2025年监理工程师《建设工程合同管理》题库（附答案）

2025年监理工程师《建设工程合同管理》题库（附答案）一、单项选择题（每题1分，共20题）1.根据《民法典》合同编，下列关于合同法律关系客体的表述中，正确的是（）。A.建设工程勘察合同的客体是勘察行为B.施工合同的客体是施工图纸C.材料采购合同的客体是材料所有权D.设计合同的客体是设计单位资质答案：A解析：合同法律关系的客体包括物、行为、智力成果。勘察合同的客体是勘察单位完成勘察任务的行为（如测量、勘探）；施工合同的客体是施工单位完成工程建设的行为；材料采购合同的客体是材料本身（物）；设计合同的客体是设计成果（智力成果）。2.某施工企业向钢材供应商发出邮件：“需采购Φ25螺纹钢100吨，价格4200元/吨，3日内回复有效。”供应商次日回电：“同意供货，但价格调整为4300元/吨。”该回复属于（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请答案：C解析：受要约人对要约内容（如价格）作出实质性变更的，视为新要约。原要约的实质性内容包括标的、数量、质量、价款、履行期限等，供应商调整价格属于实质性变更，故为新要约。3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），下列文件中，解释合同文件优先顺序最高的是（）。A.专用合同条款B.中标通知书C.已标价工程量清单D.图纸答案：B解析：合同文件解释顺序（从高到低）：协议书→中标通知书→投标函及附录→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求→图纸→已标价工程量清单等。4.某工程施工合同约定“因不可抗力导致的损失由发包人承担”，但《民法典》规定“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任”。该合同条款的效力为（）。A.有效，合同约定优先于法律规定B.无效，违反法律强制性规定C.效力待定，需法院确认D.可撤销，因显失公平答案：B解析：《民法典》第153条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。不可抗力的责任分担属于法律强制性规定（风险合理分担），合同约定“全部由发包人承担”排除了承包人的合理风险，违反公平原则，故无效。5.承包人按合同约定完成隐蔽工程施工后，通知监理人验收，监理人未按时到场且未另行通知。承包人自行覆盖后，监理人要求重新检查，经检查质量合格。关于费用和工期的处理，正确的是（）。A.费用由承包人承担，工期不顺延B.费用由发包人承担，工期顺延C.费用由监理人承担，工期顺延D.费用由承包人和发包人各承担50%答案：B解析：《示范文本》规定，监理人未按时验收且未提出延期要求，承包人可自行覆盖。重新检查质量合格的，由发包人承担费用、工期和利润；不合格的，由承包人承担。本题质量合格，故发包人承担费用并顺延工期。6.下列情形中，属于可撤销合同的是（）。A.承包人未取得相应资质签订的施工合同B.发包人胁迫承包人签订的低于成本价的合同C.恶意串通损害第三人利益的合同D.违反建设工程规划许可证的合同答案：B解析：可撤销合同包括重大误解、显失公平、欺诈、胁迫情形（《民法典》第147-151条）。选项A、C、D属于无效合同（违反法律强制性规定或公序良俗）。7.某工程施工中，发包人未按约定支付工程进度款，承包人停止施工并通知发包人。承包人行使的权利是（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.法定解除权答案：B解析：先履行抗辩权指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。本题中发包人应先支付进度款（先履行义务），未支付时承包人可暂停施工（后履行方拒绝履行），属于先履行抗辩权。8.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），下列风险中，由承包人承担的是（）。A.不利气候条件对施工的影响B.工程所在国的战争风险C.超出现有资料记录的地质条件D.发包人提供的设计错误答案：A解析：FIDIC合同中，承包人承担施工期间的气候条件风险（正常天气变化）；战争、外敌入侵等属于业主风险；不利物质条件（如未预见的地质）由业主承担（可索赔工期和费用）；设计错误由业主承担（可索赔工期、费用和利润）。9.某设备采购合同约定“交货后10日内支付货款”，设备于2024年3月5日交付，3月15日承包人发现设备存在质量问题，向发包人提出质量异议。发包人未回应，承包人未支付货款。承包人的行为属于（）。A.行使同时履行抗辩权B.行使先履行抗辩权C.行使不安抗辩权D.违约行为答案：D解析：设备采购合同中，交货与付款是先后履行顺序（先交货后付款）。