2025年全国一级建造师之一建工程法规考试重点试卷(附答案)

2025年全国一级建造师之一建工程法规考试重点试卷(附答案)一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，关于法人分类的说法，正确的是（）。A.有限责任公司属于特别法人B.基金会属于营利法人C.农村集体经济组织属于非营利法人D.机关法人属于特别法人2.甲施工企业委托王某购买水泥，王某在购买过程中超越代理权与供应商签订了1000吨钢材的采购合同。关于该合同效力的说法，正确的是（）。A.未经甲追认，合同对甲不发生效力B.因王某有代理权表象，合同直接有效C.钢材采购超出委托范围，合同无效D.甲默认接受钢材的，视为对无权代理的拒绝3.关于建设工程债的产生，下列情形中构成无因管理之债的是（）。A.施工单位误将他人材料用于自己工程B.李某主动修复邻居家因台风损坏的围墙C.建设单位未按合同支付工程款D.分包商因设计错误导致返工4.根据《专利法》，发明专利权的期限自（）起计算。A.申请日B.公告日C.授权日D.优先权日5.关于施工许可证的申请，下列情形中符合法定条件的是（）。A.建设工期6个月，到位资金仅占工程合同价的20%B.未取得建设用地规划许可证，但已签订土地出让合同C.施工图纸通过了施工图审查机构审查D.建设单位未确定施工企业，但已完成招标程序6.某项目招标文件规定投标截止时间为2024年11月15日，甲公司于11月16日10时提交投标文件。关于该投标的处理，正确的是（）。A.招标人应拒收，因逾期送达B.招标人应接收，视为有效投标C.经其他投标人同意后可接收D.提交履约保证金后可接收7.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期应短于投标有效期C.中标人拒绝签订合同的，投标保证金不予退还D.未中标的投标人的投标保证金应自中标通知书发出之日起5日内退还8.关于无效合同的认定，下列情形中属于无效合同的是（）。A.超越资质等级签订的建设工程施工合同，竣工前取得相应资质B.施工单位与建设单位恶意串通，压低工程款签订的合同C.因重大误解签订的材料采购合同D.未采用书面形式签订的设备租赁合同9.甲公司将工程分包给无资质的乙公司，乙公司员工王某在施工中受伤。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.甲公司与乙公司承担连带责任B.仅乙公司承担赔偿责任C.王某自行承担主要责任D.建设单位承担补充责任10.根据《安全生产法》，关于生产经营单位安全责任的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的单位包括从业人员80人的建筑施工企业B.主要负责人每月至少开展1次现场安全检查C.特种作业人员经企业培训合格后即可上岗作业D.安全生产管理人员的任免无需告知主管部门11.关于工伤保险的说法，错误的是（）。A.职工因工死亡的，其近亲属可领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金B.用人单位应为本单位全部职工缴纳工伤保险费C.职工在两个单位同时就业的，各单位均需为其缴纳工伤保险费D.工伤保险基金可用于支付工伤职工的劳动能力鉴定费用12.根据《建设工程质量管理条例》，关于最低保修期限的说法，正确的是（）。A.屋面防水工程的最低保修期限为3年B.供热系统的最低保修期限为1个采暖期C.电气管线工程的最低保修期限为2年D.装修工程的最低保修期限为1年13.某工程竣工后，建设单位未组织竣工验收即投入使用。使用中发现主体结构出现裂缝，关于责任承担的说法，正确的是（）。A.施工单位承担全部责任，因未经验收B.建设单位承担主要责任，因擅自使用C.施工单位仍需承担主体结构的保修责任D.设计单位承担责任，因设计缺陷14.关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议机关收到申请后，应在10日内审查是否受理B.对县级以上地方人民政府工作部门的具体行政行为不服的，只能向上一级主管部门申请复议C.行政复议原则上采用书面审查的办法D.行政复议决定作出前，申请人不得撤回申请15.关于民事诉讼证据的说法，错误的是（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的依据C.鉴定意见应当由鉴定人签名或盖章D.未经对方当事人同意私自录制的视听资料不能作为证据使用16.关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议约定两个仲裁机构的，仲裁协议无效B.当事人对仲裁协议效力有异议的，应在仲裁庭首次开庭后提出C.仲裁协议独立存在，合同的变更不影响其效力D.未约定仲裁事项的仲裁协议无效17.