影响施工的管线，邻近建筑物等的

保护工作。

4、对乙方现场的施工安全进行监督检查和指导。

二、乙方的权利、责任和义务

1、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环

境保护和安全生产的管理规定，按规定办理本身应办理的有关手

续，因乙方责任造成的罚款由乙方承担。

2、遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准和施工

方案组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方现场安全管

理人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐

患由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙

方承担。

3、外墙涂料使用电动吊篮施工，每部吊篮必须由经过培训考

核的专人负责控制，严格按吊篮操作规程进行操作，如违章操作

而发生事故，责任和费用由乙方承担。

4、所有进场人员进场前要进行一次三级全面的安全教育，并

进行安全生产知识考核。必须具备高处作业条件方可进场作业。

作业操作必须有内容详尽的书面安全技术交底。

甲方签名：

乙方签名：

日期：

施工安全生产协议书集锦篇14

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商本着互惠互利公平、公正及人道主义的原贝L

甲方聘用乙方，乙方在甲方生产及施二区域内进行工作，为保证

人身及财产安全，安全施工，特签订如下安全协议：

1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证

乙方有良好的工作环境。

2、甲方为乙方提供住宿及餐饮场所，保证餐饮安全，并尽量

满足乙方工作人员的食宿要求。

3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场的安排、调度，并且每

周进行一次安全会，做到防患于未然。所有管理人员讲如施工现

场时必须佩戴安全帽，安全帽有甲方提供，做到安全第一。甲方

如发现乙方不佩戴安全帽，第一次罚款100元，第二次罚款300

元，第三次罚款500元并清理出施工现场。

4、乙方在施工现场，注意周围的施工机械及危险物体、注意

落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇

雨季，并组织施工人员注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患

时，一定要以人为本。安全自保、责任自负；若出现安全意外，甲

方不承担一切责任。

5、乙方的安全均由乙方负责，如因有乙方在工作期间、上下

班途中、夜不归宿及娱乐等原因发生的意外均由乙方自行承担，

与甲方不发生任何关系。

6、乙方在施工现场或宿舍不得随意酗酒、打架斗殴、赌博,

严格遵守甲方制

订的作息时间及公司规章制度，如发生意外或违法违规事件,

均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

7、甲方不容许乙方带病工作，如有身体不适，请尽快就医,

注意防暑，如有高血压心脏病等疾病者甲方有权劝其注意身体，

严重者并劝其离开工作岗位。反之在工作期间发生任何意外，都

有乙方负责，甲方不负任何责任。

8、乙方在工作或在施工现场休息期间，严禁玩水、圻火以及

携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产

损失及人身意外，一切均由乙方负责。

9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，

如有发现罚款100元。

10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，

尽量保持个人卫生、环境卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持

身体健康。

11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效

力，如有争议提请当地人民法院诉讼。

甲方：（签字）

乙方：（签字）

年月日

施工安全生产协议书集锦篇15

_______（甲方）

_______（乙方）

为了保证烟草印刷厂工程相关单体项目油漆粉刷工程顺利完

成，经协商由乙方承包施工，为了约束乙方安全生产行为，明确

安全生产责任在双方施工协议同时，特订本协议。

一、工程项目名称：烟草印刷厂工程

二、工程地点：行南路

三、工程量范围：施工合同规定泊漆粉刷工作量

四、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明施工。

五、安全协议期限：—年_月_日至本分项工程验收合格止。

六、安全协议内容：

1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消

防工作方针政策和法规条例规定。

2、承包人必须对现场作业工人进行安全生产教育，操作教育、

操作规程辅助学习工作，并有承包人对安全负全责，发包人派员

监督，凡违反安全生产操作规程和劳动生产纪律予以处罚。

3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措

施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做

好防护设施。

6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后,

方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种

事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处

于5001000元的罚款。

8、由于作业工人打架斗殴、聚众闹事，对承包人处于500元

以下罚款，并将闹事人员送公安部门处理；不准家属、小孩进入

工地，违者引发事故均于工地无关，由承包人负责。

9、安全措施费包含在承包单价内，由乙方自行调剂使用，由

于甲方原因安全措施未到位应及时向甲方项目部提出整改意见，

甲方予以配合。否则按第七条规定进行处理。

10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，

否则发生治安后果由承包人负责。

11、附本项目部安全生产暂行规定。

甲方签字：

乙方签字：

一年一月—日

施工安全生产协议书集锦篇16

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方，乙方

在甲方生产及施工区域内进行工作，为保证人身及财产安全，安

全施工，本着公平、公正及人道主义的原则，特签订如下安全协

议：

1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证

乙方有良好的工作环境。

2、甲方提供住宿场所，乙方餐饮，由乙方自行安排，保证饮

食安全，并尽量满足乙方工作人员的食宿要求。如有一些不正常

的情况，甲方不承担任何责任。

3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场管理人员的安排、调度，

并且每周进行一次安全教育，做到防患于未然。所有进场人员必

须佩戴安全帽，做到安全第一。甲方工作人员如发现乙方工作人

员不佩戴安全帽，第一次罚款100元，第二次罚款500元，第三

次罚款1000元并清理出施工现场。

4、乙方在施工过程中，注意周围的施工机械及危险物体、注

意落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如

遇雨季，注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患时，一定要以

人为本。安全自保、责任自负；若出现安全意外，甲方不承担一

切责任。

5、乙方施工人员及现场负责人员的安全均由乙方负责，如因

有乙方人员在工作期间、上下班途中、夜不归宿及娱乐等原因发

生的意外均由乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

6、乙方在施工现场或宿舍不得酗酒、打架斗殴、赌博，严格

遵守甲方制订的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事

件，均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

7、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意

防暑，如有高血压心脏病等疾病者劝其注意。反之在工作期间发

生任何意外，都有乙方负责，甲方不负任何责任。

8、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火

以及携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切

财产损失及人身意外，一切均由乙方负责。

9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，

如有发现罚款300元。

10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，

尽量保持个人卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持身体健康。

11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效

力，如有争议提请当地人民法院诉讼。（后附现场施工人员名单及

身份证复印件）

甲方：

乙方：

年月日

施工安全生产协议书集锦篇17

合同编号：

立协单位：

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生

产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订

本协议，双方必须严格执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、分包工程范围和内容：

4、分包形式：

二、工程项目期限：

自年月日起开工至年月日止完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主

管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行

有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的

领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，

特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期

安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计；

(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,

制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的

要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度

及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识

和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知

甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制

度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防

火工作；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、

防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关

的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防

火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助

乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查

出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等

情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲

乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品C

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设

施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，

并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单

位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要

求和处于安全