教工宿舍建设工程设计合同5篇

教工宿舍建设工程设计合同5篇篇1发包人：XXX大学（以下简称甲方）承包人：XXX建筑设计研究院（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就教工宿舍建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：教工宿舍建设工程2.工程地点：XXX大学校园内3.工程规模：建筑面积约XX平方米4.工程内容：包括建筑设计、结构设计和相关咨询服务等二、设计范围和要求1.乙方负责完成本工程的建筑设计、结构设计和相关咨询服务等工作。具体包括但不限于以下内容：建筑设计：包括方案设计、初步设计和施工图设计。要求设计合理、美观、实用，并符合相关规划要求。结构设计：负责完成建筑物的结构设计，包括基础设计、主体结构设计等。要求结构设计安全、稳定、经济、合理。相关咨询服务：包括提供技术支持、解决施工过程中的技术问题等。要求服务及时、有效、专业。2.乙方需按照甲方提出的设计理念和要求，进行设计方案的优化和改进，确保设计成果能够满足甲方的需求。三、设计进度1.乙方需在合同签订后XX个工作日内，向甲方提交设计进度计划表。该计划表需详细列出各个阶段的设计内容、设计时间、负责人等，确保设计进度得到有效控制。2.乙方需按照设计进度计划表的要求，按时完成各个阶段的设计任务。如因特殊情况导致设计进度延误，乙方需及时向甲方说明原因，并采取相应的补救措施。四、设计费用及支付方式1.设计费用：本工程的设计费用为人民币XX元整（￥XX,000,000）。该费用包括乙方的设计劳务费、技术资料费、差旅费等。具体费用根据乙方的实际工作量进行结算。2.支付方式：甲方需在合同签订后XX个工作日内，向乙方支付设计费用的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX,000,000）。剩余的设计费用，即人民币XX元整（￥XX,000,000），需在乙方完成施工图设计并提交甲方审查通过后XX个工作日内支付。3.乙方在收到预付款后，需向甲方提供收据作为凭证。在收到剩余款项后，需向甲方提供正式的发票作为凭证。五、质量保证和违约责任1.乙方需保证所完成的设计成果质量符合相关标准和要求。如因设计质量问题导致工程无法正常使用或造成其他损失，乙方需承担相应的赔偿责任。2.甲方需按照合同约定及时向乙方支付设计费用。如因甲方原因导致设计费用支付延误，甲方需承担相应的违约责任。3.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致双方无法按时履行合同义务的，双方可协商解决。但如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方需承担相应的违约责任。六、争议解决1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分义务。如因争议导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或采取其他补救措施。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方需承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。篇2发包人：_________设计人：_________发包人委托设计人承担教工宿舍建设工程的设计任务，并达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：教工宿舍建设工程。2.工程地点：_________。3.工程规模：_________。4.设计内容：建筑设计、结构设计、机电设计、智能化设计等相关内容。二、设计人义务1.设计人应按国家及行业规定的技术质量规范进行设计，确保设计质量符合规范和发包人的要求。2.设计人应按时提交设计成果，确保设计进度满足发包人的需求。3.设计人应提供必要的设计交底和现场服务，确保施工顺利进行。4.设计人应对设计成果负责，确保设计成果的有效性和安全性。三、发包人义务1.发包人应按合同约定支付设计费用，确保设计人的合法权益。2.发包人应为设计人提供必要的工作条件和协助，确保设计工作的顺利进行。3.发包人应对设计成果进行验收，确保设计成果符合合同约定和国家及行业规定的技术质量规范。4.发包人应合理使用设计成果，确保设计成果的有效利用。四、设计费及支付方式1.设计费总额：_________元。2.支付方式：按阶段支付，具体为：合同签订后支付总设计费的20%作为预付款。提交初步设计方案后支付总设计费的30%。