某施工合同约定争议解决方式为仲裁，但未约定仲裁机构。后双方因工程款纠纷提起诉讼，法院应（）。A.驳回起诉，告知双方补充仲裁协议B.继续审理，因仲裁协议无效C.中止诉讼，等待仲裁机构确认协议效力D.与仲裁机构协商后决定18.关于执行程序的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为2年，自法律文书规定履行期间的最后一日起计算B.执行员接到申请执行书后，应在15日内强制执行C.被执行人可供执行的财产在外地的，只能由本地法院执行D.案外人对执行标的提出异议的，执行程序立即中止19.根据《劳动合同法》，关于试用期的说法，正确的是（）。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过2个月B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期C.试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的50%D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同可约定试用期20.关于建筑市场信用体系的说法，错误的是（）。A.不良行为记录信息的公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布期限一般为3年C.企业整改确有实效的，可缩短不良行为记录公布期限，但最短不得少于3个月D.招标投标违法行为记录公告期限为1年二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，法人应当具备的条件包括（）。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构、住所C.有必要的财产或经费D.能够独立承担民事责任E.有法定代表人22.关于表见代理的说法，正确的有（）。A.表见代理的法律后果由被代理人承担B.表见代理需代理人无代理权C.相对人主观上需为善意且无过失D.表见代理属于无效代理E.表见代理的构成需存在使相对人相信行为人有代理权的事实或理由23.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接向投标人泄露标底C.投标人之间协商投标报价D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件E.投标人之间约定中标人24.关于无效合同的法律后果，正确的有（）。A.合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还B.不能返还的，应当折价补偿C.有过错的一方应当赔偿对方因此受到的损失D.双方都有过错的，各自承担相应责任E.无效合同自被确认无效时起没有法律约束力25.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证的工程包括（）。A.开挖深度5m的基坑支护工程B.高度40m的模板工程C.起重量300kN的起重吊装工程D.跨度36m的钢结构安装工程E.地下暗挖工程26.关于建设工程竣工验收的条件，正确的有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书27.关于民事诉讼管辖的说法，正确的有（）。A.建设工程施工合同纠纷由合同履行地法院管辖B.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地法院管辖C.两个以上法院都有管辖权的诉讼，原告可向任一法院起诉D.移送管辖只能进行1次E.上级法院可将本院管辖的案件交下级法院审理28.关于仲裁裁决执行的说法，正确的有（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可向仲裁委员会申请执行B.申请执行的期间为2年C.仲裁裁决被法院裁定不予执行的，当事人可就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁D.仲裁裁决被法院撤销的，当事人可向法院起诉E.被执行人未按执行通知履行义务的，法院可查询其财产情况29.关于劳动合同解除的说法，正确的有（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可立即解除劳动合同，无需事先告知C.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的，用人单位可随时解除劳动合同D.用人单位经济性裁员后，6个月内重新招用人员的，应优先招用被裁减人员E.女职工在孕期、产期、哺乳期的，用人单位不得解除劳动合同30.关于施工许可证的法律责任，正确的有（）。A.