承包人因质量问题提出异议，应按合同约定程序（如检验期内提出）主张权利，而非直接拒付。未按约定支付货款构成违约（除非质量问题经确认且合同约定可拒付）。10.关于建设工程合同解除的说法，正确的是（）。A.承包人将工程转包，发包人可立即解除合同B.发包人未按约定支付工程款，承包人需催告后解除C.因不可抗力导致合同目的无法实现，双方均可直接解除D.合同解除后，承包人无需返还已支付的工程款答案：C解析：《民法典》第563条规定，因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同（无需催告）。选项A错误，承包人转包需发包人催告后仍不改正方可解除；选项B错误，发包人未支付工程款，承包人需催告后合理期限仍不支付方可解除；选项D错误，合同解除后需恢复原状或采取其他补救措施。二、多项选择题（每题2分，共10题，每题至少2个正确选项）1.下列合同中，属于建设工程合同的有（）。A.工程设计合同B.材料运输合同C.设备安装合同D.工程监理合同E.专业分包合同答案：ACE解析：建设工程合同包括勘察、设计、施工合同（《民法典》第788条）。专业分包合同属于施工合同的从合同，仍属建设工程合同；监理合同、运输合同属于委托合同或运输合同，不属于建设工程合同。2.关于要约与承诺的说法，正确的有（）。A.要约到达受要约人时生效B.承诺可以撤回但不可撤销C.商业广告均属于要约邀请D.承诺的内容必须与要约完全一致E.要约人确定了承诺期限的，要约不可撤销答案：ABE解析：选项C错误，商业广告内容具体确定（如“保证现货供应，价格100元/件”）的，视为要约；选项D错误，承诺对要约内容作非实质性变更的，除要约人及时反对外，仍有效。3.根据《示范文本》，承包人的义务包括（）。A.办理建设工程规划许可证B.编制施工组织设计C.提供施工现场地下管线资料D.对已完工程采取成品保护措施E.负责施工场地周边环境协调答案：BD解析：发包人义务包括办理规划许可证、提供地下管线资料、协调周边环境；承包人义务包括编制施工组织设计、成品保护等。4.下列情形中，承包人可向发包人索赔工期、费用和利润的有（）。A.发包人提供的材料延迟到场B.监理人错误指示导致返工C.不可抗力造成工程损坏D.设计变更导致工程量增加E.承包人未按图施工导致的修复答案：ABD解析：选项C，不可抗力可索赔工期，费用各自承担；选项E，承包人自身原因导致的损失不可索赔。5.FIDIC《施工合同条件》中，属于业主风险的有（）。A.工程所在国的叛乱B.超出现有资料的考古文物C.承包人雇员的罢工D.业主提供的设计错误E.正常恶劣天气答案：ABD解析：业主风险包括战争、叛乱、核辐射、考古发现、业主提供的设计/数据错误等；承包人雇员罢工、正常恶劣天气属于承包人风险。三、案例分析题（共3题，每题20分）案例1：合同订立纠纷2024年5月，发包人甲与承包人乙就某厂房工程签订《施工合同》，约定“合同价款采用固定总价，图纸范围内工程一次性包死”。合同签订前，乙未仔细核对图纸，施工中发现图纸存在遗漏（缺少消防水池设计），导致需额外增加费用50万元。乙向甲提出索赔，甲以“固定总价合同风险由承包人承担”为由拒绝。问题：1.乙的索赔是否成立？说明理由。2.若图纸遗漏属于设计单位责任，甲能否向设计单位追偿？答案：1.索赔成立。固定总价合同的风险范围一般为“图纸范围内的工程内容”，若图纸本身存在遗漏（非承包人原因导致的范围外工程），属于发包人提供的设计文件缺陷，承包人可依据《民法典》第803条（发包人未按约定提供图纸导致损失的，应赔偿）索赔。2.甲可向设计单位追偿。甲与设计单位存在设计合同关系，设计单位因过错导致图纸遗漏，甲可依据设计合同向其主张违约责任（如赔偿甲向乙支付的额外费用）。案例2：合同履行中的索赔某工程合同约定：工期180天，合同价款1000万元，逾期竣工违约金5000元/天。施工过程中发生以下事件：（1）因发包人未按时提供施工场地，导致开工延迟10天；（2）因罕见暴雨（当地50年一遇）停工15天；（3）承包人因机械故障停工5天；（4）发包人设计变更导致工程量增加，需延长工期20天（已通过监理确认）。最终工程实际工期230天。问题：1.计算承包人可主张的工期顺延天数。2.发包人应支付的逾期竣工违约金是多少？答案：1.可顺延工期=10（发包人原因）+15（不可抗力）+20（设计变更）=45天。原工期180天，顺延45天后，合理工期为225天。2.实际工期230天，超出合理工期5天（230-225）。承包人因机械故障停工5天属于自身原因，需承担逾期责任。违约金=5天×5000元/天=25000元。案例3：竣工验收争议2024年10月，工程完工后，承包人乙向监理人提交竣工验收报告，监理人审查后认为“部分设备安装不符合规范”，要求整改。乙整改后重新提交报告，监理人仍以“资料不全”为由未组织验收。2025年1月，发包人甲擅自使用该工程，2月以“工程质量不合格”为由拒付结算款。问题：1.甲擅自使用