房屋建筑工程施工合同终止协议

房屋建筑工程施工合同终止协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[发包人地址]联系电话：[发包人联系电话]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[承包人地址]联系电话：[承包人联系电话]根据甲乙双方于[原合同签订日期]签订的《房屋建筑工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），鉴于[终止协议背景原因，例如：工程已按原合同约定竣工并验收合格/双方协商一致/承包人原因导致合同无法继续履行/发包人原因导致项目取消等]，甲乙双方经友好协商，就终止原合同事宜达成一致意见，特订立本协议。第一条原合同终止甲乙双方一致同意，原合同自[终止生效日期，例如：本协议签订之日起/工程竣工验收合格之日起]起正式终止。第二条工程现状确认截至本协议终止时，工程[描述工程形象进度，例如：已按图纸要求完成全部建筑安装工程/已通过竣工验收/尚处于XX施工阶段]。经双方确认（或依据[验收日期]的竣工验收报告），工程[描述工程验收情况，例如：质量符合国家及行业验收标准，验收合格/存在部分质量问题，但已达成处理意见/未经验收]。第三条工程资料移交乙方应在[资料移交期限]前，向甲方移交以下竣工资料（但不限于）：1.竣工图纸（包括设计变更和竣工图）；2.竣工验收报告及相关文件；3.主要材料、设备合格证、检测报告；4.工程质量保修书；5.其他双方约定的资料。移交方式为[移交方式，例如：现场移交/邮寄送达]。第四条工程结算1.本协议项下的工程结算，将依据原合同相关条款、双方签订的补充协议以及本协议的约定进行。2.双方确认，截至本协议终止时，乙方已完成工程量为[具体工程量描述或结算依据文件名称]，对应的结算金额为人民币[金额大写]元（小写：[金额小写]元）。3.甲方应在[付款条件，例如：收到乙方提交的完整结算资料及发票后/工程竣工验收合格后]向乙方支付结算款项。支付比例/金额为[具体比例或金额]。4.甲方应支付给乙方的质保金金额为人民币[金额大写]元（小写：[金额小写]元），质保期满且无遗留质量问题后[或依据原合同约定时间]，甲方应将质保金全额返还给乙方。第五条设备、材料及成品保护1.乙方应于[期限]前，将施工现场剩余的属于乙方所有或尚未结算的设备、材料[进行处理，例如：拆除并运离施工现场/移交给甲方]。2.如果工程尚未竣工验收，乙方应继续负责对已完成的成品、半成品进行保护，直至[日期或条件]，相关保护费用由[双方约定，例如：乙方承担/甲方承担]。第六条违约责任1.对于原合同中约定的、因一方违约（非已结算完毕的款项及利息）造成的损失赔偿，在本协议终止后，[根据具体情况约定处理方式，例如：不再追究/按照原合同约定处理]。2.甲方未按本协议第四条约定支付款项的，应按[利率，例如：原合同约定利率或法定逾期付款利息利率]向乙方支付逾期付款利息。3.工程存在质量缺陷的，[根据具体情况约定处理方式，例如：乙方应按照原合同约定履行保修义务/双方协商处理方案，如乙方修复并承担费用，或协商折价等]。第七条索赔与反索赔原合同履行过程中双方提出的索赔与反索赔请求，在本协议终止后，[根据具体情况约定处理方式，例如：均不再有效/对已发生且未结算完毕的部分，按照原合同约定处理]。第八条争议解决因本协议履行过程中发生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，应按照原合同约定的争议解决方式处理，即[选择：提交XX仲裁委员会仲裁/依法向XX人民法院提起诉讼]。第九条其他事项1.任何一方如需提前终止本协议，应提前[天数]日书面通知对方，并经对方同意。2.双方应对本协议内容及基于本协议终止所获悉的对方商业秘密承担保密义务。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。4.本协议取代原合同中关于合同终止、结算、移交等方面的约定。5.本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。6.本协议一式[份数]份，甲方