未取得施工许可证擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价1%以上2%以下罚款B.伪造施工许可证的，由发证机关没收违法所得，处10万元以上50万元以下罚款C.涂改施工许可证的，处1万元以上3万元以下罚款D.建设单位隐瞒有关情况骗取施工许可证的，撤销施工许可证，处1万元以上3万元以下罚款E.施工单位协助建设单位隐瞒情况骗取施工许可证的，处3万元以下罚款三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一2023年5月，某房地产公司（发包人）与甲施工企业（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定：“工程总价5000万元，工期18个月；发包人应于开工前7日支付预付款1000万元；承包人未按约定工期完成的，每逾期1日支付违约金5000元。”合同签订后，发包人未按约定支付预付款，甲企业因此延迟开工20日。施工中，因设计变更导致工程量增加，甲企业向发包人提出工期顺延30日的申请，发包人未予答复。工程最终于2025年1月完工，比合同约定工期延迟40日。发包人以甲企业逾期完工为由，要求其支付违约金20万元（40日×5000元）。甲企业认为延迟开工及设计变更导致的工期延误应由发包人承担责任，拒绝支付违约金。问题：1.发包人未支付预付款，甲企业延迟开工是否构成违约？说明理由。（5分）2.甲企业因设计变更提出的工期顺延申请未获答复，能否视为工期已顺延？说明理由。（5分）3.甲企业最终逾期40日，应否向发包人支付违约金？实际应支付多少？说明理由。（10分）案例二2024年3月，某市政工程进行公开招标，招标文件规定：“投标截止时间为3月20日17时；投标保证金50万元，应于3月18日前提交；评标委员会由5人组成，其中技术、经济专家3人。”投标人乙公司于3月19日提交投标保证金，3月20日16时50分提交投标文件。开标时，发现丙公司投标文件未加盖单位公章，丁公司投标报价低于成本价。评标委员会最终推荐乙公司为中标候选人。3月25日，招标人向乙公司发出中标通知书，要求其在4月10日前签订合同，并额外要求乙公司赠送一套施工设备作为签约条件。乙公司拒绝赠送设备，招标人遂取消其中标资格，没收其投标保证金。问题：1.招标文件中关于评标委员会组成的规定是否合法？说明理由。（5分）2.乙公司提交投标保证金的时间是否符合要求？说明理由。（5分）3.开标时，丙、丁公司的投标应如何处理？说明理由。（5分）4.招标人取消乙公司中标资格并没收投标保证金的行为是否合法？说明理由。（5分）案例三2023年10月，戊公司（建设单位）将某厂房工程发包给己公司（总包单位），己公司将钢结构安装工程分包给庚公司（具备相应资质）。2024年5月，钢结构吊装过程中发生坍塌事故，造成3人死亡、5人重伤。事故调查发现：庚公司未对作业人员进行安全培训；己公司未对分包工程实施有效安全检查；监理单位辛公司未发现吊装方案中的重大安全隐患。问题：1.该事故属于哪一级生产安全事故？说明理由。（5分）2.庚公司、己公司、辛公司在事故中应承担何种责任？说明理由。（10分）3.事故发生后，相关单位应在多长时间内向哪个部门报告？（5分）参考答案一、单项选择题1.D2.A3.B4.A5.C6.A7.C8.B9.A10.A11.C12.C13.C14.C15.D16.C17.B18.A19.B20.D二、多项选择题21.ABCE22.ABCE23.ABD24.ABCD25.ACDE26.ABCDE27.ABCDE28.BCDE29.ACDE30.ACDE三、案例分析题案例一1.不构成违约。（1分）根据《民法典》及《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付预付款，承包人可催告其在合理期限内支付；发包人逾期未支付的，承包人有权暂停施工。（2分）本案中发包人未支付预付款，甲企业延迟开工属于行使先履行抗辩权，不构成违约。（2分）2.视为工期已顺延。（1分）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提出工期顺延申请后，发包人应在约定期限内答复，逾期未答复的，视为同意顺延。（3分）虽合同未明确答复期限，但按惯例应在14日内答复，发包人未予答复，故工期顺延30日成立。（1分）3.不应全额支付违约金。（1分）总逾期40日中，20日因发包人未支付预付款导致（属于发包人责任），30日因设计变更导致（已顺延），实际因承包人原因导致的逾期为40-20-30=-10日（即未逾期）。（4分）因此，甲企业无需支付违约金。（5分）案例二1.不合法。（1分）根据《招标投标法》，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的2/3。（3分）本