提交施工图后支付总设计费的50%。3.发票及收据：设计人应在收到款项后向发包人提供合法有效的发票及收据。五、违约责任及赔偿1.若发包人未按时支付设计费，则应按日向设计人支付逾期付款违约金，违约金为应付未付金额的万分之三。2.若设计人未按时完成设计任务，则应按日向发包人支付逾期交付违约金，违约金为合同总金额的万分之三。3.若因设计人的过错导致设计成果无效或存在重大缺陷，设计人应退还发包人已支付的设计费，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。4.若因发包人的过错导致设计成果无法正常使用，发包人应赔偿因此给设计人造成的全部损失。六、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。七、合同生效及变更1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同变更：如需对合同内容进行变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。八、其他约定事项1.保密义务：双方应对本合同内容及设计过程中涉及的商业秘密和技术资料承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。2.不可抗力：如因不可抗力导致双方无法履行本合同，双方应友好协商解决。3.合同终止：如一方违反合同约定导致合同无法继续履行，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。4.通知与送达：双方应确保联系方式畅通，如有变更应及时通知对方。因通知不确切导致对方无法履行合同义务的，责任由变更方承担。5.适用法律及争议解决：本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇3发包人（甲方）：_________承包人（乙方）：_________依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程的特点，经双方协商同意订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_________教工宿舍建设工程。2.工程地点：_________。3.工程规模：_________。4.设计要求：乙方按照甲方提出的工程规模、使用功能、结构形式等要求进行设计，确保设计质量符合甲方要求。二、设计费用及支付方式1.设计费用：本工程设计费用为_________元。乙方需在签订合同前一次性收取设计费用。2.支付方式：甲方通过银行转账方式支付设计费用，具体支付账户信息如下：_________。三、设计内容及要求1.乙方需按照甲方提供的工程规模和使用功能，进行建筑设计，确保设计符合甲方要求。2.乙方需在设计过程中充分考虑结构安全、消防安全、环保节能等方面的要求，确保设计质量符合相关标准。3.乙方需在设计过程中与甲方保持密切沟通，及时汇报设计进展和存在的问题，确保设计工作顺利进行。四、设计时间要求1.乙方需在签订合同后尽快安排设计人员进行现场勘察和测量，确保设计工作能够及时展开。2.乙方需在约定时间内完成初步设计和施工图设计，确保设计工作符合甲方的时间要求。五、违约责任及赔偿损失1.乙方如未能按照合同约定完成设计工作，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如因设计质量问题导致甲方工程无法按时交付使用，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.甲方如未能按照合同约定支付设计费用，需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。六、争议解决方式1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。七、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同中的各项条款。2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同在履行过程中如遇特殊情况或不可抗力因素导致无法按时完成的，双方可协商终止本合同。但乙方需将已收取的设计费用退还甲方，并确保甲方已支付的其他费用得到合理补偿。八、其他约定事项1.乙方需保证设计人员的稳定性和专业性，确保设计工作能够顺利进行。如因乙方原因导致设计人员无法按时完成设计任务，乙方需承担相应的违约责任。2.甲方需为乙方提供必要的工作条件和资料，确保设计工作能够顺利进行。如因甲方原因导致设计工作无法按时完成，甲方需承担相应的违约责任。3.双方需共同遵守国家相关法律法规和规定，确保本合同的合法性和有效性。如因违反相关法律法规和规定导致本合同无法按时履行，双方需承担相应的法律责任。4.本合同中的各项条款和约定，双方应认真履行。如因违约导致对方造成损失，违约方需承担相应的赔偿责任。5.在合同履行过程中，双方应相互支持和配合，共同解决遇到的问题和困难。如因双方协商不一致导致本合同无法按时履行，双方需承担相应的法律责任。6.本合同中的条款和约定如有不明确或相互矛盾之处，应以相关法律法规和规定为准。如因法律法规和规定导致本合同无法按时履行或产生纠纷，双方应协商解决或依法解决。但无论如何，双方应尽力避免纠纷的发生并确保本合同的顺利履行。篇4发包人：_________设计人：_________发包人委托设计人承担教工宿舍建设工程的设计任务，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：教工宿舍建设工程。2.工程地点：位于学校教工宿舍区。3.工程规模：本次设计涉及教工宿舍楼共XX栋，每栋XX层，建筑面积约XX平方米。二、设计内容1.建筑设计：包括建筑物的平面布置、立面设计、剖面设计、门窗尺寸及位置、室内外高差、楼梯形式及位置等。2.结构设计：包括建筑物的结构体系、结构布置、构件截面尺寸、材料选用等。3.电气设计：包括室内外电气照明、电力供应、电气设备选型及安装等。4.给排水设计：包括室内外给水、排水、消防给水、设备选型及安装等。5.暖通设计：包括室内外供暖、通风、空调设备选型及安装等。6.绿化设计：包括教工宿舍区内的绿化规划、植物种植、景观设施等。7.室外工程：包括道路、围墙、排水管网等。三、设计要求1.设计人应本着“安全、实用、经济、美观”的原则，按照现行设计规范、标准进行设计。2.设计人应在合同中承诺的交付日期前完成设计任务，并确保设计质量符合合同约定。3.设计人应提供必要的设计交底和现场服务，确保施工顺利进行。4.设计人应提供必要的设计变更服务，满足发包人在施工过程中提出的设计变更需求。5.设计人应确保设计成果的知识产权归发包人所有，并不得侵犯他人的知识产权。四、设计进度1.设计人应在合同签订后XX个工作日内，向发包人提交设计计划，明确各阶段的设计进度和交付时间。2.设计人应确保各阶段的设计进度符合计划要求，并按时向发包人交付设计成果。3.如因发包人的原因导致设计进度延误，设计人有权要求发包人承担相应的违约责任。五、设计费用及支付方式1.本次设计任务的总费用为人民币XX元整（¥XX,000）。具体费用构成如下：建筑设计费：XX元。结构设计费：XX元。电气设计费：XX元。给排水设计费：XX元。暖通设计费：XX元。绿化设计费：XX元。室外工程设计费：XX元。2.设计费用的支付方式如下：合同签订后，发包人向设计人支付总费用的XX%作为预付款。设计人完成初步设计并提交给发包人后，发包人向设计人支付总费用的XX%。设计人完成施工图设计并提交给发包人后，发包人向设计人支付总费用的XX%。项目竣工验收后，发包人向设计人支付剩余款项。具体支付时间以验收合格之日起计。篇5发包人：XXX大学（以下简称甲方）承包人：XXX建筑设计研究院（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚信的基础上，就甲方教工宿舍建设工程设计项目，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXX大学教工宿舍建设工程设计2.工程地点：XXX市XXX区XXX街XXX号3.设计范围：包括建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业的工程设计4.设计要求：按照甲方提出的设计要求和国家相关规范进行设计，确保工程质量和安全。二、设计费用及支付方式1.设计费用：本次设计费用总额为人民币XX万元。具体费用构成如下：建筑专业设计费：人民币XX万元结构专业设计费：人民币XX万元电气专业设计费：人民币XX万元给排水专业设计费：人民币XX万元暖通专业设计费：人民币XX万元2.支付方式：甲方应在合同签订后，按照以下节点支付设计费用：合同签订后，甲方应支付乙方人民币XX万元，作为设计启动资金。乙方完成初步设计方案并提交甲方后，甲方应支付乙方人民币XX万元。乙方完成施工图设计并提交甲方后，甲方应支付乙方人民币XX万元。工程开工后，甲方应支付乙方人民币XX万元。工程竣工验收后，甲方应支付乙方人民币XX万元。三、双方权利和义务1.甲方权利与义务：甲方有权对乙方的设计过程进行监督，确保设计符合甲方要求和国家规范。甲方有义